volumul 3a cerintele benficiarului - …sitevechi.cnadnr.ro/docs/proceduri_derulare/5...
TRANSCRIPT
Page 2 of 85
CUPRINS
1. INFORMATII GENERALE .................................................................................................................... 8
2. DESCRIEREA PROIECTULUI ............................................................................................................ 8
3. NORME SI REGULAMENTE ROMANESTI .................................................................................27
4. SCOPUL SPECIFICATIILOR ............................................................................................................27
5. STANDARDE DE NATURA TEHNICA ..........................................................................................28
6. SPECIFICATII PRIVIND PROIECTAREA .....................................................................................28
7. SPECIFICATII PRIVIND EXECUTIA ...............................................................................................37
8. SPECIFICATII ADMINISTRATIVE ...................................................................................................47
9. CONTROLUL SI ASIGURAREA CALITATII ................................................................................49
10. MANIPULAREA CONTROLATĂ A DEŞEURILOR .................................................................50
11. PROTECTIA MEDIULUI ...................................................................................................................50
12. MANAGEMENTUL TRAFICULUI ..................................................................................................52
13. AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA ..............................................................................................53
14. DIVERSE ...............................................................................................................................................55
15. OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI ..........................................................................................57
16. PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU PROMOVAREA CONTRACTULUI .............................61
17. DATA DE INCEPERE SI PERIOADA DE EXECUTIE ............................................................63
18. ASIGURAREA CALITATII ...............................................................................................................64
19. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE ........................................................67
20. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE ................................................68
Page 3 of 85
21. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI .....................................................................69
22. MODALITATEA SI CRITERIUL DE ATRIBUIRE .....................................................................69
23. PLATA LUCRARII ..............................................................................................................................69
CERINŢELE BENEFICIARULUI- ANEXE .......................................................................................70
ANEXA 1: CERTIFICAT DE URBANISM: ................................................................................................................... 71
ANEXA 2: ACORDUL DE MEDIU: ............................................................................................................................... 72
ANEXA 3: LISTA STANDARDELOR ŞI NORMATIVELOR : ..................................................................................... 74
ANEXA 4: ORDIN privind modificarile Ordinului comun al ministrului transporturilor si al ministrului economiei si
finantelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin
Programul Operational Sectorial “Transport” (POS-T) 2007-2013 ............................................................................... 84
ANEXA 5: CAIETE DE SARCINI .................................................................................................................................. 85
Page 4 of 85
CERINTELE BENEFICIARULUI
Proiectare si executie pentru
Reabilitare”Podul de la Giurgiu, peste Dunare, pe DN5 Km 64+884 – inclusiv drumul de
acces de la iesirea din vama pana la intrarea pe pod”
GENERALITATI:
Prezenta documentaţie privind Cerintele Beneficiarului conţine specificaţii tehnice, parte integrantă
din Documentaţia de Atribuire în vederea participării la procedura de achizitie pentru atribuirea
lucrarilor de proiectare si executie lucrari pentru proiectul “Podul de la Giurgiu, peste Dunare,
pe DN5 Km 64+884 – inclusiv drumul de acces de la iesirea din vama pana la intrarea pe
pod”, şi constituie ansamblul cerinţelor minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare
ofertant propunerea tehnico-financiară, în condiţiile în care criteriul de evaluare a ofertelor este
"preţul cel mai scăzut".
În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, nu va fi
luată în considerare, decât în măsura în care caracteristicile tehnice ofertate, sunt superioare celor
prevăzute în documentatia privind Cerintele Beneficiarului. Oferta care conţine servicii cu
caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisfac cerinţele
din caietul de sarcini va fi declarată neconformă şi va fi respinsă.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini reprezintă cerinţe minime obligatorii, neîndeplinirea lor
atrăgând respingerea ofertei ca fiind neconformă.
Prezenta documentatie privind Cerintele Beneficiarului stabileşte condiţiile de desfăşurare a
activităţilor de executie specifice, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare
funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.
Prezenta documentatie privind Cerintele Beneficiarului este elaborata spre a servi drept
documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a
serviciului de proiectare si executie.
Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor
şi conţine ansamblul cerinţelor minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant
propunerea financiară privind obiectul licitaţiei.
Prezenta documentatie privind Cerintele Beneficiarului conţine specificaţiile tehnice care definesc
caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare,
Page 5 of 85
precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, condiţii pentru certificarea
conformităţii.
Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la prescripţii de proiectare şi de calcul, la verificarea,
inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, la tehnici, procedee şi metode de exploatare, reparare
şi intreţinere, precum şi la alte condiţii cu caracter tehnic, în funcţie de actele normative şi
reglementările în legătura cu desfăşurarea lucrarilor.
Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea
şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii
serviciului respectiv şi care sunt în vigoare.
Conditiile Contractuale si Studiul de Fezabilitate obtinute de la Beneficiar se vor citi impreuna cu
Caietul de Sarcini, precum si metodele, procesele, tehnicile sau procedurile la care acestea fac
referinta. Aceste metode, procese, tehnici sau proceduri odata descrise intr-unul dintre
documentele amintite mai sus nu sunt repetate in mod necesar si in Caietul de Sarcini.
Indiferent de impartirea pe subcapitole cu diverse titulaturi a acestor specificatii, fiecare parte a
specificatiilor se presupune a fi suplimentara si complementara fiecarei alte parti.
Titulaturile specificatiilor nu sunt presupuse a fi parte din acestea si nu vor fi luate in considerare in
interpretarea sau formularea acestor specificatii.
DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
Definiţii
Autoritate Contractantă – CNADNR SA
Autoritatea de Management – Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine
Beneficiar - CNADNR SA
Anteprenor / Executant / Constructor - persoană juridica ce a încheiat contractul de proiectare si
executie de lucrari, în urma achizitiei publice.
Consultant – prestatorul serviciilor de consultanta in management care urmeaza sa ofere
Autoritatii Contractante sprijinul managerial necesar pentru implementarea Proiectului
Inginer - persoană fizică/ organism care îndeplineste conditiile de studii si experientă profesională,
fiind angajată de către Beneficiar pentru verificarea calitătii materialelor si produselor puse în
lucrare si/sau pentru verificarea executiei corecte a lucrărilor de constructii si instalatii. El poate
activa ca persoană fizică independentă sau în cadrul unei societăti de consultantă si este
Page 6 of 85
răspunzător atât fată de angajator cât si fată de organele abilitate ale statului, pentru executia
conform cu proiectul si cu reglementările tehnice în vigoare.
Cu excepţia cazului în care se defineşte altfel, în mod specific, termenii şi abrevierile au înţelesul
definit prin sub-clauza 1.1 [Definiţii] din Conditiile Contractului.
Studiu de fezabilitate se referă la studiul de fezabilitate pus la dispozitie de CNADNR.
Date informative înseamnă datele relevante referitoare la şantier aşa cum sunt menţionate in
anexele la studiul de fezabilitate.
Listă de cantităţi se referă la cantităţile stabilite în baza Proiectului Tehnic aprobat in CTE-
CNADNR, si acceptate de catre Inginer, ce vor fi folosite ca documente suport pentru Aplicatiile
Interimare de Plata.
Listă finală de cantităţi înseamnă cantităţile stabilite pe baza desenelor finale ca parte a Cartii
Construcţiei, asa cum este definita in legislatia romana.
Standarde Aplicabile se referă la standardele, normele şi codurile române
Proiectul Tehnic înseamnă proiectul elaborat de Antreprenor in conformitate cu prevederile
contractului si verificat în conformitate cu Legea 10/1995 de catre Verificator atestat şi aprobat de
catre Inginer si ulterior de către Beneficiar in CTE-CNADNR.
Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire înseamnă
proiectul elaborat pe baza Proiectului Tehnic in condiţiile Legii 50/1991 pentru depunerea la
Ministerul Transporturilor in vederea obţinerii Autorizaţiei de Construcţie.
Detalii de executie se referă la desenele realizate de către Antreprenor şi verificate în
conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si aprobate de Inginer.
Consiliul Tehnico Economic se referă la comitetul Beneficiarului in care se aproba Proiectul
Tehnic al lucrării.
Cartea construcţiei se referă la documentele elaborate de Antreprenor în conformitate cu cerinţele
HG 273/1994, inclusiv Manualul de Întreţinere şi Exploatare.
Manual de Întreţinere se referă la Manualul de Întreţinere aşa cum este stabilit in subcapitolul 11.4
de mai jos şi la Manualul de Întreţinere Structuri aşa cum este stabilit in subcapitolul 11.5.
Page 7 of 85
Abrevieri
POST / Programul Operaţional Sectorial Transporturi
SF / Studiu de fezabilitate
CS / Cerintele Beneficiarului
ISC / Inspectoratul de Stat în Construcţii
DTAC / Documentatia Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire
DTAD/ Documentatia Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Demolare/Desfiintare
PT / Proiect Tehnic
DTOE / Documentaţia tehnică pentru organizarea execuţiei lucrărilor
DDE / Documentaţie pentru Detalii de Execuţie
UE / Uniunea Europeană
Page 8 of 85
1. Informatii generale
1.1. Localizare:
România, Regiunea de Sud - Est, Judeţul Giurgiu
1.2. Beneficiar:
CNADNR SA este beneficiarul proiectului şi autoritatea responsabila de implementarea proiectului:
organizarea proiectului, organizarea procesului de achizitie publica si a celui de contractare.
1.3. Situatia curenta in cadrul proiectului
Reabilitare “ Podul de la Giurgiu, peste Dunare, pe DN5 Km 64+884- inclusiv drumul de acces
de la iesirea din vama pana la intrarea pe pod”.
2. Descrierea proiectului
2.1. Aria geografica de desfasurare a proiectului
Municipiul Giurgiu este amplasat în România, regiunea Sud-Est în judeţul Giurgiu. Podul fiind
amplasat la 1 km aval de Giurgiu şi la 4 km aval de Ruse, traversand Dunărea la km 488+700 de la
gurile sale, podul a fost construit pentru trafic mixt, având pe podul principal o cale ferată simplă la
partea inferioară şi o sosea cu două benzi de circulație la partea superioară. Podul, cunoscut şi sub
numele de “Podul Prieteniei”, se afla amplasat pe DN5, peste fluviul Dunărea, în județul Giurgiu,
localitatea Giurgiu, este un pod metalic, din oţel, care leagă malul sudic romanesc de malul nordic
bulgăresc, şi respectiv orașele Giurgiu şi Ruse
2.2 Obiective
Investitia cuprinde podul de la Giurgiu peste Dunare, pe D.N. 5 la km 64+884, drumul si rampa de
acces pe pod, parcari, drumuri si platforme ale punctului de trecere al frontierei si drumul de acces
in vama.
Lucrarile constau in:
• Reparare si consolidare pod
Page 9 of 85
• Reparare si consolidare drum si rampa de acces pod
• Reabilitare parcari existente si drumuri in incinta punctului de vama
• Realizarea unei parcari noi in incinta punctului de vama
• Reabilitare drum de acces in incinta vama
• Realizarea unui sens giratoriu
2.3 Descrierea lucrarilor
Lucrarile propuse constau in:
2.3.1 Amenajarea terenului
Se va devia reteaua de gaze existenta pe o lungime de 50m;
Se va devia reteaua de telecomunicatii existenta pe o lungime de 35m;
2.3.2 Amenajari pentru protectia mediului
Lucrari si actiuni de protectia mediului
o In timpul realizarii lucrarilor de constructie se vor adopta urmatoarele masuri:
o solul vegetal de pe traseul lucrarilor va fi excavat si depozitat separat de solul
nevegetal, pentru a putea fi folosit la finalizarea lucrarilor pentru refacerea
amplasamentului;
o se vor curata pneurile vehiculelor si utilajelor folosite in amplasamentul lucrarilor la
patrunderea acestora pe drumurile publice;
o toate utilajele vor fi verificate periodic in ceea ce priveste emisiile de dioxid de carbon si
a gazelor de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa repararea eventualelor
defectiuni;
o transportul betonului cu autobetonierele va fi strict controlat pentru a evita descarcarile
accidentale pe traseu;
o procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau
sursele generatoare de praf vor fi stropite periodic;
o fronturile de lucru vor fi curatate saptamanal, vor fi eliminate toate deseurile si, daca va
fi cazul se vor adopta masuri de dezinfectare a suprafetelor afectate.
Page 10 of 85
Refacerea cadrului natural, realizarea de spatii verzi cu pamant vegetal si plantare arbusti
o Dupa finalizarea lucrarilor de executie se vor lua masuri pentru redarea in folosinta a
terenului pe care a fost organizarea de santier.
o De asemenea zonele in care s-au depozitat materiale provenite din excavatii vor fi
reamenajate la terminarea lucrarilor si vor fi redate circuitului agricol, etc
o Constructorul are obligatia reconstructiei ecologice a terenurilor ocupate temporar sau
afectate de organizarea de santier si de lucrarile de constructie.
o La finalizarea lucrarilor de constructie se vor lua urmatoarele masuri:
o daca in timpul realizarii lucrarilor de reabilitare vor fi afectate drumurile de exploatare
sau drumurile publice folosite, acestea vor fi refacute la finalizarea proiectului;
o vor fi refacute toate spatiile in care au existat depozite temporare de materiale de
constructie;
o spatiile verzi se vor amenaja prin completarea la nivel cu pamant vegetal;
o terenurile care vor fi refacute vor fi insamantate cu iarba si plantate cu arbusti si arbori
si se va urmari refacerea acestora, gradul de inierbare.
Separatoare de hidrocarburi
o Pentru colectarea si evacuarea controlata a apelor de suprafata s-au prevazut santuri
trapezoidale cu sectiune protejata, rigole carosabile de acostament cu sectiune
deschisa, precum si rigole carosabile de acostament cu sectiune inchisa. Apele de
suprafata colectate de acestea sunt dirijate prin casiuri pe taluz in santul trapezoidal
proiectat la baza taluzului si conduse mai departe spre o statie noua de tratare
(separator de uleiuri si grasimi minerale).
o Statiile de tratare sunt compuse din deznisipator, separator de materii in suspensie si
hidrocarburi, camin de vizitare, conducte si gura de evacuare a apelor pluviale.
2.3.3 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului
Se va realiza racordul la reteaua electrica.
2.3.4 Lucrari de drum
Traseul in plan: Avand in vedere ca traseul in plan este in aliniament in cea mai mare parte si
ca regimul de circulatie este restirctionat la 40km/h, lucrarile de interventie asupra drumului in
vederea sporirii confortului si sigurantei circulatiei rutiere se vor desfasura pe traseul existent al
Page 11 of 85
drumurilor de acces si platformelor existente, nefiind necesare interventii asupra elementelor
geometrice in plan si spatiu.
Traseul in profil longitudinal: Profilul in lung al drumurilor si cotele platformelor adiacente va
urmari pe cat posibil cotele existente. In cazul extinderii platformelor existente acestea se vor
realiza urmarind pantele platformelor deja executate pentru a se asigura scurgerea apelor
pluviale in gurile de scurgere ale retelei de canalizare pluviale existente.
Traseul in profil transversal:
1. Drumul in incinta punctului de trecere vamal va avea urmatoarele elemente in profil
transversal:
2. Platforma: 18,50 m
din care: 4x3,50 m parte carosabila
2x1,00 m acostamente din care 0,50 benzi de incadrare
2,50 m zona mediana incadrata cu borduri pentru separarea fluxurilor de
trafic
3. Drumul in puctul de trecere vamal:
Atat pentru iesirea, cat si pentru intrarea in tara se vor proiecta cate 3 benzi speciale pentru
vehicule articulate (tiruri), cate 4 benzi pentru autoturisme si cate 2 benzi pentru autocare si
autoturisme, cu latime de 3,50m fiecare.
4. Drumul intre iesirea din punctual de trecere vamal si podul peste Dunare:
Tronsonul I Km 62+640 - Km 63+140:
Platforma: 16,50 m
din care: 4x3,50m parte carosabila
2,50 m zona mediana incadrata cu borduri pentru separarea fluxurilor de trafic
Tronsonul II Km 63+140 - Km 63+540:
Platforma: 16,50 m
din care: 4x3,50m parte carosabila
2,50 m zona mediana incadrata cu borduri pentru separarea fluxurilor de trafic
Adiacent platformei drumului pe partea stanga este prevazut un spatiu cu latimea de 2,35m
pentru amplasarea parapetului prefabricat de tip foarte greu, nivel de protectie H3 conf. SR
EN 1317-1,2 rigid, din beton armat.
Page 12 of 85
Tronsonul III Km 63+540- Km 63+660
Zona de racordare drum cu 4 benzi si rampa pod cu 2 benzi: partea carosabila are latimi
cuprinse intre 16,50- 7,00 m.
Adiacent platformei drumului pe partea stanga este prevazut un spatiu cu latimea de 2,35m
pentru amplasarea parapetului prefabricat de tip foarte greu, nivel de protectie H3 conf. SR
EN 1317-1,2 rigid, din beton armat.
Tronsonul IV Km 63+660- Km 63+791 (2 benzi – rampa pod):
Platforma: 9,00 m
din care: 2x3,50 m parte carosabila
2x1,00 m acostamente din care 0,50 benzi de incadrare
Suplimentar pe partea stanga a drumului s-a prevazut un spatiu de 1,10m pentru
amplasarea parapetului prefabricat de tip foarte greu, nivel de protectie H3 conf. SR EN
1317-1,2 rigid, din beton armat
Scurgerea apelor: Pentru colectarea si evacuarea controlata a apelor de suprafata s-au
prevazut santuri trapezoidale cu sectiune protejata, rigole carosabile de acostament cu
sectiune deschisa, precum si rigole carosabile de acostament cu sectiune inchisa. Apele de
suprafata colectate de acestea sunt dirijate prin casiuri pe taluz in santul trapezoidal proiectat
la baza taluzului conduse mai departe spre o statie noua de tratare (separator de uleiuri si
grasimi minerale).
Statiile de tratare sunt compuse din deznisipator, separator de materii in suspensie si
hidrocarburi, camin de vizitare, conducte si gura de evacuare a apelor pluviale.
Siguranta circulatiei si marcajul pe timpul executiei: Pentru asigurare fluentei si sigurantei
de circulatie pe timpul executiei lucrarile vor fi marcate cu marcaj provizoriu si semnalizate cu
indicatoare speciale si piloti de dirijare a circulatiei.
Pentru siguranta rutiera dupa finalizarea lucrarilor va fi realizata semnalizarea verticala
conform SR 1848-1, SR 1848-2, SR 1848-3. Marcajul rutier va fi realizat conform SR 1848-
7/2004 „Siguranta circulatiei. Marcaje rutiere”. De asemenea, la elaborarea proiectului de
semnalizare a circulatiei se va tine seama de deciziile CNADNR.
Structuri rutiere:
Pentru benzile de acces (la intrare si iesire din tara, accese la parcari)
Page 13 of 85
5.0 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16;
6.0 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD25;
20.0 cm beton de ciment BcR 3.5;
12.0 cm strat superior de fundatie din piatra sparta mare;
25.0 cm strat inferior de fundatie din balast .
La baza straturilor bituminoase, in dreptul rosturilor longitudinale si transversale se
va asterne geocompozit pe o latime de 1.00 m.
Pentru parcarile noi, acces cantar, zona de taxare vehicule grele la iesirea din tara
20.0 cm beton de ciment BcR 3.5;
12.0 cm strat superior de fundatie din piatra sparta mare;
25.0 cm strat inferior de fundatie din balast
In zona de amplasare a cantarelor (sub copertina) se vor prevede goluri necesare pentru
executarea cuvelor in care vor fi montatae instalatiile fixe de cantarire ce au urmatoarele
dimensiuni:lungime 80 cm(latura paralela cu axul drumului), latime intre 290 si 350 cm(latura
perpendiculara pe axul drumului).
Pentru parcarile existente
Se mentine structura rutiera existenta:
20.0 cm beton de ciment;
15.0 cm balast
Se precizeaza ca in situatiile in care este necesara marirea platformei parcarilor existente
sau inlocuirea dalelor deteriorate, se va executa structura rutiera noua prevazuta pentru
parcarile noi.
Sistemul rutier pentru drumul intre iesirea din punctul de trecere vamal si podul peste Dunare este
urmatorul:
Tronsonul I Km
62+640 - Km 63+140
Tronsonul II Km
63+140 - Km 63+540
Tronsonul III Km
63+540- Km 63+660
Tronsonul IV Km
63+660- Km 63+791
Solutie
Ranforsarea structurii
rutiere existente cu 3
straturi bituminoase:
4 cm MASF 16
6 cm BAD25m
Ranforsarea structurii
rutiere existente cu 3
straturi bituminoase:
4 cm MASF 16
6 cm BAD25m
Ranforsarea structurii
rutiere existente cu 3
straturi bituminoase:
4 cm MASF 16
6 cm BAD25m
Structura rutiera noua
semirigida:
4 cm MASF 16
6 cm BAD25
8 cm AB2
Page 14 of 85
8 cm AB2
Geocompozit
antifisura
Frezare mixturi
existente 6-8cm
8 cm AB2
Geocompozit
antifisura
Frezare mixturi
existente 6-8cm
8 cm AB2
Geocompozit
antifisura
Frezare mixturi
existente 6-8cm
23 cm balast
stabilizat
35 cm balast
20 cm strat de forma
geotextil cu rol
anticontaminant
2.3.5 Iluminat drum
Conform NP 062/2002, EN13201 si CIE 115:2010, drumul a fost incadrat in categoria ME3a, iar
solutia luminotehnica a fost urmatoarea:
pe drumul de acces cu doua benzi este prevazut un nou sistem de iluminat unilateral,
utilizand corpuri de iluminat cu leduri tip TECEO 2, amplasate pe stalpi cu inaltimea de
11 m si avand distanta de 35 m intre ei. Stalpii existenti se vor dezafecta;
pe drumul de acces cu patru benzi este prevazut un nou sistem de iluminat central,
utilizand corpuri de iluminat cu leduri tip TECEO 2 amplasate pe console de o parte si
de alta a stalpilor, care cu inaltimea de 11 m si avand distanta de 35 m intre ei. Stalpii
existenti se vor dezafecta;
pe drumul in rampa este prevazut un nou sistem de iluminat bilateral fata in fata,
respectand intocmai pozitiile stalpilor existenti, care se vor dezafecta complet. Se
utilizeaza corpuri de iluminat cu leduri tip TECEO 1 amplasate pe stalpi cu inaltimea de
9 m si avand distanta medie de 34 - 40 m intre ei (distante impuse);
Pentru alimentarea acestor receptoare electrice se prevad trei circuite, realizate in cablu de
cupru CYY cu 5 conducte, protejat in tub de protectie din PEHD PN 10 sau PVC-KG avand
diametrul exterior de 63 mm. Tubul de protectie este pozat pe structura podului.
Circuitul 1 alimenteaza receptoarele de pe partea stanga a rampei in sensul de iesire din
tara, precum si proiectoarele montate pe structura podului.
Circuitul 2 alimenteaza receptoarele de pe partea dreapta a rampei in sensul de iesire din
tara.
Circuitul 3 alimenteaza receptoarele amplasate pe drumul de acces la rampa, atat pe
portiunea de doua benzi, cat si pe cea de 4 benzi.
In vederea asigurarii puterii electrice necesare alimentarii acestor receptoare, precum si pentru
alte receptoare care se vor prevedea in viitor (de exemplu iluminat coloane arhitecturale intrare
Page 15 of 85
rampa sau iluminat arhitectural al podului), se prevede un PTA aerian echipat cu un
transformator 250 kVA. El se pozitioneaza in zona de intrare pe rampa.
Comanda circuitelor se face dintr-un tablou (centru de control al iluminatului) atat manual, cat
si automat, prin utilizarea unui ceas astronomic si fotocelula.
Lucrarile de proiectare si executie aferente PTA 250 kVA si alimentarii acestuia in MT vor fi
realizate de o firma agreata de ANRE pentru acest tip de lucrari.
Toate circuitele de iluminat se vor realiza trifazat.
Legaturile la corpurile de iluminat se vor face cu cablu de energie din cupru tip CYY 3x2,5
mm2.
Repartitia corpurilor de iluminat pe faze va fi realizata uniform.
Pentru schimbarea tipului si a sectiunii cablului, stalpii de otel vor fi prevazuti cu o cutie de
derivatie cu usa. Fiecare cutie de derivatie va fi in executie capsulata (IP 54) si va fi echipata
cu presetupe pentru fiecare cablu si borna de legare la pamant.
Cablurile de energie care intra si ies in/din cutia de derivatie vor fi pozate in interiorul stalpului
de otel. Toate intrarile/iesirile in/din cutia de derivatie se vor etansa impotriva patrunderii apei.
Pe toata lungimea traseului de iluminat se va asigura protectia impotriva atingerilor indirecte.
Pentru aceasta, toate elementele metalice ale instalatiei, care in mod normal nu sunt sub
tensiune (carcasele corpurilor de iluminat, cutiile de derivatie, stalpul de otel, carcasele
tablourilor electrice, structura metalica de rezistenta), dar care in mod accidental, in urma unui
defect, pot ajunge sub tensiune, se vor lega la priza de pamant prin intermediul unei platbande
de OL-Zn 40x4 mm.
Prizele de pamant se realizeaza pe contur deschis, fiind alcatuite din electrozi verticali din
teava OL-Zn cu D=2 ½” si L=3 m, ingropati in sol la H = 0,90 m langa fiecare stalp, acestia fiind
legati intre ei cu cate un electrod orizontal din platbanda OL-Zn 40x4 mm.
Valoarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant trebuie sa fie de cel mult 1 ohm.
2.3.6 Lucrari de arta
Infrastructurile vor fi reabilitate prin reparatii si realizari de protectii ale betoanelor (in special
in zona banchetelor), reparatii ale zidariilor de piatra, reparatii ale elevatiilor ce prezinta
fisuri si crapaturi, intretinerea si remedierea aparatelor de reazem metalice.
La suprastructura peste placile din beton armat ce vor fi inlocuite se va realiza hidroizolatia,
protectia hidroizolatiei dintr-un strat de BA8 (beton asfaltic cu dimensiunea maxima a
granulei de 8 mm) cu grosime de 2 cm si sistemul rutier format din doua straturi de BAmP16
(beton asfaltic cilindrat, cu bitum modificat, cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm)
Page 16 of 85
cu grosime de 4cm. Peste platelajul ortotrop se vor realiza hidroizolatia, protectia
hidroizolatiei si doua straturi de 4 cm din ATD (asfalt turnat dur). Trotuarele vor fi delimitate
la marginea partii carosabile de borduri prefabricate de 20x15cm si dipozitiv de separatie a
caii rutiere de trotuar cu nivel de protectie H4b conform Catalog de sisteme de protectie
pentru siguranta circulatiei la drumuri si autostrazi indicativ AND 593 si parapet metalic.
Parapetul de protectie pietonal va fi inlocuit integral, cu un parapet nou care va respecta
insa arhitectura si geometria parapetului vechi.
Solutia tehnica de consolidare propusa, impune respectarea liniei rosii existente, pe toata
lungimea podului inclusiv in dreptul rosturilor de dilatatie, care in mod obligatoriu trebuie sa
aiba nivelul fetei superioare de rulare la nivelul caii pe structura rutiera (inclusiv pantele
transversale pe partea carosabila). Acest lucru este posibil prin prevederea la partea
inferioara a placii de beton, ca interfata intre placa de beton si grinzile metalice, a unui bloc
de beton cu vute ce va avea inaltime variabila in lungul lucrarii in functie de linia rosie .
Rosturile de dilatatie au fost dimensionate la starile limita ultime, inclusiv cea accidentala si
au urmatoarele caracteristici:
Rostul de la culee si cele de la pilele P1 pana la P11 au nevoie de o distanta maxima
dintre fetele suprastructurilor de 82,2 mm. Pentru aceste infrastructuri se va utiliza un
dispozitiv etans care sa permita distanta maxima intre fetele suprastructurilor de
112mm
Rostul de la pila P12 necesita o distanta maxima intre fetele suprastructurilor de 161,2
mm, pentru care se va folosi un dispozitiv neetans cu placi metalice, platbenzi in forma
de pieptene. Distanta maxima admisa intre fetele suprastructurilor de acest dispozitiv
va fi de 300mm. La aceste dispozitive etanseizarea se va realiza prin dispunerea unui
jgheab de colectare.
Rostul de la pila P14 necesita o distanta maxima intre fetele suprastructurilor de 188
mm, pentru care se va folosi un dispozitiv neetans cu placi metalice, platbenzi in forma
de pieptene. Distanta maxima admisa intre fetele suprastructurilor de acest dispozitiv
va fi de 300mm. La aceste dispozitive etanseizarea se va realiza prin dispunerea unui
jgheab de colectare.
Rosturile de la pila P16 si P18 necesita o distanta maxima intre fetele suprastructurilor
de 253 mm, pentru care se va folosi un dispozitiv neetans cu placi metalice, platbenzi in
forma de pieptene. Distanta maxima admisa intre fetele suprastructurilor de acest
dispozitiv va fi de 300mm. La aceste dispozitive etanseizarea se va realiza prin
dispunerea unui jgheab de colectare.
Page 17 of 85
Se vor inlocui toate echipamentele de pe pod aferente platelajului rutier. Sistemul de
scurgere al apelor va fi inlocuit integral pe viaductele de acces rutiere, dechiderile de la 1 la
12, si va fi condus catre separatoarele de hidrocarburi, iar pe poduri doar sistemul de
scurgere al apelor de la nivelul platelajului rutier, unde apa colectata de acesta va fi preluata
de sistemul de scurgere de la partea inferioara, din zona caii ferate.
Nota: Se va consulta proiectul de reabilitare in baza caruia se deruleaza contractul de
executie pentru podul comun de cale ferata – sosea de la Giurgiu al Companiei Nationale
de Cai Ferate (C.F.R. S.A.) prin sucursala C.R.E.I.R. C.F. Bucuresti
Reabilitarea elementelor metalice ale viaductului de acces (12 deschideri de 33,60 m) va
consta in curatarea pana la luciu metalic a elementelor metalice componente, indepartandu-
se vopseaua puternic degradata, urmand a se aplica protectia anticoroziva.
Reabilitarea elementelor metalice a celor doua secvente de grinzi continue cu zabrele, cu
doua deschideri de cate 80,00 m (cu cale rutiera sus) va consta in curatarea pana la luciu
metalic a elementelor metalice componente ale platelajului rutier (lonjeroni, antretoaze,
contravantuiri si rigidizari), indepartandu-se vopseaua puternic degradata si ulterior se va
aplica protectia anticoroziva.
Reabilitarea elementelor metalice ale grinzii continue cu zabrele, cu doua deschideri de
160,00 m (cu calea rutiera la mijloc) se va realiza pentru elementele platelajului rutier -
lonjeroni, antretoaze, contravantuiri si elementele componente ale grinzii cu zabrele ce se
afla deasupra caii rutiere - montanti, diagonale, grinzi superioare si contravantuiri.
O parte din carucioarele de inspectie montate pe suprastructura podului se vor consolida,
astfel, din numarul carucioarelor existente, doua se vor repara, iar restul de patru se vor
inlocui cu carucioare noi.
Placa de beton a tablierului rutier de tip mixt va fi inlocuita integral cu placi prefabricate din
beton armat in solutia de conlucrare cu elementele metalice. Acestea vor fi realizate din
beton cu clasa de rezistenta la compresiune C40/50 si cu grosime variabila de 20-25cm.
Aceste elemente prefabricate vor fi prevazute cu goluri longitudinale in zonele de dispunere
a conectorilor rigizi, unde ulterior se va completa, dupa montarea conectorilor cu beton
turnat monolit. Conectorii sunt realizati din profile cornier cu grosime de 10 mm ce vor fi
fixate prin suruburi de talpa superioara a grinzilor metalice.
Refacerea protectiei anticorozive dupa curatarea elementelor la luciu metalic cu straturi
policomponente. Cu aceeasi ocazie se va realiza o inspectie amanuntita la toate
componentele din otel ale structurilor. Eventualele degradari constatate se vor repara sau
zonele cu degradari se vor consolida daca este cazul.
Page 18 of 85
Reabilitarea elementelor metalice ale podului central cu o deschidere mobila 86,02m cu platelaj
ortotrop pentru sustinerea caii rutiere se va realiza doar pentru elementele platelajului rutier -
lonjeroni, antretoaze, contravantuiri si elementele componente ale grinzii cu zabrele ce se afla
deasupra caii rutiere - montanti, diagonale, grinzi superioare si contravantuiri. Aceasta reabilitare
consta in refacerea protectiei anticorozive si daca este cazul chiar inlocuirea unor elemente. In
urma experitizarii vizuale nu s-au putut stabilii exact ce elemente necesita inlocuirea, stabilirea
exacta a acestora se va realiza la desfacerea caii si a placii metalice superioare. Astfel elementele
ce urmeaza a fi inlocuite au fost estimate ca fiind 30% din cantitatea confectiilor metalice ce
alcatuiesc platelajul ortotrop rutier si aceste elemente vor fi fixate de cele existente prin suruburi.
Urmare inspectiei vizuale amanuntite realizate la toate componentele metalice ale structurilor,
Antreprenorul va lua in calcul cantitatea confectiilor metalice degradate care se vor inlocui.
In consecinta, eventualele modificari ulterioare ale cantitatilor estimate initial, nu vor fi acceptate.
La realizarea lucrarilor de reabilitare a podului se vor avea in vedere urmatoarele
conditionari:
In dreptul pilei P18 se gaseste un dulap SCB pe trotuarul de pe partea stanga ce se
impune a fi evitat , fara a fi afectat in vreun fel la reabilitarea drumului rutier si trotuarului
Pe trotuarul de pe partea dreapta intre culeea C1 si pila P18 se gaseste inglobat un
cablu de fibra optica (TTR) si astfel la realizarea Proiectului Tehnic solutia de reabilitare
a trotuarului va fi stabilita de comun acord, intre Proiectant si reprezentantul Sucursalei
Regionale de Telecomunicatii Bucuresti. Dupa stabilirea acestor solutii tehnice de
realizare si neafectare a cablurilor , atat Proiectantul cat si reprezentantii Sucursalei
Regionale de Telecomunicatii Bucuresti vor semna un proces verbal, in care vor
descire aceste conditii
Intre culeea C1 si pila P16 se afla inglobate in trotuar cablurile de electrificare de 20 kV
de medie tensiune si astfel la realizarea Proiectului Tehnic solutia de reabilitarea a
trotuarului va fi stabilita de comun acord, intre Proiectant si reprezentantul S.C.
Electrificare Regionala CF Bucuresti. Dupa stabilirea acestor solutii tehnice de realizare
si neafectare a cablurilor , atat Proiectantul cat si reprezentantii S.C. Electrificare
Regionala CF Bucuresti vor semna un proces verbal, in care vor descire aceste conditii.
2.3.7 Iluminat pod
Conform NP 062/2002, EN13201 si CIE 115:2010, podul a fost incadrat in categoria ME3a, iar
solutia luminotehnica a fost urmatoarea:
pe portiunea de pod sistemul de iluminat va fi format din corpuri de iluminat cu leduri tip
proiector GL 2 amplasate central pe structura metalica a podului, la partea superioara,
si avand distanta medie de 23 m intre ei.
Page 19 of 85
Pentru alimentarea acestor receptoare electrice se prevad trei circuite, realizate in cablu de
cupru CYY cu 5 conducte, protejat in tub de protectie din PEHD PN 10 sau PVC-KG avand
diametrul exterior de 63 mm. Tubul de protectie este pozat pe structura podului.
Circuitul 1 alimenteaza receptoarele de pe partea stanga a rampei in sensul de iesire
din tara, precum si proiectoarele montate pe structura podului.
Circuitul 2 alimenteaza receptoarele de pe partea dreapta a rampei in sensul de iesire
din tara.
Circuitul 3 alimenteaza receptoarele amplasate pe drumul de acces la rampa, atat pe
portiunea de doua benzi, cat si pe cea de 4 benzi.
In vederea asigurarii puterii electrice necesare alimentarii acestor receptoare, precum si pentru alte
receptoare care se vor prevedea in viitor (de exemplu iluminat coloane arhitecturale intrare rampa
sau iluminat arhitectural al podului), se prevede un PTA aerian echipat cu un transformator 250
kVA. El se pozitioneaza in zona de intrare pe rampa.
Comanda circuitelor se face dintr-un tablou (centru de control al iluminatului) atat manual, cat si
automat, prin utilizarea unui ceas astronomic si fotocelula.
Lucrarile de proiectare si executie aferente PTA 250 kVA si alimentarii acestuia in MT vor fi
realizate de o firma agreata de ANRE pentru acest tip de lucrari.
Toate circuitele de iluminat se vor realiza trifazat.
Legaturile la corpurile de iluminat se vor face cu cablu de energie din cupru tip CYY 3x2,5 mm2.
Repartitia corpurilor de iluminat pe faze va fi realizata uniform.
Pentru schimbarea tipului si a sectiunii cablului, stalpii de otel vor fi prevazuti cu o cutie de derivatie
cu usa. Fiecare cutie de derivatie va fi in executie capsulata (IP 54) si va fi echipata cu presetupe
pentru fiecare cablu si borna de legare la pamant.
Cablurile de energie care intra si ies in/din cutia de derivatie vor fi pozate in interiorul stalpului de
otel. Toate intrarile/iesirile in/din cutia de derivatie se vor etansa impotriva patrunderii apei.
Pe toata lungimea traseului de iluminat se va asigura protectia impotriva atingerilor indirecte.
Pentru aceasta, toate elementele metalice ale instalatiei, care in mod normal nu sunt sub tensiune
(carcasele corpurilor de iluminat, cutiile de derivatie, stalpul de otel, carcasele tablourilor electrice,
structura metalica de rezistenta), dar care in mod accidental, in urma unui defect, pot ajunge sub
tensiune, se vor lega la priza de pamant prin intermediul unei platbande de OL-Zn 40x4 mm.
Prizele de pamant se realizeaza pe contur deschis, fiind alcatuite din electrozi verticali din teava
OL-Zn cu D=2 ½” si L=3 m, ingropati in sol la H = 0,90 m langa fiecare stalp, acestia fiind legati
intre ei cu cate un electrod orizontal din platbanda OL-Zn 40x4 mm.
Page 20 of 85
Valoarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant trebuie sa fie de cel mult 1 ohm.
2.3.8 Incercarea in situ a podului
In conformitate cu normele tehnice in vigoare (in special STAS 12504-86 „Poduri de cale ferata, de
sosea si pasarele – Incercarea suprastructurilor cu actiuni de proba”) pentru a obtine informatii
asupra comportarii structurii podului in exploatare, la incarcarile statice si dinamice, se procedeaza
la incercarea podului cu convoaie de proba care permit analizarea urmatoarelor aspecte:
• rezistenta si stabilitatea structurii;
• starea de eforturi, deformatii si deplasarile in punctele caracteristice;
• caractersisticile dinamice si de amortizare a structurii;
• concordanta cu ipotezele de calcul;
• functionalitatea si siguranta in exploatare a lucrarii.
Podurile vechi care sunt consolidate sau reparate capital, se incearca obligatoriu inainte si dupa
efectuarea interventiilor pentru a verifica performantele structurilor reabilitate comparativ cu
structura veche.
Podurile noi se incearca static si dinamic in special daca prezinta noutate din punct de vedere al:
• deschiderilor (in special pntru deschideri care depasesc 33.00 m);
• schemei statice (grinzi continui, poduri hobanate, poduri pe arce, poduri mixte, etc.);
• tehnologiilor de executie (executie in consola, executie prin impingere, etc.);
• metodelor si normelor de proiectare folosite.
Incercarea statica se efectueaza cu:
• convoaie de proba cu caracteristici de gabarit, numar de osii si de distributie a
greutatii totale pe osii cunoscute prin cantarire si masurare inainte de constituirea
convoaileor de incercare;
• scheme de convoaie de incarcare de proba statice (numarul de camioane grele pe
fir, distanta intre camioanele de incercare, numarul de fire de incercare, pozitia in lungul
suprastructurii) stabilite astfel incat in sectiunile structurale cele mai defavorizate,
convoaiele de incercare sa genereze efecte cuprinse intre (80-120)% din efectele obtinute
prin aplicarea incarcarilor utile conform normelor de proiectare.
La incercarea statica, pentru structuri curente, se masoara:
• deformatia maxima pe fiecare deschidere a podului pentru diferite ipoteze de
incercare;
• deformatiile instantanee si remanente ale tablierului sub actiunea convoaielor
amplasate excentric pe structura;
• eforturi unitare si deformatii specifice in zonele structurale si sectionale cele mai
solicitate;
Page 21 of 85
• deplasarile in zonele de rezemare si ale infrastructurilor;
• reactiuni in dispozitivele de rezemare;
La incercarea statica pentru structuri speciale (tabliere continuizate sau grinzi continui de lungime
importanta; poduri pe arce sau bolti; poduri hobanate; structuri metalice sau mixte, flexibile; sectiuni
de tablier de latime mare, cu distanta importanta intre elementele sectionale ale tablierului; tabliere
curbe sau cu oblicitate pronuntata) se masoara suplimentar:
deplasarile longitudinale (si transversale) la capetele tablierului, din variatii de
temperatura;
rotatii ale tablierului pe reazemele de capat (la rosturi);
eforturi in hobane, cable sau tiranti;
gradientul termic al structurii.
Deplasarile (sagetile) sunt masurate cu:
statii moderne de nivelment digitale, de precizie ridicata;
fleximetre mecanice;
fleximetre de masurare cu laser.
Deformatiile specifice si eforturile unitare se masoara cu:
marci tensometrice;
corzi vibrante;
senzori optici.
Incercarea dinamica se realizeaza cu:
surse de excitatie mecanice, electromecanice sau hidrodinamice;
convoaie de autovehicule grele care circula pe pod cu trepte de viteza constante si
progressive 10-70 Km/h, dupa fiecare trecere marindu-se treapta de viteza cu 10-15
Km/h. Pentru amplificarea efectului dinamic generat de convoaiele de incercare,
acestea traverseaza denivelari artificiale standard (de inaltime redusa), amplasate pe
partea carosabila in sectiunile cele mai defavorabile din punct de vedere dinamic.
Incercarea dinamica este utilizata pentru:
• verificarea perioadelor proprii de vibratie ale structurii;
• estimarea capacitatii de amortizare a suprastructurii;
• modul de vibrare a structurii (perioada proprie de vibratie fundamentala, amplitudini
maxime, frecvente si amortizarea fenomenelor vibratorii);
• estimarea coeficientilor de majorare dinamica a efectului incarcarilor utile;
• comporarea dinamica a structurilor flexibile la actiunea vantului;
• performantele structurale ale lucrarii la fenomenul de oboseala.
Componentele lantului de aparate de masurare dinamica sunt:
Page 22 of 85
• senzori – accelerometre capacitive: pentru masurarea acceleratiilor din structura
tablierului;
• conditionatoare de semnal: pentru sursa de curent a lantului de incercare;
• punti multicanale pentru preluare de date;
• computere si softuri specializate in prelucrarea datelor dinamice.
Incercarea statica si dinamica a podului se face de firme sau laboratoare agrementate sa efectueze
asemenea studii si care dispun de mijloacele, dotarea si experienta tehnico-profesionala necesara
efectuarii incercarii si care intocmesc proiectul de incercare in colaborare cu Proiectantul lucrarii.
Proiectul de incercare a podului va contine:
• releveul lucrarii;
• programul incercarii;
• caracteristicile fizico mecanice ale materialelor structurale existente in lucrare;
• convoaiele de incercare statica si dinamica;
• schemele de incarcare statica si dinamica;
• instrumentele de masurare utilizate si amplasarea acestora pe structura incercata;
• descrierea detaliata a performantelor dispozitivelor de incercare statica si dinamica,
punctele de masurare, precum si a modului de interpretare a rezultatelor;
• deformatiile si alte efecte teoretice calculate in structura sub actiunea convoaielor de
proba in diferite ipoteze de incarcare, cu caracteristicile fizico mecanice ale
materialelor structurale existente in lucrare.
In final, rezultatele incercarii statice si dinamice sunt sintetizate in „Raportul final de incercare”
intocmit de elaboratorul incercarii care va cuprinde:
• prelucrarea si interpretarea rezultatelor masuratorilor comparativ cu rezultatele
teoretice si explicarea unor eventuale divergente intre rezultate;
• aprecieri asupra comportarii statice si dinamice a lucrarii incercate;
• concluzii finale privind performantele structurii analizate prin incercare si nivelul de
siguranta si viabilitate al lucrarii sub convoaiele de proiectare si cele date de traficul
greu.
Alti parametri de comportare in timp a structurii (inclusiv dinamici) se vor obtine din sistemul de
monitorizare permanenta cu care trebuie sa fie dotata lucrarea.
2.3.9 Monitorizarea podului
In conformitate cu normele aplicate in tarile europene, la toate lucrarile de poduri importante se
impune realizarea unui sistem modern de monitorizare a comportarii in timp a structurii. Acest
Page 23 of 85
aspect este valabil nu numai la podurile reabilitate sau consolidate, dar este recomandat la podurile
noi, care prezinta noutate din punct de vedere al:
• deschiderilor (in special pentru deschideri care depasesc 50.00 m);
• poduri cu tabliere continui, de lungime mare si foarte mare (peste 100,00 m)
• schemei statice performante (grinzi continui, poduri hobanate, poduri pe arce, poduri
mixte, poduri integrale, etc.);
• tehnologiilor de executie (executie in consola, executie prin impingere, sisteme
integral-prefabricate etc.);
• metodelor si normelor de proiectare folosite.
Podurile vechi care sunt consolidate sau reparate capital, se monitorizeaza dupa efectuarea
interventiilor, pentru a verifica performantele structurilor reabilitate comparativ cu structura veche.
De asemenea, anumite aspecte ce tin de fenomenele de lunga durata pot fi acoperite din punct de
vedere al efectelor in structura, numai printr-o monitorizare permanenta care sa urmareasca
evolutia in timp indelungat (ani), evolutia acestor fenomene si ale efectelor structurale complexe ale
acestora:
• fenomenul de contractie si curgere lenta ale betoanelor de inalta rezistenta;
• relaxarea armaturii de precomprimare;
• evolutia traficului greu pe pod;
• fenomenele de oboseala in structurile tablierelor de beton armat sau precomprimat;
• fenomenele de oboseala in structurile tablierelor metalice si in cablele podurilor
hobanate;
• gradientul termic al structurii de rezistenta si deformatiile din dilatare;
• variatia incarcarilor din actiunea vantului pe structura podului;
• variatia in timp a carteristicilor de rezistenta si rigiditate ale structurii de rezistenta.
In acest mod, pot fi urmarite in timp:
• deformatiile maxime pe fiecare deschidere a podului;
• deformatiile instantanee si remanente ale tablierului sub actiunea convoaielor grele,
agabaritice sau amplasate excentric pe structura;
• solicitari, eforturi unitare si deformatii specifice in zonele structurale si sectionale
cele mai solicitate (reazeme intermediare grinzi continui, tabliere curbe sau oblice);
• deplasarile in zonele de rezemare si ale infrastructurilor;
• reactiuni in dispozitivele de rezemare.
La structurile speciale (tabliere continuizate sau grinzi continui de lungime importanta; poduri pe
arce sau bolti; poduri hobanate; structuri metalice sau mixte, flexibile; sectiuni de tablier de latime
mare, cu distanta importanta intre elementele sectionale ale tablierului; tabliere curbe sau cu
oblicitate pronuntata; tabliere executate in consola) pot fi monitorizate suplimentar:
Page 24 of 85
• deplasarile longitudinale (si transversale) la capetele tablierului, din variatii de
temperatura;
• rotatii ale tablierului pe reazemele de capat (la rosturi);
• variatia in timp a deformatiilor de lunga durata in tablierele din beton
precomprimat
• eforturi in hobane, cable sau tiranti;
• gradientul termic al structurii.
Acest sistem de monitorizare continua presupune:
montarea unor senzori care urmaresc continuu deplasarile sub incarcarile din convoaie
(rutiere si feroviare) precum si din efecte climatice (la nivelul structurii, in sectiunile cu
deplasari maxime in elementele structurale tipice:
placa carosabila;
sectiune tabliere de beton sau metalice pe reazeme si in campuri – grinzi
continui;
piloni si hobane - poduri hobanate;
nasteri, chee arc si tiranti – poduri pe arce;
bare cu tipice – grinzi cu zabrele;
la nivelul reazemelor sau infrastructurilor- pentru verificarea eventualelor
tasari;
senzori care urmaresc continuu nivelele de temperatura si presiunea vantului in
anumite sectiuni ale podului;
senzori care masoara variatia eforturilor din convoaie si alte actiuni, in sectiunile si
barele caracteristice ale elementelor structurale importante;
senzori care masoara permanent evolutia nivelului apei;
transmiterea in timp real (sistem wireless) a ansamblului informatiilor culese de sistemul
de monitorizare la un dispecerat local sau national si prelucrarea masuratorilor pe baza
unor softuri specializate in interpretarea bazelor de date.
Acest sistem de monitorizare, daca este operant la data efectuarii incercarii statice si dinamice
(dupa consolidarea podului) poate fi utilizat pentru culegerea de date suplimentare privind
comportamentul structurii sub convoaiele de incercare.
2.3.10 Parcari si sens giratoriu
Pentru realizarea lucrarilor de interventie necesare a se efectua in vederea atingerii
obiectivului proiectului de investitii se impun urmatoarele lucrari de investitii, constand in
amenajarea unor spatii de refugii sau parcari cu latimea de 3,00 m pe partea stanga a
platformei drumului pe tronsonul I al drumului de acces pe pod dinspre vama. Structura
Page 25 of 85
rutiera pentru parcarile noi, acces cantar, zona de taxare vehicule grele la iesirea din tara se
alcatuieste astfel:
20.0 cm beton de ciment BcR 3.5;
12.0 cm strat superior de fundatie din piatra sparta mare;
25.0 cm strat inferior de fundatie din balast .
In zona de amplasare a cantarelor (sub copertina) se vor prevede goluri necesare pentru
executarea cuvelor in care vor fi montate instalatiile fixe de cantarire ce au urmatoarele
dimensiuni: lungime 80 cm (latura paralela cu axul drumului), latime intre 290 si 350 cm
(latura perpendiculara pe axul drumului)
Intersectii: Solutiile intersectiilor cu drumurile clasificate privind geometria si modul de
reglementare a circulatiei, au fost alese astfel incit sa raspunda volumelor de trafic si a unui
timp de traverasare minim al acestora.
Se va realiza inlocuirea intersectiei dintre drumul national DN5 si Strada Progresului,
accesul catre punctul vamal se va face in configuratia actuala, printr-o intersectie giratorie
tip T cu trei ramuri, la nivel cu drumul secundar(Strada Progresului), sensul prioritar fiind pe
drumul national DN 5.
Amenajarea geometrica a intersectiilor proiectate va respecta prevederile Normativului
pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe drumurile publice – Indicativ AND600/2010.
Intersectia ce se va amenaja are urmatoarele caracteristici:
raza insulei centrale - 16.50 m
latime inel de siguranta – 1.50 m
latime parte carosabila pe calea inelara – 11.00 m
raza exterioara – 29.00 m
latime parte carosabila la intrarea in giratie – 4.00 m
latime parte carosabila la iesirea in giratie – 4.50 m
raze de racordare intrare in giratie – 12.00 m
raze de racordare iesire din giratie – 16.00 m
Structura rutiera noua cale inelara:
5 cm strat de uzura din beton asfaltic cu bitum modificat BA16m – S.R. 174/1-2009;
6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD25m – S.R. 174/1-2009;
20 cm strat din beton de ciment BcR 4.5;
12 cm strat superior de fundatie din piatra sparta;
25 cm strat de fundatie din balast - S.R. 662 – 2002 si STAS 6400-84;
Page 26 of 85
geotextil cu rol anticontaminant;
Structura rutiera inel siguranta:
6 cm pavele autoblocante de culoare rosie;
4 cm mortar ciment M100;
20 cm beton de ciment C12/15;
25 cm fundatie de balast – S.R. 662/2002 si STAS 6400-84;
7 cm nisip.
Structura rutiera insula separatoare:
6 cm pavele autoblocante;
4 cm mortar ciment M100;
10 cm balast.
La intersectia de tip giratoriu se proiecteaza un sistem de iluminat format din 33 stalpi
metalici cu inaltimea de 10 m si 33 corpuri de iluminat Philips Idman T150W.
2.3.11 Proceduri statutare si aprobari
Antreprenorul va obtine toate notificarile, autorizatiile, acordurile. licentele si avizele
necesare pentru proiectarea si executia lucrarilor daca este necesar, va oferi asistenta
Beneficiarului cu privire la obligatiile sale in acest sens.
In indeplinirea tuturor responsabilitatilor „Proiectantului" si „Antreprenorului" asa cum sunt
prevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (cu modificarile si completarile
ulterioare), Antreprenorul va obtine toate notificarile. autorizatiile, licentele si avizele
necesare.
Antreprenorul va analiza si va confirma corectitudinea notificarilor, autorizatiilor. licentelor
avizelor obtinute anterior de catre Beneficiar. Antreprenorul va deveni responsabil pentru
continutul acestor documente si pentru mentinerea valabilitatii lor si pentru indeplinirea
tuturor condiliilor inipusc prin acestea.
Antreprenorul raspunde de actualizarea autorizatiilor, acordurilor, licentelor si avizelor
necesare ca urmare a proiectului final al Antreprenorului.
Antreprenorul va face toate demersurile necesare pentru obtinerea Autorizatiei de
Constructie si a oricarei Autorizatii de Demolare necesare executarii Lucrarilor inclusiv
elaborarea tuturor documentelor necesare pentru obtinerea autorizatiei. Antreprenorul va
furniza Inginerului toate documentele relevante, urmand ca acesta sa le inmaneze
Page 27 of 85
Beneficiarului in vederea obtinerii de catre acesta a Autorizatiei de Construire si a oricarei
Autorizatii de Demolare necesare pentru executarea Lucrarilor.
3. Norme si regulamente romanesti
Prevederile caietului de sarcini sunt obligatorii pentru Antreprenor (constructorul de specialitate).
Ele nu scutesc Antreprenorul de respectarea altor Standarde si Normative tehnice cu aplicabilitate
la aceste lucrări dacă acestea sunt în vigoare. Antreprenorul nu va face derogări de la prezenta
documentatie privind Cerintele Beneficiarului decât în baza acordului scris al Proiectantului si
Beneficiarului.
Specificatiile tehnice generale fac referire la standardele de proiectare, standardele pentru
materiale precum si la lucrarile ce trebuiesc executate de catre Antreprenor.
Solutiile tehnice care se vor stabili prin Proiect precum si solutiile tehnice de executie ale Lucrarilor
de constructie vor fi definite in conformitate cu Regulamentele, Normele si Standardele romanesti
in vigoare, pentru fiecare categorie de lucrari. O lista a acestor norme este prevazuta in Anexa 3.
4. Scopul specificatiilor
Orice lucrare descrisa intr-un capitol si nu si in alte capitole, va fi interpretata ca fiind stipulata in
toate capitolele, astfel incat lucrarile sa fie finalizate in totalitate, in conformitate cu scopul
Documentatiei de Contractare.
Daca din specificatii sau alte Documente Contractuale lipseste ceva ce este considerat a fi necesar
in intelegerea pe deplin a lucrarilor de executat, sau daca pare ca unele dintre specificatii vor fi in
conflict, Antreprenorul, inante de a continua executia lucrarilor afectate de aceste omisiuni sau
discrepante, va cere si va obtine, din partea Inginerului, instructiuni scrise cuprinzand modalitatile
de rezolvare a celor de mai sus.
Este subinteles si s-a incuviintat ca lucrarile vor fi executate si finalizate in conformitate cu spiritul,
intelesul si in scopul real al Documentelor Contractuale.
Caietul de sarcini acopera totalitatea lucrarilor de executat, in principal a partilor semnificative si
general valabile pentru realizarea acestor lucrari precum si sub-sectiunile care fac referinta la
particularitati care trebuie avute in vedere la proiectarea si executia fiecarui obiectiv de investitie
mentionat, particularitati rezultate in urma si datorate conditiilor impuse proiectarii, sau care fac
referinta la un numar restrans de activitati.
Page 28 of 85
5. Standarde de natura tehnica
Conditia minima de indeplinit este satisfacerea intotdeauna a standardelor, normelor si
regulamentelor romanesti in vigoare in domeniu. Pot fi folosite oricare standarde si coduri
acceptate international numai daca: sunt la fel de restrictive sau mai restrictive, prin comparatie,
decat standardele si codurile romanesti respective, sau, nu exista coduri sau standarde romanesti
aplicabile pentru cazul/lucrarea respectiva.
Folosirea altor standarde oficiale, care conduc la lucrari de calitate mai buna sau cel putin egala cu
cea prevazuta de standardele si codurile specificate prin Contract, poate fi acceptata doar dupa ce
Inginerul a revizuit aceste standarde si si-a dat acordul in scris pentru folosirea lor. In acest caz,
Antreprenorul va inainta Inginerului de santier toate informatiile necesare, in conformitate cu
instructiunile primite de la acesta din urma. Proiectantul va face cunoscuta decizia sa, in termen
rezonabil (minim necesar pentru a nu afecta graficul de executie) de la data primirii pachetului de
informatii solicitat. In cazul in care Inginerul ia decizia ca standardele si codurile astfel propuse de
Antreprenor nu garanteaza realizarea unor lucrari de calitate mai buna sau cel putin egala cu
standardele initiale, Antreprenorul este obligat sa se conformeze standardelor si codurilor
specificate in Contract.
Pentru cazurile cand standardele si normele romanesti nu sunt obligatorii sau nu sunt aplicabile,
lucrarile se vor conforma cerintelor ultimelor editii si modificari sau actualizari ale standardelor ISO-
EN-, DIN IEC, sau daca nu sunt aplicabile nici unul dintre cele mentionate, cu standardele de buna
practica si cu Specificatiile prezente.
In cazul in care exista discrepante intre cerintele mentionate anterior, Antreprenorul va solicita
instructiuni de la Inginer.
Daca Antreprenorul va dori sa procure materiale sau sa execute lucrari in conformitate cu un
standard national alternativ sau cu o specificatie internationala, el va inainta, in scris, Inginerului,
propunerea sa detaliata, insotita, dupa caz, de o traducere autorizata.
Pentru conectarea la reteaua de alimentare cu energie electrica, Antreprenorul se va conforma
regulamentelor proprii ale furnizorului respectiv.
Antreprenorul nu va face derogări de la prezentele Cerinte ale Beneficiarului decât în baza
acordului scris al Inginerului si al Beneficiarului.
6. Specificatii privind proiectarea
6.1 Obligaţii generale
Page 29 of 85
Antreprenorul va executa şi va fi responsabil şi răspunzător pentru proiectarea Lucrărilor în
conformitate cu prevederile din Contract şi legislaţia aplicabilă (Sistemul Eurocoduri). Antreprenorul
va proiecta Lucrarea, în conformitate cu aceste Cerinţe ale Beneficiarului.
Antreprenorul va întocmi toata documentatia tehnica necesara pentru obtinerea Autorizatiei de
Construire si a avizelor si acordurilor pentru execuţia Lucrărilor. Acestea vor constitui Documentele
Antreprenorului, aşa cum reiese din Sub-Clauza 5.2 [Documentele Antreprenorului] din Conditiile
Contractului şi prezentele Cerinţe ale Beneficiarului.
Antreprenorul va include în activitatea de proiectare toate cerinţele incluse în Certificatul de
Urbanism (Anexa 1) şi Acordul de Mediu (Anexa 2).
Antreprenorul se va asigura ca la finalizarea Lucrărilor, acestea vor respecta toate cerinţele
Auditului de Siguranţă Rutiera descris în Capitolul 13.
6.2 Cerinţe obligatorii
Cerinţele obligatorii vizează elementele esenţiale ale Lucrărilor pe care proiectarea
Antreprenorului trebuie să le respecte. Toate cerintele Beneficiarului sunt obligatorii, cu exceptia
cazului in care se specifica altfel.
Cerinţe obligatorii prezentate in Studiul de Fezabilitate includ, cu excepţia cazurilor menţionate
separat in Cerinţele Beneficiarului:
a) limitele şantierului
b) recomandările făcute pentru măsurile de atenuare incluse in Acordul de Mediu;
c) cerinţele prevăzute în alte Avize la Studiul de Fezabilitate;
d) cerintele legate de solutiile tehnice propuse si aprobate in CTE - CNADNR;
Antreprenorul va confirma exactitatea informaţiilor furnizate şi îşi va asuma responsabilitatea şi
răspunderea pentru toate Cerinţele Obligatorii incluse în cadrul proiectului său.
6.3 Date informative
Antreprenorului îi vor fi furnizate spre ştiinţă date relevante referitoare la Şantier sub denumirea
de Date informative din documentele contractuale. Aceste date includ, dar fără a se limita la
acestea, datele referitoare la Şantier la care se face referire în Sub-Clauza 4.10 [Informaţii despre
şantier] din Conditiile Contractului.
Page 30 of 85
Antreprenorul va confirma exactitatea datelor informative şi îşi va asuma responsabilitatea şi
răspunderea pentru toate Cerinţele Obligatorii incluse în cadrul proiectului său sau folosite în
execuţia lucrărilor.
Datele informative includ următoarele, dar fără a se limita la acestea:
a) Studiu de trafic
b) Studiu geotehnic
c) SEIM cu excepţia recomandărilor făcute pentru atenuarea impactului asupra mediului:
d) Studii topografice;
e) Studii hidrologice şi hidraulice.
6.4 Studiul de fezabilitate
Studiul de fezabilitate este furnizat Antreprenorului ca şi proiect ce sta la baza intocmirii
Proiectului Tehnic si va fi respectat in totalitate. Orice modificare a solutiilor tehnice
prezentate in Studiul de Fezabilitate vor necesita viza Expertului Tehnic si avizul CTE
CNADNR.
Studiul de Fezabilitate este prezentat în Documentatia de Atribuire.
6.5 Standarde de proiectare
Proiectarea Antreprenorului trebuie să respecte pe deplin toate standardele aplicabile.
În cazul în care standardele, normele sau codurile din România nu oferă îndrumare cu privire la un
element de proiectare, Proiectantul trebuie să facă uz de "cele mai bune practici" din alte
standarde europene pentru a asigura o proiectare modernă, economic şi viabilă, care să satisfacă
cerinţele Inginerului.
O lista a standardelor, normelor si codurilor de proiectare este prezentata in Anexa 3.
6.6 Programul de proiectare
Transmiterea documentelor de proiectare se va face în următoarele etape:
i. "Proiectul tehnic": prima etapă va include planşe, studii şi documentele conexe elaborate
la nivelul de detaliere necesar pentru verificarea din partea Inginerului şi a obţinerii aprobării
acestuia, Proiectul Tehnic va fi verificat de verificatorii atestati. In cazul schimbarii solutiei de
proiectare, proiectul tehnic se va supune avizarii CTE-CNADNR.
Page 31 of 85
ii. "Proiectul de autorizaţie de construcţie": cea de-a doua etapă va include planşe şi
documente de proiectare conexe elaborate şi care urmează să fie prezentate autorităţilor pentru a
obţine "Autorizaţia de construire" ;
iii. Cea de-a treia etapă reprezintă transmiterea desenelor de lucru detaliate (echivalentul din
practica românească fiind "Detaliile de Execuţie"), precum şi a proiectelor de detaliu privind
mutarea si protejarea utilitatilor.
Antreprenorul va prezenta programul de proiectare astfel incat cele 3 etape sa nu
depaseasca durata totala de 90 de zile alocate proiectarii.
6.7 Predarea Proiectului
Antreprenorul va preda toate documentele de proiectare Inginerului spre aprobare.
Antreprenorii vor ţine cont de faptul că Documentatia Tehnica pentru Autorizatia de
Construire (DTAC) va fi depus pentru aprobare şi pentru eliberarea "Autorizaţiei de
Construire". Lucrările nu pot începe până nu se obţine Autorizaţia de Construire.
Proiectul va include planşe de proiectare detaliate adecvate pentru executarea Lucrărilor,
specificatii tehnice complete şi toate documentele justificative.
Specificatiile tehnice vor prezenta în detaliu cerinţele privind proprietăţile şi utilizarea de materiale,
metodele de construcţie şi utilaje etc. Specificatiile tehnice vor trebui să acopere fiecare aspect al
Lucrării detaliate în proiectarea predată.
Inginerul nu va accepta spre analiză Documentele Antreprenorului care nu sunt însoţite de note
de calcul şi de documente justificative. Fiecare Proiect trebuie să fie verificat în detaliu de către
Inginer. Toate planşele vor fi semnate, datate şi ştampilate de către Inginer, „bun pentru executie”.
Pe lângă verificarea internă a Proiectului efectuată de Antreprenor, legislaţia din România impune
efectuarea unei verificări în conformitate cu subcapitolul 1.6.7 de mai sus. Verificarea va fi
efectuată de către un Verificator atestat si angajat din partea Antreprenorului. Antreprenorul va
transmite Proiectul Verificatorului şi va notifica imediat predarea Inginerului si Beneficiarului.
Verificatorul atestat va analiza documentele depuse în termen de 5 zile de la primire.
Antreprenorul va remedia orice elemente deficiente identificate în timpul verificării şi va
retransmite respectivele părţi spre verificare.
Detaliile de execuţie vor fi verificate de către un verificator angajat şi atestat, din partea
Antreprenorului. Toate documentele depuse de Antreprenor vor fi semnate, datate şi vor purta
ştampila de avizare a verificatorului atestat.
Page 32 of 85
Orice intarziere in predarea documentelor de proiectare conduce la aplicarea prevederilor Clauzei
8.6 din Conditiile Contractului.
6.8 Analiza şi aprobarea de către Inginer
Analiza şi aprobarea de către Inginer a Documentelor Antreprenorului se vor face în conformitate
cu Sub-clauza 5.2 [Documentele Antreprenorului] din Conditiile Contractului.
Inginerul nu va aproba nicio etapa de proiectare dacă:
i. nu este in concordanţă cu Studiul de Fezabilitate si orice modificare a acestuia aprobata
de CNADNR;
ii. nu este in concordanţă cu cerinţele Beneficiarului;
iii. nu este verificat de catre Verificatorul atestat.
Antreprenorul trebuie să prezinte informaţiile şi documentele suplimentare pe care le solicită
Inginerul într-un termen rezonabil (cel putin 1 saptamana inainte de data aprobarii), pentru o
înţelegere completă a Proiectului predat astfel încât să îl poată analiza şi aproba.
6.9 Modificările Proiectului
Dacă se fac propuneri de modificări la elemente de proiectare care au fost deja aprobate, acestea
vor fi transmise si analizate în conformitate cu prezentele Cerinţe ale Beneficiarului.
Toate costurile si intarzierile survenite ca urmare a schimbarilor asupra Proiectului initial elaborat
de catre Antreprenor, vor fi în responsabilitatea Antreprenorului.
Planurile, specificatiile tehnice, calculele şi rapoartele modificate trebuie să fie ştampilate, semnate
şi datate de către Antreprenor şi Verificatorul atestat al acestuia.
"Managerul calităţii proiectării” din partea Antreprenorului trebuie să certifice în scris că
modificarea adusă proiectului:
a) a fost proiectată în conformitate cu cerinţele Beneficiarului;
b) a fost controlată şi verificata în conformitate cu Planul de calitate aprobat al Antreprenorului;
c) este în concordanţă cu celelalte elemente ale Proiectului original.
Antreprenorul trebuie să solicite şi să programeze revizuirile Inginerului pentru toate modificările
Proiectului.
Page 33 of 85
Indicatorii tehnico-economici ai investitiei au fost aprobati prin Hotarare de Guvern de catre
Beneficiar.
In cazul in care, in urma elaborarii Proiectului Tehnic, indicatorii tehnico-economici initiali avizati
prin Hotarare de Guvern la nivel de Studiu de Fezabilitate, sunt modificati, Antreprenorul va fi
responsabil de intocmirea proiectului de Hotarare de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici.
6.10 Caietele de sarcini
Antreprenorul va elabora şi transmite Caietele de Sarcini, ca parte a Proiectului Tehnic. Caietele
de sarcini fac parte din Documentele Antreprenorului. Cerinţele privind materialele şi execuţia sunt
definite în aceste Caiete de Sarcini.
Antreprenorul va întocmi Caietele de Sarcini folosind o structură similara cu cea prezentată in
Anexa 5.
Caietele de sarcini trebuie să fie în concordanţă cu documentaţia necesară obţinerii Autorizaţiei
de Construire şi a aprobării ISC.
Caietele de sarcini trebuie să fie în deplină conformitate cu Standardele Relevante. Caietele de
sarcini trebuie să includă referiri explicite la standardele aplicabile.
Caietele de sarcini trebuie să respecte standardele aprobate identificate în "Buletinul Tehnic
Rutier", publicat de CNADNR SA şi în "Buletinul Construcţiilor", publicat de Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor (INCERC).
În cazul în care aceste standarde sunt contradictorii, sau furnizeaza alternative, Caietele de sarcini
trebuie să reflecte soluţia cea mai benefică pentru Beneficiar în ceea ce priveşte calitatea,
costurile pe întreaga durată a vieţii şi execuţia.
În plus faţă de cerinţele de mai sus, Caietele de sarcini trebuie să stabilească un nivel de calitate
pentru lucrări, care în opinia Inginerului, în concordanţă cu cele mai bune practici la nivelul Uniunii
Europene. În cazul în care standardele române sunt insuficiente pentru a asigura acest nivel de
calitate, cu acordul de Inginerului, Caietele de sarcini vor include alte coduri şi standarde
europene.
6.11 Proiectarea Lucrărilor temporare
Inginerul nu trebuie să aprobe Proiectul Tehnic al Lucrărilor temporare. Antreprenorul trebuie să
se asigure că proiectele pentru Lucrările Temporare sunt verificate de verificatori independenţi
Page 34 of 85
Dovada acestor verificări va fi transmisă Inginerului cu cel puţin 7 zile înainte de efectuarea
Lucrărilor temporare.
În cazul în care Lucrările Temporare sunt modificate în timpul lucrărilor de construcţie noile lucrări
temporare vor fi executate în conformitate cu noul Proiect de Lucrări Temporare, verificate de
ingineri calificaţi care trebuie să fie independenţi de Proiectantul de Lucrări Temporare iar dovada
acestei verificări va fi transmisă Inginerului înainte de începerea modificărilor aduse Lucrărilor
Temporare.
6.12 Proiectarea lucrarilor de mutari si protejari de utilitati
Antreprenorul va fi responsabil cu identificarea si proiectarea de specialitate a lucrarilor de mutari
si protejari de utilitati. Proiectele pentru mutarea si protejarea utilitatilor vor fi inaintare spre
aprobare Inginerului conform prezentelor Cerinte ale Benefciarului.
6.13 Proiectele de incercari si monitorizare
Antreprenorul va fi responsabil cu identificarea si proiectarea de specialitate a lucrarilor de mutari
si protejari de utilitati. Proiectele pentru mutarea si protejarea utilitatilor vor fi inaintare spre
aprobare Inginerului conform prezentelor Cerinte ale Benefciarului.
6.14 Calitatea de „Proiectant” aşa cum este ea definită de Legea în domeniul construcţiilor
din România
Antreprenorul trebuie să adopte rolul de "Proiectant", aşa cum este el definit în legislaţia română
în domeniul construcţii, Legea 10/1995 privind calitate în construcţii (cu modificările şi completările
ulterioare). Această responsabilitate se referă atât la proiectarea inclusă în Documentele
Antreprenorului cât şi la Proiectul ilustrativ elaborat de Beneficiar şi preluat ulterior de
Antreprenor.
În calitate de "Proiectant", aşa cum este definit în legislaţia română în domeniul construcţiilor,
Antreprenorul trebuie să se asigure că următoarele obligaţii sunt îndeplinite. Acestea includ, dar
nu se limitează la:
proiectarea lucrarilor, în conformitate cu legea română;
asistenţă tehnică la faţa locului pentru rezolvarea tuturor neconformităţilor şi neregulilor;
participarea în calitate de Proiectant, la inspecţiile de control al calităţii de pe Şantier, care
se desfăşoară în conformitate cu programul de control al calităţii aprobat de către
reprezentanţi ISC;
Page 35 of 85
stabilirea modului de tratare şi remediere a tuturor defectelor care apar la Lucrări în timpul
execuţiei, dacă un astfel de defect se datorează unei erori de proiectare şi monitorizarea
implementării soluţiilor adoptate în acest sens, pe şantier;
implicare în elaborarea "Cărţii construcţiei", precum şi în preluarea procedurilor aşa cum
este detaliat in capitolul 11 de mai jos.
Specialiştii Verificatori de proiecte atestaţi răspund în mod solidar cu Proiectantul în ceea ce
priveşte asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor Proiectului.
Avand in vedere ca Antreprenorul are rol atat de proiectant, de executant cat si sarcina Verificarii
atestate a Proiectului Tehnic , Antreprenorul va prelua responsabilitatile Beneficiarului cu privire
la proiectarea si verificarea atestata a Proiectului Tehnic.
Antreprenorul va asigura coordonarea proiectarii in calitate de Proiectant general pentru
intocmirea proiectelor de relocare/protejare utilitati si tot ceea ce poate sa apara ca necesar de
proiectat in vederea realizarii contractului de executie lucrari pentru finalizarea obiectivului.
6.15 Detalii de Execuţie
Antreprenorul va elabora toate planşele detaliate de proiectare (detalii de execuţie) necesare
pentru execuţia Lucrărilor. Toate desenele vor fi prezentate Inginerului pentru aprobare in 90 de
zile de la începerea contractului.
6.16 Elaborarea planselor
Planşele relevante pentru executarea Lucrărilor vor fi realizate la următoarele scări, cu excepţia
cazului în care s-au convenit alte dimensiuni cu Inginerul:
a) Planuri de situatie, profile longitudinale 1:500, 1:500 / 1:50
b) profiluri transversale, scara 1:100;
c) detalii de drenaj inclusiv descrieri şi corelarea tuturor drenajelor 1:20, 1:10
d) pentru structuri planurile detaliate de proiectare vor fi elaborate la scările adecvate, acestea
vor fi stabilite cu Inginerul
e) marcaj rutier, semnalizarea rutieră, parapete şi alt mobilier rutier planurile generale la o
scara de 1:500 vor fi integrate cu detaliile de execuţie la scara 1:500 pentru planuri, şi 1:20 pentru
indicatoare. Pentru mai multe detalii sunt folosite alte bareme;
f) planuri ale solurilor şi localizarea materialelor – baremele folosite 1:1000 şi 1:500, în cazul
în care este necesar;
Page 36 of 85
g) planuri pentru relocarea/protejarea utilitatilor, detalii de executie stampilate de verificatori
atestati in domeniu.
În plus faţă de planşele Proiectului Tehnic Antreprenorul va elabora toate planşele necesare,
planurile Lucrărilor Temporare şi planşele de fabricaţie necesare pentru asigurarea bunei execuţii a
lucrărilor.
Înainte de punerea lor în aplicaţie, planşele aferente Lucrărilor temporare sunt verificate de către
Verificatori atestati, în conformitate cu Planul de Calitate al Antreprenorului şi sunt certificate
ca fiind conforme cu Planul de către Managerul de calitate a proiectării din partea Antreprenorului.
6.17 Desene de execuţie şi desene de lucru
Antreprenorul va elabora pe propriul său cost, toate desenele de execuţie şi desenele de lucru
necesare pentru execuţia Lucrărilor. Dacă este cazul, aceste desene vor fi incluse în predările de
documente ale Antreprenorului.
Desenele de lucru (schite de santier) nu trebuie revizuite de către Inginer, dar transmise
Inginerului spre informare, în termen de 5 zile inainte de aplicarea acestora în execuţie.
6.18 Date electronice
Antreprenorul trebuie să furnizeze copii electronice ale tuturor planşelor şi documentelor, inclusiv
modele folosite pentru elaborarea planşelor într-un format aprobat de către Inginer.
Antreprenorul trebuie să utilizeze software-ul standard profesional pentru modelarea, analiza şi
desenare, sub rezerva aprobării de către Inginer.
6.19 Planul de securitate şi sănătate al şantierului
Planul de securitate şi sănătate trebuie:
a) să precizeze cerintele de securitate şi sănătate aplicabile pe şantier
b) să specifice riscurile care pot apărea
c) să indice măsurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor
d) sa conţină măsuri specifice privind lucrările care se încadrează în una sau mai multe
categorii cuprinse în anexa nr. 2 din H.G nr.300/2006
e) la elaborarea planului de securitate şi sănătate trebuie să se ţină seama de toate tipurile de
activităţi care se desfăsoară pe şantier şi să se identifice toate zonele în care se desfăşoară
lucrările cuprinse în anexa nr. 2 din H.G. nr. 300/2006
Planul de securitate şi sănătate trebuie să conţină cel puţin prevederile art. 19, lit. A-j din H.G. nr.
300/2006.
Page 37 of 85
7. Specificatii privind executia
7.1 Echipamentele Antreprenorului
Antreprenorul va folosi echipamente eficiente si corespunzatoare executiei lucrarilor la nivelul de
calitate asteptat si intr-un ritm care sa asigure finalizarea acestora la data mentionata in oferta.
Caracteristicile echipamentelor ce vor fi utilizate de către Antreprenor pentru executarea lucrărilor
vor fi prezentate Inginerului înainte de utilizarea acestora.
Dacă după părerea Inginerului apar circumstanţe prin care este rezonabil că utilizarea
echipamentelor Antreprenorului trebuie suspendată fie temporar, fie permanent, Antreprenorul
va schimba metoda de executare a lucrării afectate. In special, acest lucru se va aplica acolo unde
este imposibil sau nesigur să se excaveze exceptând cu metode manuale, datorită apropierii de
structuri sau servicii existente, şi al pericolului pentru drumuri.
Daca, oricand pe durata executiei Lucrarilor, echipamentele sunt insuficiente, ineficiente sau
nepotrivite pentru a asigura, la executia Lucrarilor, nivelul de calitate cerut, sau nu pot asigura
ritmul stabilit de realizare a lucrarilor, Inginerul ii poate cere Antreprenorului sa-si mareasca
eficienta, sa schimbe tipul de sau sa inchirieze echipament suplimentar, si Antreprenorul se va
conforma unui asemenea ordin. Faptul ca Inginerul ar fi omis sa emita un astfel de ordin, nu-l va
exonera in nici un fel pe Antreprenor de obligatiile sale de asigurare a calitatii Lucrarilor ce le
executa si nici de mentinerea ritmului de executie cerut.
Antreprenorul va dispune ca toate testările de materiale să fie efectuate într-un laborator autorizat,
min. gradul II – autorizatie domeniile GTF (geotehnica si teren de fundare ), D (drumuri), MD
(materiale pentru drumuri), ANCFD(agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri), MBM
(materiale pentru beton si mortare), AR (armaturi de rezistenta din otel beton, sarme sau plase
sudate) conform Buletinul Constructiilor nr 2.3 din 1996.
Sarcinile principale ale laboratorului de santier sunt:
a. verificarea calitătii materialelor si certificarea conditiilor tehnice impuse;
b. urmărirea conditiilor de punere în operă a materialelor;
c. semnalarea imediată a beneficiarului si proiectantului în cazul oricăror neconcordante.
Antreprenorul trebuie să prezinte un program de testare, ca parte a Documentelor
Antreprenorului, conform legislatiei in vigoare.
Antreprenorul trebuie să efectueze toate inspecţiile şi testele în conformitate cu programul
prevăzut în scopul pentru a se asigura că lucrările sunt executate în conformitate cu contractul şi:
Page 38 of 85
a) pentru a se asigura calitatea materială şi cerinţele de execuţie asumate în
proiectarea lucrărilor sunt respectate în timpul execuţiei;
b) pentru a răspunde, cel puţin, cerinţelor minime de testare impuse de legislaţia
românească din domeniul construcţiilor;
c) pentru a asigura conformitatea cu Planul de Calitate al Antreprenorului.
Antreprenorul trebuie să furnizeze Inginerului rezultatele tuturor testelor cât mai curând posibil,
şi, în orice caz, în termen de 48 de ore de la efectuarea testului sau în termen de 24 de ore de la
primirea rezultatelor de către Antreprenor, in funcţie de care este mai scurt.
Inginerul poate alege să efectueze periodic propriile teste de referinţă Antreprenorul având
obligaţia să-i furnizeze toate materiale şi probele pe care acesta le-ar putea solicita. Aceste teste
sunt utilizate pentru verificarea procedurilor de testare şi rezultatele Antreprenorului.
Rezultatele testelor trebuie să fie în conformitate cu Specificatiile tehnice.
Antreprenorul trebuie să ofere asistenţa solicitată de către Inginer pentru asigurarea accesului la
lucrări, pentru a preleva materiale şi probe şi pentru a asista la transportul unor astfel de materiale
şi mostre.
În cazul în care, în opinia Inginerului, rezultatele testelor de referinţă nu concordă cu rezultatele
testelor Antreprenorului, Antreprenorul trebuie să urmeze procedurile stabilite în propriul său
plan de calitate, în acelaşi mod ca în cazul în care a fost identificat un rezultat nesatisfăcător, prin
intermediul propriului său regim de experimentare şi de inspecţie.
Antreprenorul trebuie să utilizeze numai personal competent în activităţile de inspecţie şi testare.
Dovada de competenţă trebuie să fie prezentată spre aprobare Inginerului, înainte de începerea
unei anumite activităţi. Antreprenorul trebuie să demonstreze că personalul implicat în testare va fi
independent de cel direct implicat în procesul de proiectare sau de instalare a aceluiaşi
echipament. Antreprenorul va oferi, de asemenea, detalii privind modul în care va fi asigurată
independenţa de mai sus şi informaţii despre personalul de testare în vederea obţinerii aprobării
Inginerului.
Antreprenorul va păstra toate înregistrările primare de testare şi certificare iar Inginerului îi va
trimite copii ale înregistrărilor de certificare, atunci când este necesar.
Antreprenorul va transmite Inginerului, spre aprobare, detalii cu privire la toate materialele care
urmează să fie utilizate în execuţia lucrărilor.
Materialul excavat de pe şantier va fi folosit numai cu aprobarea Inginerului.
Page 39 of 85
Antreprenorul, înainte de lansarea comenzilor de materiale pentru a fi încorporate în lucrări, va
transmite informaţii complete Inginerului, cu cel puţin 28 de zile înainte ca materialul să fie
necesar pentru Lucrări. Aceste informaţii ar trebui să includă numele furnizorului, originea
materialului, specificaţiile producătorului, calitatea, greutatea, rezistenţa, descrierea şi detalii ale
materialelor pe care Antreprenorul propune ca fiecare societate să le furnizeze. Antreprenorul va
transmite Inginerului, la cererea acestuia, mostre de astfel de materiale, şi, dacă este cazul,
certificatele producătorilor aferente unor teste recente pe materiale similare.
Antreprenorul trebuie să efectueze încercări pe toate combinaţiile de beton şi amestecurile de alte
materiale, ceea ce demonstrează prin teste pe de o parte că elementele constitutive sunt în
conformitate cu cerinţele de proiectare şi cu standardele aplicabile iar pe de altă parte că
amestecul rezultat oferă rezultate finale consecvente, care îndeplinesc cerinţele Inginerului.
Antreprenorul trebuie să identifice sursele, carierele şi gropile de împrumut şi să efectueze analize
la faţa locului şi teste de laborator a materialelor pentru a determina aplicabilitatea lor la diferitele
componente ale Lucrării şi pentru a stabili calitatea şi cantitatea diverselor materiale de construcţii
disponibile.
Gropile de împrumut sau săpăturile surse de materiale pentru terasamente, pavaj şi materiale
agregate vor fi supuse aprobării de către Inginer. Înainte de stocare sau de folosire a materialelor în
execuţia lucrărilor contractuale, antreprenorul va prezenta Inginerului detalii privind utilizarea
propusă a materialului, împreună cu sursa materialului. În cazul unor noi locaţii sursă,
Antreprenorul şi Inginerul vor conveni asupra locaţiei şi asupra adâncimii unui număr suficient de
gropi de probă pentru a determina amploarea şi adancimea gropii de împrumut, săpăturii, etc. şi
pentru a se asigura că sunt disponibile cantităţi suficiente de materiale pentru scopul stabilit.
La sursa stabilită, se prelevează material din stoc, printr-o metodă stabilită şi convenită anterior.
Prelevări comune vor fi desfăşurate de personalul Antreprenorului şi Beneficiarului.
În cazul surselor noi, Antreprenorul şi Inginerul vor conveni asupra locaţiei şi asupra adâncimii
pentru un număr suficient de gropi de probă pentru a determina amploarea şi adancimea gropii de
împrumut, săpăturii, etc. şi pentru a se asigura că sunt disponibile cantităţi suficiente de materiale
pentru scopul impus. Probele vor fi luate de la cel puţin trei distanţe egale din zona sursă.
Antreprenorul va propune în program testele care urmează a fi întreprinse, dar testele ar trebui să
includă în mod normal testarea fiecăruia dintre cele trei probe obţinute pentru următoarele:
a) granulometria agregatului (Analiza Sită);
b) valoarea echivalentă a nisipului;
c) Testul Los Angeles;
Page 40 of 85
d) Testul de soliditatea;
e) material care trece prin sita de 75 microni;
f) Limita de lichid (LL);
g) Limita de plasticitate (LP);
h) Indexul de plasticitate (IP);
i) Relaţia umiditate-densitate;
j) Ciclul inghet /dezghet
k) CBR, si
l) Echivalent NaO pentru agregatele betonului
7.2 Protejarea structurilor si utilitatilor existente
Antreprenorul isi va asuma deplina responsabilitate in ceea ce priveste protectia cladirilor,
structurilor si drumurilor existente in zona amplasamentului, fie ele publice sau private, indiferent ca
ele sunt sau nu prezentate in desenele de ansamblu. Orice paguba provocata sau rezultata din
operatiunile executate de Antreprenor se va repara pe cheltuielile acestuia din urma.
Antreprenorul va stabili de comun acord cu autoritatile locale pe planurile de situatie a cladirilor,
structurilor si a drumurilor existente in zona amplasamentului, care nu sunt trecute initial, precum si
starea acestora, astfel incat sa se evite orice situatie incerta/conflictuala. Antreprenorul va elabora
un plan de urmarire si control in timp a cladirilor care se afla pe raza lucrarilor. Planul de control
trebuie prezentat dupa semnarea contractului, inaintea inceperii lucrarilor intr-un termen de 10 zile
lucratoare de la ordinul de incepere al lucrarilor.
Antreprenorul va apela la specialisti autorizati pentru proiectarea Lucrarilor Utilitatilor, Daca acest
lucru este impus prin lege sau pentru respectarea cerintelor detinatorului de Utilitati, Antreprenorul
va executa Proiectul, va obtine aprobarile necesare, se va ocupa de executarea Lucrarilor aferente
utilitatilor si va oferi asistenta oricaror contractanti specializati. Antreprenorul va:
- obtine aprobarea Consiliului tehnico-economic al detinatorului de Utilitati pentru toate
Lucrarile aferente Utilitatilor si va obtine toate avizele si acordurile;
- fi responsabil pentru Proiectarea Lucrarilor aferente Utilitatilor;
Page 41 of 85
- fi responsabil cu intocmirea documentatulor cadastrale si evaluarea terenului daca
suprafete de teren suplimentare sunt necesare fata de coridorul deja expropriat si pus in
posesie si acest lucru se impune, in vederea efectuarii Lucrarilor aferente utilitatilor;
- va stabili programul Lucrarilor aferente Utilitatilor si plati toate costurile si taxele necesare,
In cazul in care este necesara relocarea utilitatilor in afara santierului, Antreprenorul va fi
responsabil cu:
- toate operatiunile de identificare a proprietarilor
- fi responsabil cu obtinerea avizelor, autorizatiilor pentru executarea acestor Lucrari
- suporta toate costurile aferente cu exceptia achizitiei terenului (suporta toate costurile
procedurii de expropriere, mai putin costurile despagubirilor cuvenite proprietarilor
expropriati);
- va intocmi documentatiile necesare procedurii de expropriere in conformitate cu prevederile
Legii 255/2010 cu modificarile si completarile ulterioare si HG 53/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare si va obtine orice avize, autorizatii, aprobari, permise,
etc necesare in vederea utilizarii terenului in scopul constructiei.
- Antreprenorul va suporta toate cheltuielile si va fi responsabil de derularea tuturor
procedurilor de expropriere pana la publicarea Hotararii de Guvern cat si cele dupa
publicarea acesteia in Monitorul Oficial (intocmirea documentatiilor tehnico cadastrale,
rapoarte de evaluare, activitatile Comisiei, reprezentarea in Instanta, etc.)
Antreprenorul va coordona si va programa Lucrarile pentru Utilitati.
In urma consultarii tuturor detinatorilor de Utilitati implicati, Antreprenorul va pregati un program
pentru toate Lucrarile de Utilitati necesare si le va transmite Inginerului spre aprobare.
Daca acest lucru este impus prin lege sau in vederea indeplinirii cerintelor detinatorului de Utilitati,
Anlreprenorul va utiliza personal califlcat sau subcontractanti in vederea efectuarii Lucrarilor de
Utilitati.
Daca o Utilitate nu necesita deviere, Antreprenorul va fi responsabil pentru sustinerea si
protejarea Utilitatilor in limp ce lucreaza in jurul acestora, cu aprobarea detinatorului Utilitatii.
Antreprenorul va lua masurile de protejare a unor astfel de Utilitati si va fi responsabil pentru
consecintele oricaror daune, indiferent daca Utilitatile sunt sau nu incluse in planse.
Page 42 of 85
Serviciile sau furnizarile nu vor fi intrerupte fara aprobarea scrisa a autoritatii competente sau a
proprietarului, iar Antreprenorul va fumiza o alternativa satisfacatoare inainte de a intrerupe orice
servicii sau furnizarile existente.
Daca in orice moment, pe parcursul executarii Lucrarilor, Antreprenorul descopera Utilitati
necunoscule anterior care trebuie indepartate sau protejate, acesta va informa imediat Inginerul si
va proteja astfel de Utilitati pana in momentul in care Lucrarile de Utilitati pot fi stabilite de comun
acord cu detinatorul de Utilitati.
Antreprenorul va respecta cerintele speciale ale detinatorilor de Utilitati sau instructiunile
transmise de detinatorii de Utilitati pe perioada Contractului. Daca este necesara aprobarea sau
acordul oricarui detinator de Utilitati cu privire la Lucrari sau orice metode de lucru, Antreprenorul
va fi responsabil pentru obtinerea aprobarii sau acorduiui respectiv. Antreprenorul se va asigura ca
echipamentul de specialitate este in permanenta disponibil pe santier in perioada de constructie.
Antreprenorul este informat ca retelele de Utilitati existente nu sunt in general figurate pe planurile
de situatie anexate la avizele emise..
In cazul in care Antreprenorul provoaca orice daune echipamentelor de furnizare a Utilitatilor in
timpul Lucrarilor. acesta va informa imediat posesorul Utilitatilor si orice alte autoritati responsabile.
Antreprenorul va solicita aprobarea efectuarii lucrarilor de reparatii imediat ce acest lucru este cu
putinta. sub rezerva acordului detinatorului de Utilitati. Costurile acestor Lucrari vor fi suportate de
Antreprenor.
In cazul in care Antreprenorul descopera, in limitele santierului. echipamente de furnizare a
Utilitatilor necunoscute anterior ca rezultat al sondajelor, acesta va informa imediat Inginerul.
Antreprenorul va contacta imediat proprietarul Utilitatii si alte autoritati responsabile.
Antreprenorul se va ocupa de Proiect, obtinerea acordurilor, estimarilor de cost necesare pentru
Lucrarile de Utilitati care vor fi efectuate fie de Antreprenor, sub supravegherea proprietarului
Utilitatii, fie de catre un subcontractor autorizat de detinatorul Utilitatii. In orice situatie cheltuielile
vor fi suportate de catre Antreprenor.
Antreprenorul este responsabil pentru informarea oricaror contractanti specializati angajati pentru
efectuarea Lucrarilor de Utilitati cu privire la responsabilitatile lor legate de sanatate si protectia
muncii in limp ce isi desfasoara activitatea pe santier.
Antreprenorul va tl responsabil pentru toate lucrarile de diminuare a impactului asupra mediului
inconjurator necesare ca urmare a finalizarii Lucrarilor de utilitati.
7.3 Securitate şi sănătate în muncă
Acestui proiect îi sunt aplicabile toate regulamentele, instrucţiunile şi oricare alte prescripţii legale
din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, care fac referire la lucrările specifice ce se vor
Page 43 of 85
executa prin contract. Prevederile acestei secţiuni vin în completarea cerinţelor cuprinse în
Condiţiile de Contract.
Ofertanţii vor preciza în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile
referitoare la condiţiile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă.
Antreprenorul poartă întreaga raspundere în cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.) şi de muncă, procedeelor tehnologice utilizate, sau de
catre lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăsoară activităţi pentru Antreprenor
(subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
şi a normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006,
modificate şi completate prin H.G. nr. 955/2010, precum şi orice modificare legislativă apărută pe
timpul desfăşurării contractului.
In cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea
desfăşurată de Antreprenor, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul,
conform prevederilor legale şi se va înregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca de
pe raza căruia s-a produs evenimentul.
În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul va respecta întotdeauna toate cerinţele legale privind
securitatea şi sănătatea în muncă. Acesta va acorda o atenţie specială sănătăţii şi securităţii
angajaţilor săi şi va asigura condiţii igienico-sanitare şi de lucru corespunzătoare.
Antreprenorul trebuie să furnizeze toate echipamentele individuale de protecţie a muncii,
alimentaţia de protecţie şi materialele igienico-sanitare, necesare pentru securitatea angajaţilor săi.
Costul respectării cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă este considerat a fi inclus în Preţul
Contractual.
Principalele acte normative din legislaţia naţională aplicabile pentru activităţile care se desfăşoară
pe şantier sunt următoarele:
Nr.
Crt. Legislaţie RO Denumire listă
Legislaţie UE
(Directiva
transpusă)
1. L 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 89/391/CEE
2. HG 1425/2006
HG 955/2010
HG 1242/2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006
-
3. HG 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de
muncă
1989/654/CEE
Page 44 of 85
Nr.
Crt. Legislaţie RO Denumire listă
Legislaţie UE
(Directiva
transpusă)
4. HG 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau
de sănătate la locul de muncă
92/58/CEE
5. HG 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utlizarea
în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă
89/655/CEE
95/93/CE
2001/45/CE
6. HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utiIizarea
de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la
locul de muncă
89/656/CEE
7. HG 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru
lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare
1990/269/CEE
8. HG 493/2006
modificată prin
HG 601/2007
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot
2003/10/CE
9. HG 1876/2005
modificată prin
HG 601/2007
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii
2002/44/CE
10. HG 1218/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru
asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de
prezenţa agenţilor chimici.
98/24/CE
91/322/CEE
2000/39/CE
2006/15/CE
11. HG 1092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de
expunerea la agenţi biologici în muncă
2000/54/CE
12. HG 1093/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru protecţia
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi
cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
2004/37/CE
13. HG 1875/2005
modificată prin
HG 601/2007
privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile
datorate expunerii la azbest
83/477/CEE
91/382/CEE
98/24/CE
2003/18/CE
Page 45 of 85
Nr.
Crt. Legislaţie RO Denumire listă
Legislaţie UE
(Directiva
transpusă)
14. HG 1058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi
protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc
datorat atmosferelor explozive
99/92/CEE
15. HG 1136/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri
electromagnetice.
2004/40/CE
16. HG 300/2006
modificată prin
HG 601/2007
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
şantierele temporare sau mobile
92/57/CEE
17. HG 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă 94/33/CE
18. HG 601/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
-
19. HG 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor -
20. HG 557/2007 privind completarea măsurilor destinate să promoveze
îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă pentru
salariaţii încadraţi în baza unui contract individual de muncă pe
durată determinată şi pentru salariaţii temporari încadraţi la agenţi
de muncă temporară
-
21. Ordonanţă de
urgenţă
99/2000
privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi
extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă
-
22. Normă
metodologică
din 06/07/2000
de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.99/2000 -
23. Ordin 706/2006
al MMSSF
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiaţiile optice
artificiale
-
24. OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice -
25. Orice act normativ apărut pe durata derulării contractului
7.4 Manipularea si depozitarea materialelor si utilajelor
Toate materialele si utilajele ce vor fi inglobate in lucrari se vor manipula si depozita astfel incat sa
se evite orice fel de accidentare.
Îndepărtarea materialelor reziduale de la şantier trebuie să respecte reglementările locale şi
naţionale cu privire la transport şi dispunere.
Page 46 of 85
Orice materiale sau utilaje care, in opinia Inginerului, nu corespund calitativ scopului pentru care
au fost procurate sau au depasit gradul de uzura acceptabil, vor fi inlaturate imediat de pe
amplasament si Antreprenorul nu va fi platit nici pentru materialul/utilajul considerat
necorespunzator si nici pentru indepartarea acestuia.
Antreprenorul va face toate aranjamentele şi va suporta toate costurile pentru depozitarea
surplusului de materiale excavate. Depozitarea neautorizată nu va fi permisă.
Îndepărtarea materialelor reziduale de la şantier trebuie să respecte reglementările locale şi
naţionale cu privire la transport şi dispunere.
Prin natura Proiectului, Achizitorul va lua toate măsurile pentru a asigura suprafetele necesare în
vederea depozitării tuturor materialelor rezultate din dezafectările necesare executării Proiectului,
fără a fi necesară o plată suplimentară din partea Executantului.
7.5 Aprobarea surselor, materialelor si utilajelor
Materialele si utilajele incorporate in lucrarile permanente vor fi aprovizionate iar Furnizorii de
materiale vor fi selectionati si Inginerului i se vor inainta mostre semnificative ale acestor
materiale, pentru ca acestea sa poata fi testate inante de a fi inglobate in lucrari. In executia
lucrarilor nu pot fi folosite materiale provenite din surse neaprobate de Inginer.
Toate materialele si echipamentele livrate pentru a executa sau a fi inglobate in lucrarile
permanente ce se vor executa sub acest contract vor fi produse noi sa fie insotite obligatoriu de
Certificat CE. Nu vor fi acceptate nici materialele si nici echipamentele second-hand.
Orice schimbari, modificari aduse proiectului initial si recomandate de catre proiectant
Antreprenorului vor fi aprobate de catre Inginer inainte ca aceste modificari sa fie implementate.
Nu toate materialele provenind din aceeasi sursa vor fi aprobate doar prin faptul ca sursa
respectiva a fost aprobata. Antreprenorul trebuie sa faca dovada, prin incercari continue, ca in
lucrari vor fi folosite numai materialele ce sunt conforme cu specificatiile tehnice respective
7.6 Curatenia
Antreprenorul va fi responsabil pentru întreţinerea corespunzătoare a şantierului şi lucrărilor şi va
elimina gunoiul şi reziduurile în mod prompt de pe şantier. Toate materialele, unităţile şi
echipamentele vor fi depozitate sau amplasate în mod aranjat.
Page 47 of 85
7.7 Responsabilitatea antreprenorului
Aprobarile primite din partea Inginerului nu-l exonereaza pe Antreprenor de responsabilitatile si
obligatiile ce-i revin prin prevederile Contractuale.
8. Specificatii administrative
8.1 Jurnalul de santier
Antreprenorul va tine un jurnal de santier. Acest jurnal va fi intotdeauna disponibil, la biroul
Antreprenorului, pentru a fi pus la dispozitia Inginerului sau a reprezentantilor Beneficiarului.
Peste tot, in cuprinsul acestui jurnal, unde notele sunt scrise in limba romana, in cazul in care
Antreprenorul nu este roman isi va asigura singur traducerea lor. In fiecare saptamana
Antreprenorul si Inginerul vor verifica si aviza notele zilnice consemnate pe parcursul saptamanii
anterioare, Antreprenorul urmand a pune la dispozitia Inginerului o copie a tuturor notelor
avizate. Antreprenorul se va asigura ca originalele acestor jurnale sunt pastrate in siguranta.
8.2 Programul (graficul de executie)
In cazul in care Inginerul nu emite o alta instructiune, programul/graficul de executie ce va fi trimis
spre aprobare acestuia se va intocmi, detaliat si in conformitate cu Conditiile de Contract, de
Antreprenor. Programul va fi prezentat in format de grafic cu coloane, cuprinzand toate activitatile
importante (majore) pornind de la etapele majore ale activitatii de proiectare.
In acest context, sunt considerate activitati importante, majore, toate acele activitati, care, chiar
daca nu sunt activitati de proiectare si/sau constructie, pot avea un impact asupra acestora din
urma in cazul in care nu sunt executate in timp util – cum ar fi activitatile de proiectare a detaliilor
de executie, lansarea comenzilor si fabricarea utilajelor, etc.
Antreprenorul va inainta Inginerului, in termen de cinci zile lucratoare de la sfarsitul fiecarei luni,
un grafic de executie actualizat, care va contine si explicitarea intarzierilor de orice natura, precum
si mentionarea masurilor preconizate a fi luate in vederea recuperarii acestor intarzieri.
Acest grafic va contine date referitoare la cel putin:
- Progresul realizat pe parcursul lunii anterioare, in comparatie cu programarea initiala a lucrarilor;
- Activitatile planificate a fi executate in urmatoarele trei luni.
Prezentarea acestui grafic in fiecare luna va fi suplimentara oricarei alte actualizari a graficului de
executie ce poate fi ceruta de catre Inginer.
8.3 Progresul lucrarilor
Page 48 of 85
8.3.1 Rapoarte de progres
Antreprenorul va conveni cu Inginerul datele la care trebuiesc inaintate Rapoartele lunare de
progres care vor descrie ritmul de executie.
Rapoartele lunare de progres prevăzute la Sub-Clauza 4.21 [Rapoarte privind Evoluţia Execuţiei
Lucrărilor] din Conditiile Contractului vor include, de asemenea, şi următoarele informaţii dar fără a
se limita la acestea:
i. Progresul lucrărilor din luna respectivă şi progresul general;
ii. Programul pentru luna următoare;
iii. Program diagrama progresului;
iv. Planul Lucrărilor;
v. Informaţii metrologice pentru luna respectivă.
8.3.2 Fotografii privind progresul lucrarilor
Fotografiile privind progresul lucrărilor, prevăzute la Sub-Clauza 4.21 [Rapoarte privind evoluţia
execuţiei lucrărilor] din Conditiile Contractului trebuie să fie efectuate de un fotograf profesionist
aprobat de Inginer. Aceste fotografii trebuie să acopere lucrările conform indicaţiilor Inginerului şi
vor cuprinde 2 seturi de minim 30 de fotografii.
Toate fotografiile vor fi marcate pe verso cu data, numele şi adresa fotografului, numărul de
identificare de referinţă, precum şi o scurtă descriere a Lucrării, inclusiv kilometraj şi direcţia de
privire. Împreună cu seturile de fotografii va fi transmisă o copie electronică a acestora.
Drepturile de autor asupra tuturor fotografiilor aparţin Beneficiarului iar fotografiile sau imaginile
electronice vor fi transmise Inginerului în termen de 2 săptămâni de la expunere. Fotografiile nu
vor fi folosite de către Antreprenor pentru nici un alt scop, fără acordul prealabil al Inginerului
8.4 Sedinte ,,operative”
Antreprenorul va conveni cu Inginerul asupra datelor la care se vor desfasura in mod sistematic
sedintele operative. Aceste sedinte vor avea loc, in mod normal, la intervale lunare, in termen de
maximum 10 zile lucratoare de la sfarsitul fiecarei luni, si, in orice caz, in termen de cel putin 2 zile
de la data la care Antreprenorul si-a depus Raportul lunar de executie. Atat Autoritatea
Contractanta cat si Beneficiarul au dreptul de a asista la aceste sedinte operative.
In cazul in care Antreprenorul nu este roman, aceste sedinte operative vor fi conduse in limba
romana iar Antreprenorul va asigura traducere simultana in limba romana. Inginerului ii revine
Page 49 of 85
obligatia de a intocmi procesele-verbale de sedinta, schitele acestor procese verbale vor fi apoi
inantate Antreprenorului, in termen de 3 zile de la data fiecarei sedinte, pentru comentarii. Dupa
ce Inginerul a revizuit schitele in conformitate cu comentariile primite, acesta va trimite copiile
proceselor-verbale, in forma lor finala, tuturor acelora care au fost prezenti la respectivele sedinte.
Antreprenorul se va prezenta la sedintele operative saptamanale, daca activitatile din santier
impun acest lucru, cu o agenda ‘prescurata’ pentru ca activitatile respective sa fie convenite
impreuna cu Inginerul.
9. Controlul si asigurarea calitatii
Antreprenorul este obligat sa intocmeasca, sa implementeze si sa urmareasca un sistem de
asigurare si control al calitatii care sa acopere toate aspectele Contractului (managementulul
documentelor, managementul achizitiilor, managementul subcontractorilor si furnizorilor, controlul
materialelor si manoperei, defecte aparute si procedurile de urmat in cazul activitatilor de indreptare
sau corectare a defectelor, etc.), pe toata durata Contractului si, de asemenea sa acopere toate
lucrarile care trebuie executate. Sistemul se va conforma cu un standard international de asigurare
a calitatii, recunoscut, precum si cu cerintele legislatiei romanesti.
Antreprenorul va prezenta intreaga organigrama a departamentului de asigurarea calitatii precum
si alocarea responsabilitatilor, monitorizarea si liniile de actiune. Mai mult, se vor preciza
procedurile de implementare a planurilor de asigurarea calitatii, organigrama departamentului, etc.
pentru fiecare parte de lucrari specifice si pentru contracte specifice, pentru furnizori si
subcontractori.
Este o cerinta generala ca lucrarile sa fie sub-contractate numai companiilor care au un sistem
eficient de asigurare a calitatii.
Documentatia de asigurare a calitatii intocmita de Antreprenor va acoperi urmatoarele elemente:
- Sistemul de management al calitatii (conform standardului ISO 9001 sau echivalent);
- Sistemul de management al mediului (conform standardului ISO 14001 sau echivalent);
- Manualul calitatii pentru acest proiect, incluzand proceduri si procese care detaliaza conditiile
referitoare la sistemul calitatii, procedurile administrative, planul de control al calitatii, etc.
Totodata ca obligatie este utilizarea materialelor cu certificate de origine CE.
Pe perioada de derulare a Contractului, Antreprenorul va face dovada in fata Inginerului, a
Beneficiarului si a reprezentantilor Inspectoratului de Stat in Constructii ca lucrarile executate
sunt conforme cu cerintele de calitate stipulate in Contract sau cu acelea aprobate pentru perioada
de derulare a Contractului.
Page 50 of 85
Ca urmare, pe baza documentelor din Sistemul de asigurare al calitatii si pe baza Planului
Calitatii aprobat, Antreprenorul va produce si va inregistra, pe durata executiei lucrarilor,
documentele referitoare la controlul calitatii executiei precum si conformitatea acestora cu nivelul
de calitate cerut.
Antreprenorul va preda Inginerului inregistrarile de calitate cu caracter permanent efectuate pe
parcursul executiei lucrarilor, precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor
tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor (rezultatul incercarilor efectuate, certificatele de
calitate, condica de betoane, registrul proceselor verbale de lucrari ascunse, notele de constatare
ale organelor de control, registrul unic de comunicari si dispozitii de santier, procesele verbale de
probe specifice si special, etc.)
Lucrarile de remediere realizate de Antreprenor dupa finalizarea lucrarilor fac obiectul acelorasi
conditii de control ca si restul lucrarilor executate in cadrul contractului.
Sistemul de arhivare, inclusiv documentatia de asigurare a calitatii, va fi pastrata de catre
Antreprenor pentru o perioada de inca minimum 5 ani de la terminarea lucrarilor.
10. Manipularea controlată a deşeurilor
Inainte de inceperea oricarui tip de lucrari, operatorii de echipament si utilaje vor fi instruiti si vor fi
supravegheati corespunzator pe durata executiei acestor operatiuni.
Toate echipamentele si utilajele vor fi cele corespunzatoare tipului de operatiune ce urmeaza a fi
executata, si toate aceste echipamente si utilaje vor fi verificate corespunzator inainte ca ele sa fie
lansate in executie.
11. Protectia mediului
11.1 Cerinţe Generale
Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru protecţia mediului şi reducerea impactului, în
perioada de construcţie şi în cea de Notificare a defecţiunilor, în deplină conformitate cu legislaţia
locală şi Standardele aplicabile.
Antreprenorul va obţine de la agenţiile de mediu implicate în efectuarea Lucrărilor toate
informaţiile necesare actualizate şi toate autorizaţiile necesare şi va efectua orice studii de mediu
suplimentare considerate a fi necesare. Antreprenorul va obţine toate aprobările de mediu
aferente Lucrărilor.
Antreprenorul va respecta în totalitate proiectul şi structura Lucrărilor conform tuturor
recomandărilor şi obligaţiilor incluse în Acordul de Mediu şi SEIM.
Page 51 of 85
Antreprenorul va analiza, modifica şi actualiza toate aspectele relevante ale Acordului de Mediu
şi ale Studiului de impact asupra mediului pentru a reflecta proiectul final al Lucrărilor.
Antreprenorul se va asigura de existenţa unui acces sigur la Şantier şi de faptul că efectele
prafului, poluării fonice, vibraţiilor şi gazelor de eşapament sunt limitate în zonele învecinate.
11.2 Planul de management de mediu
Antreprenorul va realiza un Plan de Management de Mediu (PMM) aferent Contractului. PMM va
furniza informaţiile de mediu şi sistemele necesare pentru a se asigura că toate problemele legate
de poluare sunt reduse şi că există măsuri de diminuare menite să prevină orice efecte adverse
asupra construcţiei Lucrărilor. PMM nu trebuie văzut ca având un caracter static şi se recomandă
realizarea de revizuiri la anumite intervale, pe măsură ce lucrările progresează şi natura şi
extinderea problemelor de mediu specifice devine clară. Din acest motiv, PMM va fi supus revizuirii
periodice şi auditului pentru revizuirea planului în lumina experienţei şi problemelor întâmpinate.
PMM va respecta următoarele obiective specifice:
definirea aranjamentelor de organizare şi administrare pentru monitorizarea aspectelor
legate de mediul înconjurător, inclusiv definirea responsabilităţilor personalului şi procedura
de coordonare, stabilire de legături şi raportare;
revizuirea raportului referitor la impactul de mediu şi social ca părţi ale SEIM, a cerinţelor
contractuale şi a altor documente, în strânsă legătură cu proiectantul Antreprenorului şi cu
Inginerul şi stabilirea de comun acord a unor practici de lucru cu Inginerul, în vederea
identificării problemelor care ar putea necesita o monitorizare atentă în timpul construcţiei;
cerinţe şi proceduri subtile pentru monitorizarea mediului, inclusiv necesarul de echipament,
frecvenţa monitorizării, parametri ce trebuie monitorizaţi, cerinţele analitice de servicii,
gestionarea şi prezentarea datelor, etc.;
discutarea procedurilor pentru gestionarea pro-activă a mediului, astfel încât să poată fi
identificate potenţialele probleme şi să se poată adopta măsuri de reducere înainte ca
lucrările să fie efectuate; şi
definirea procedurilor de control de mediu, în cazul poluării, incendiilor sau incidentelor
similare.
Antreprenorul va transmite PMM Inginerului spre aprobare, în termen de 30 de zile de la Data
Ordinului de Incepere. Antreprenorul nu va ocupa Şantierul şi nu va începe niciun fel de lucrări
fără aprobarea PMM de către Inginer.
Page 52 of 85
12. Managementul traficului
Antreprenorul va realiza si prezenta Inginerului Planul de Management al Traficului avizat de
catre Inspectoratul de Politie Giurgiu.
Planul de Management al Traficului trebuie să includă toate detaliile şi informaţiile necesare
Lucrărilor sau solicitate de Inginer.
Antreprenorul va menţine legătura cu toate autorităţile competente pentru a se asigura că sunt
acordate perioade de preaviz necesare şi de faptul că metodele sale şi programul de lucru sunt în
conformitate cu cerinţele statutare.
Cu excepţia cazurilor în care prin Planul de management al traficului se stabileşte altceva,
Antreprenorul va menţine continuu capacitatea existentă a traficului de-a lungul drumurilor care
traversează şantierul.
Rapoartele zilnice semnate privind managementul traficului şi listele de verificări semnate privind
managementul traficului vor fi scanate şi transmise Inginerului săptămânal în format pdf, în termen
de trei zile de la sfârşitul săptămânii respective.
Planul de management al traficului trebuie să includă următoarele, dar fără a se limita la
acestea:
a) Introducere – descrierea santierului;
b) Marcarea temporară a lucrărilor, care urmează a fi instalate pe drumurile publice, inclusiv
detalii cu privire la principiile marcajelor rutiere temporare;
c) detalii cu privire la toate marcajele rutiere temporare;
d) metoda de instalare şi plasare a marcajelor rutiere temporare;
e) metoda de demontare şi îndepărtarea a marcajelor rutiere temporare;
f) marcaje rutiere temporare de noapte;
g) marcaje de urgenţă;
h) orice propuneri de circulaţie cu deplasare alternativa;
i) marcajele rutiere temporare;
j) semnalizarea utilajelor care iau parte la execuţia lucrărilor;
k) protecţia muncitorilor;
Page 53 of 85
l) semafoare, inclusiv foi de calcul;
m) detalii privind persoanele responsabile de managementul traficului şi atribuţiile acestora;
n) foi de calcul şi proiectele detaliate de semnalizare.
Planul de management al traficului va include şi planşe care vor prezenta măsurile temporare de
management al traficului propuse de Antreprenor care trebuie să includă, dacă este cazul:
a) locaţia şi detalii privind semnele rutiere şi marcajele;
b) numărul şi lăţimea benzilor şi detalii privind marcajele rutiere temporare;
c) localizarea şi mărimea zonelor de lucru;
d) spaţii libere propuse înspre şi dinspre zonele de lucru pentru menţinerea benzilor de drum;
e) semafoare;
f) facilităţi pentru pietoni, rutele şi lăţimile, dacă este cazul;
g) amenajări privind accesul la lucrări;
h) amplasarea intersecţiilor temporare;
i) detalii cu privire la orice devieri propuse
Planul de Management al Traficului va fi supus spre aprobare inaintea inceperii executiei
Lucrarilor intr-un termen de 30 zile lucratoare de la ordinul de incepere a lucrarilor.
13. Audit de siguranta rutiera
13.1 Generalităţi
Verificarea siguranţei infrastructurii rutiere reprezintă verificarea sistematică a aspectelor legate de
siguranţa circulatiei şi a schemelor de gestionare a traficului, inclusiv modificarea planurilor
existente. Scopul principal este acela de a identifica problemele de siguranţă rutiera in etapa de
proiectare şi de a reduce problemele viitoare. Antreprenorul se va ocupa de realizarea ASR (audit
de siguranta circulatiei) în etapele de proiectare şi construcţie ale Contractului.
Antreprenorul va transmite Inginerului spre aprobare Auditul de Siguranta Rutiera în următoarele
etape:
i. anterior depunerii DTAC (documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire);
ii. anterior finalizării lucrarilor si darii in exploatare.
Page 54 of 85
Documentele depuse de Antreprenor vor include informaţii referitoare la numele persoanelor care
vor efectua verificarea, independent de proiectantul Antreprenorului şi de Antreprenor.
Persoanele propuse ca auditori trebuie să deţină calificarea şi experienţa adecvată. Auditul de
siguranta rutiera va corespunde Standardelor aplicabile şi a legislatiei romanesti in vigoare. Se va
respecta Ordonanta 6 din 29 ianuarie 2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008
privind auditul de siguranta rutiera publicata in Monitorul Oficial 70 din 30 ianuarie 2010 (M. Of.
70/2010).
13.2 Auditul de siguranta rutiera la faza de proiectare
Scopul ASR care trebuie efectuat anterior depunerii pachetului Proiect Tehnic va fi acela de a:
identifica şi soluţiona orice probleme de proiectare anterior etapei de construcţie care pot
afecta siguranta circulatiei;
evalua dacă deviaţiile de la standarde vor avea un impact relevant asupra siguranţei rutiere;
evalua documentatia tehnica (plan de situatie, profil longitudinal, sectiuni transversale) in
punctele critice ale infrastructurii rutiere reabilitate;
evalua caracteristicile tehnice de siguranţă ale infrastructurii rutiere (cum ar fi semnalizarea
rutiera verticala, marcajele rutiere şi amplasarea dispozitivelor de siguranta (parapete de
siguranta);
stabilirea măsurii în care au fost abordate şi rezolvate în mod adecvat şi sigur toate
problemele utilizatorilor;
analizarea interacţiunii dintre diferitele elemente de proiectare între ele şi cu reţeaua de
drumuri din vecinatate. Aceast ASR va reprezenta o ultimă oportunitate de modificare a
Proiectului Tehnic şi Detaliilor de Executie înainte de iniţierea construcţiei efective a
infrastructurii rutiere.
13.3 Auditul de siguranta rutiera anterior darii in exploatare
Se va efectua un ASR anterior deschiderii circulatiei rutiere. Aceasta reprezintă o ultimă ocazie
pentru echipa de ASR să identifice problemele de siguranţă circulatiei potenţiale înainte ca
facilitatea să fie deschisă pentru utilizatorii drumului.
Scopul ASR anterior deschiderii va fi acela de a:
identifica şi soluţiona orice problema de siguranţă anterior deschiderii drumului;
Page 55 of 85
evalua potentialul de risc al dispozitivelor şi echipamentelor indicate în planurile Proiectului
Tehnic;
stabilirea măsurii în care au fost abordate şi rezolvate în mod adecvat şi sigur toate
problemele utilizatorilor;
confirma că orice semnalizare rutiera temporara, marcaje temporare ale infrastructurii
rutiere, echipamente de construcţie, parapete, garduri, materiale şi deşeuri au fost
îndepărtate;
analizarea inainte de deshiderea traficului a interacţiunii dintre diferitele elemente ale
Proiectului nou construit cu reţeaua rutieră adiacenta existenta;
identificarea oricăror aspecte omise în timpul verificării anterioare şi verificarea modului in
care au fost implementate masurile solicitate in faza de ASR pentru Proiectul Tehnic;
urmărirea oricăror aspecte identificate cu ocazia unei verificări anterioare;
Echipa ASR va efectua o verificare detaliată a drumului si a intersectiilor cu reţeaua rutieră
existentă. Se va efectua şi o verificare pe timp de noapte a elementelor de sigurata rutiera
(semnalizare rutiera verticala şi orizontala, dispozitive de protectie) pentru a stabili eficienta şi
perceperea acestora de catre utilizatorii in conditiile specifice de lumina. Problemele legate de
iluminare neadecvată, marcajele rutire cu deficiente şi pericolele ascunse din zona laterală a
infrastructurii rutiere pot fi identificate în timpul inspecţiei pe timp de noapte. Echipa ASR va
identifica problemele de siguranţă circulatiei potenţiale înainte ca drumul să fie deschis pentru
utilizatori.
14. Diverse
14.1. Masuri de protectia contra incendiilor
Antreprenorul va desfăşura întreaga activitate conform normelor in vigoare de prevenire a
incendiilor. Acesta va furniza şi menţine pe Şantier echipamente corespunzătoare de stingere a
incendiilor. Antreprenorul va respecta toate reglementările curente aplicabile de prevenire a
incendiilor.
Materialele inflamabile vor fi depozitate în conformitate cu reglementările de prevenire a incendiilor
şi departe de persoane terţe.
Antreprenorul va fi responsabil pentru orice pierderi ca rezultat al unui incendiu început în timpul
executării Lucrărilor sau de oricare dintre angajaţii săi.
14.2. Investigarea şi îndepărtarea muniţiilor
Page 56 of 85
Daca in timpul executiei Antreprenorul identifica orice material suspectat a fi de natura
pirotehnica, conform prevederilor Legii 481/2006 - privind protectia civila, Antreprenorul va anunta
autoritatile competente, in termen de maxim 30 minute de la descoperire.
14.3 Investigaţii arheologice
Antreprenorul va realiza o investigatie în conformitate cu Sub Clauza 4.24 [Vestigii] din Conditiile
Contractului si prevederile Ordinului nr. 2562 din 4 octombrie 2010 privind aprobarea procedurii de
acordare a autorizatiilor pentru cercetarea arheologica folosind un specialist in Arheologie agreat
de către Inginer.
Antreprenorul va fi responsabil pentru gestionarea, facilitarea şi programarea investigaţiilor
arheologice anterioare construcţiei, obţinând toate aprobările şi acordurile necesare.
Responsabilităţile conducerii vor include măsuri de micşorare a oricăror întârzieri cauzate de
siturile arheologice, daca este cazul va reprograma Lucrările astfel încât să evite întârzierile.
Costurile de realizare a cercetarii arheologice cat şi alte costuri, riscuri şi responsabilităţi aferente
investigaţiilor şi aprobărilor vor fi incluse în Suma acceptata în contract.
Antreprenorul va efectua descarcarile de sarcina arheologica (prin institutii organizatoare conform
prevederile Ordinului nr. 2562 din 4 octombrie 2010 privind aprobarea procedurii de acordare a
autorizatiilor pentru cercetarea arheologica agreate de Ministerul Culturii) şi va obtine certificatele
de descarcare arheologica.
Antreprenorul trebuie să fie conştient de posibilitatea efectuării unor descoperiri arheologice în
timpul decapării stratului de pamant vegetal sau a altor materiale de pe Şantier. În cazul unor
descoperiri arheologice, Antreprenorul va acţiona în conformitate cu Sub Clauza 4.24 [Vestigii] din
Conditiile Contractului si prevederile Ordinului nr. 2562 din 4 octombrie 2010 privind aprobarea
procedurii de acordare a autorizatiilor pentru cercetarea arheologica. Dacă se impun investigaţii pe
şantier, Inginerul va da instrucţiuni. Antreprenorul va face demersurile necesare pentru a obtine
autorizatia de cercetare arheologica si va desemna specialisti aprobaţi şi autorizaţi care să se
ocupe de Lucrare. Antreprenorul va fi responsabil pentru organizarea şi acordarea de asistenţă
specialiştilor.
Antreprenorul va fi responsabil pentru furnizarea către reprezentanţii săi şi vizitatorii autorizaţi ai
şantierului a întregului echipament de protecţie necesar (încălţăminte, îmbrăcăminte reflectorizantă
de mare intensitate, căşti de siguranţă etc). Tot echipamentul de acest tip va fi purtat în
permanenţă în perioadele în care reprezentanţii sunt prezenţi pe şantier
Page 57 of 85
15. Obligatiile Antreprenorului
15.1 Cu privire la executarea lucrărilor Antreprenorul are urmatoarele obligatii:
a) va executa obligatoriu lucrările conform documentatiilor de executie, a caietului de sarcini si a
dispozitiilor de santier;
b) nu va solicita Proiectantului efectuarea de modificări ale documentatiei tehnice decât cu
acordul scris al Inginerului si viza Beneficiarului;
c) va organiza desfăsurarea normală a lucrărilor în scopul respectării termenelor de executie;
d) se va ocupa de achizitionarea utilajelor, echipamentelor si dotarilor specifice fiecarui obiectiv,
tinand cont strict de cerintele proiectului si prescriptiilor tehnice impuse prin caietul de sarcini
elaborat de proiectant;
e) va colabora cu Inginerul în cautarea de solutii care duc la realizarea proiectului in graficul de
executie;
f) va opri lucrarile la cererea scrisă a Inginerului sau a Beneficiarului si va lua măsurile de
remediere solicitate; după luarea acestor măsuri, va putea relua lucrările cu acordul scris al
Beneficiarului;
g) va dota cu echipament personalul aferent laboratorului de santier care va preleva probele, va
efectua verificările în conditiile prezentelor Cerinte ale Beneficiarului;
h) va transmite lista tuturor rezultatelor obtinute Inginerului, in maxim 30 ore de la obtinere;
i) va organiza serviciul propriu de control al calitătii lucrărilor, care va urmări executia în
conformitate cu normele în vigoare, proiectul si caietul de sarcini;
j) va convoca toti factorii implicati in realizarea investitiei in vederea receptionarii lucrărilor ajunse în
fazele de executie determinante, înainte cu 5 zile calendaristice.
k) pentru respectarea prevederilor din Cerintele Beneficiarului si a tuturor prevederilor din
normativele si standardele în vigoare, Antreprenorul îsi va asigura un control intern permanent
prin personalul de conducere din antrepriză, brigăzi, laboratorul de santier si corpul de control
tehnic;
l) va duce la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie ale lucrarilor de constructii;
m) va remedia pe propria cheltuiala defectele calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;
Page 58 of 85
n) va readuce terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;
15.2 Cu privire la achizitia de terenuri, Antreprenorul are urmatoarele obligatii:
a) Servicii ulterioare publicării hotărârii de guvern prevăzută în art. 5(1) din Legea nr.
255/2010 cu modificarile si completarile ulterioare:
1) aducerea la cunostinta publica, prin afisare la sediul consiliului local respectiv a amplasamentului
lucrarii si listele cu imobilele expropriate.
2) notificarea intentiei de expropriere a imobilelor, precum si lista imobilelor ce urmeaza a fi
expropriate, catre proprietari, prin posta.
3) afisare la sediul consiliilor locale a deciziei de expropriere si a anexei acesteia.
4) contactarea autoritatilor (Primarie, OCPI/ANCPI, Institutia Prefectului) in vederea desemnarii
membrilor care sa faca parte din comisie si transmiterea acestora catre beneficiar in vederea
emiterii Deciziei de numire a comisiei de despagubire;
5) nominalizarea a câte doi avocaţi care sa facă parte din comisiile de verificare a dreptului de
proprietate sau a altui drept real în conformitate cu dispoziţiile art. 15 (8) din Hotararea Guvernului
nr. 53/2011;
6) intabularea dreptului de proprietate asupra coridorului de expropriere, in baza Deciziei de
expropriere si a documentaţiei intocmite in vederea inscrierii dreptului de proprietate si administrare
in Cartea Funciara pentru fiecare unitate administrativ teritoriala in parte, in coformitate cu
dispoziţiile legale aplicabile.
b) Servicii în vederea realizării documentaţiilor cadastrale
1) intocmirea si avizarea planului cu amplasamentul lucrării de către O.C.P.I./A.N.CP.I;
2) contactarea autorităţilor locale şi obţinerea de informaţii cu privire la identitatea titularilor de
drepturi reale asupra imobilelor ce fac obiectul exproprierii;
3) obţinerea de informaţii de la birourile de carte funciară şi birourile notariale;
4) identificarea proprietarilor şi a titularilor de drepturi reale asupra imobilelor necesar a fi
expropriate / transferate în raport cu dispoziţiile legale incidente;
5) instiintarea, printr-un anunţ afişat la sediul consiliului local respectiv al unităţii administrativ
teritoriale, a deţinătorilor cu orice titlu a imobilelor afectate de amplasamentul Proiectului în vederea
efectuării măsurătorilor topografice si a obţinerii actelor necesare întocmirii dosarului cadastral
(acte de proprietate, acte de identitate, cereri către O.C.P.I./A.N.C.P.I.);
6) identificarea, după caz, a construcţiilor situate pe terenurile menţionate mai sus, a
proprietarilor acestora şi a altor titulari de drepturi reale cu privire la aceste construcţii;
7) realizarea tuturor demersurilor pentru dezmembrarea parcelelor propuse pentru expropriere /
transfer;
8) identificarea pe teren a proprietăţilor ce urmează a fi expropriate / transferate;
9) întocmirea reţelelor de sprijin şi a descrierilor punctelor topografice;
10) efectuarea de ridicări topografice;
11) redactarea documentaţiei cadastrale în 3 exemplare conform legislaţiei in vigoare si
Protocolului incheiat intre C.N.A.D.N.R. - S.A. si A.N.C.P.I.;
12) avizarea documentaţiei de către un verificator autorizat;
Page 59 of 85
13) depunerea documentaţiilor la A.N.C.P.I (O.C.P.I.), avizarea, recepţionarea lor şi atribuirea
numerelor cadastrale;
14) orice alte activităţi necesare exproprierii urmare a publicării Hotărârii Guvernului de
expropriere/transfer.
c) Servicii în vederea despăgubirii prin plata/ consemnare a persoanelor care şi-au
dovedit in fata comisiei calitatea de titulari ai dreptului de proprietate sau ai celorlalte
drepturi reale asupra imobilelor expropriate:
1) Inainte de inceperea lucrarilor comisiei, dupa realizarea documentatiilor cadastrale de
dezmembrare a suprafetelor expropriate, un expert evaluator specializat in evaluarea proprietatilor
imobiliare, membru al UNEAR, va intocmi un raport de evaluare a imobilelor expropriate pentru
fiecare unitate administrativ-teritoriala, pe fiecare categorie de folosinta, pentru fiecare suprafata
rezultata ca urmare a realizarii documentatiilor cadastrale de dezmembrare.
Raportul de evaluare se intocmeste avandu-se in vedere expertizele intocmite si actualizate de
camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Raportul de evaluare se intocmeste sub coordonarea Uniunii Nationale a Notarilor Publici din
Romania” cu respectarea prevederilor art. 26 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru
cauza de utilitate publica.
2) afisarea la sediul consiliului local, până la finalizarea procedurii de expropriere, a planului cu
amplasamentul tuturor imobilelor expropriate, pe fiecare unitate administrativ teritorială, care să
contină delimitarea imobilelor – teren cu sau fara constructii – expropriate, insotit de anexa cu
indicarea numelor detinătorilor, precum si a ofertelor de despăgubire, pe categorii de imobile,
stabilite de evaluatori autorizati;
3) publicarea într-un ziar local a anunţului privind începerea activitătii comisiei si data la care vor fi
afisate tabelele cu imobilele proprietate privata expropriate, cuprinzand judetul, localitatea, numarul
cadastral, suprafata in metrii patrati, numele/denumirea proprietarului/detinatorului, conform
documentatiei cadastrale si a ofertelor de despăgubire, pe categorii de imobile, stabilite de
evaluatori autorizati;
4) aducerea la cunostintă publică a tabelelor de mai sus prin afisare la sediul consiliului local al
fiecarei unităti administrativ – teritoriale cu 10 zile înainte de data începerii activitătii comisiei;
5) convocarea fiecărui titular de drepturi reale asupra datei, orei si locul sedintei in cadrul careia va
fi incheiat procesul verbal ce cuprinde elementele de identificare a imobilului propus spre
expropriere, respectiv tarlaua, parcela, numarul topografic sau numarul cadastral, dupa caz, si
numarul de carte funciara, dupa caz, valoarea despagubirii, determinata pe baza raportului de
evaluare, si, dupa caz, vor fi analizate documentele doveditoare solicitate in completarea celor
anexate cererii;
6) verificarea din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor de formă şi de fond a cererilor depuse
de titularii de drepturi reale asupra imobilelor supuse procedurii de expropriere şi examinarea din
punct de vedere juridic a dovezilor depuse de aceştia cu privire la drepturile de proprietate şi
respectiv drepturile reale invocate de aceştia;
Page 60 of 85
7) asigurarea necesarului de membri cu calificare juridică în comisii conform Legii 255/2010 si a
H.G. 53/2011; îndrumarea Comisiei cu privire la solicitările suplimentare de acte juridice, formulând
în acest sens adrese corespunzătoare către titularii de drepturi de proprietate sau drepturi reale;
8) solicitarea de informatii asupra deschiderii succesiunilor în ipotezele prevăzute de art. 19 alin. 7
si alin 8 din Legea nr. 255/2010;
9) întocmirea proceselor verbale cu titularii drepturilor reale şi redactarea hotărârii prevazută de art.
20 din Legea 255/2010 şi asigurarea îndeplinirii condiţiilor de comunicare, respectiv afişarea in
extras a hotărârilor, la sediul consiliului local pe raza caruia se afla situat imobilul expropriat;
10) comunicarea hotararii comisiei, in original, titularului cererii, prin scrisoare recomandata cu
confirmare de primire sau transmiterea personal titularului cererii ori mandatarului acestuia, cu
semnatura de primire;
11) întocmirea borderourilor de plată / reconsemnare, şi comunicarea lor către Beneficiar în
vederea plăţii despăgubirilor sau a reconsemnării acestora;
12) asigurarea oricăror alte servicii de asistentă si reprezentare juridică specifice acestei etape, la
solicitarea expresă a Beneficiarului.
d) Servicii în vederea eliberării despăgubirilor consemnate şi plata acestor sume
persoanelor care şi-au dovedit ulterior exproprierii calitatea de titulari de drepturi reale
asupra terenurilor expropriate:
1) acordarea de consultaţii juridice titularilor aparenti de drepturi reale, ale căror despăgubiri au fost
consemnate în condiţiile art. 19 din Legea nr. 255/2010 cu modificarile si completarile ulterioare;
2) corespondenta cu persoanele, mentionate la punctul 1 de mai sus;
3) primirea actelor juridice doveditoare a drepturilor reale, obţinute după data consemnarii;
4) examinarea din punct de vedere al legalitatii a dovezilor depuse cu privire la drepturile reale
invocate;
5) transmiterea in copii certificate „conform cu originalul” a actelor doveditoare a drepturilor reale
la sediul Beneficiarului ;
6) întocmirea borderourilor de eliberare a despăgubirilor reconsemnate;
7) asigurarea oricăror alte servicii de asistentă si reprezentare juridică specifice acestei etape, la
solicitarea expresă a Beneficiarului;
Serviciile aferente etapei d) vor fi realizate integral de către Antreprenor si documentele vor fi
predate Beneficiarului pana la deblocarea tuturor conturilor de consemnari.
e) Servicii în vederea transmiterii dreptului de administrare din domeniul public/privat al
statului roman in administrarea DPIIS - CNADNR
1) întocmirea de situaţii centralizatoare conform solicitărilor Beneficiarului pe baza documentaţiilor
cadastral - juridice;
Page 61 of 85
2) să obţină acordurile de transfer şi/sau de folosinţă de la titularii dreptului de
administrare/proprietate, dovezi ca imobilele ce vor fi transferate nu fac obiectul unor cereri de
revendicare in baza Legii nr. 10/2001 cu modificările si completările ulterioare, sau al unor
contracte de concesiune, numerele de inventar atribuite de Ministerul Finanţelor Publice, cat si
extrasele de carte funciara de informare, în baza unui mandat dat de către Beneficiar;
3) predarea documentelor menţionate mai sus Beneficiarului in vederea promovării Hotărârii de
Guvern de transfer;
4) asigurarea oricăror alte servicii specifice acestei etape, la solicitarea expresă a Beneficiarului;
f) Servicii în vederea realizării documentaţiei de avizare si aprobare a scoaterii definitive
sau temporare din circuitul agricol/silvic a terenurilor necesare pentru realizarea lucrărilor
de utilitate publica, precum si servicii in vederea realizării documentaţiei de avizare si
aprobare a scoaterii din circuitul agricol/silvic a terenurilor care au fost transferate, conform
prevederilor Legii nr. 255/2010 si ale Hotărârii Guvernului nr. 53/2011
1)Se va obtine documentul care atesta scoaterea din circuitul agricol / silvic;
2) asigurarea oricăror alte servicii specifice acestei etape, la solicitarea expresă a Beneficiarului
g) In cazul in care sunt necesare suprafete de teren suplimentare fata de coridorul deja expropriat
si pus in posesie de catre Beneficiar, Antreprenorul va suporta toate cheltuielile (mai putin
costurile despagubirilor cuvenite proprietarilor expropriati) si va fi responsabil de derularea tuturor
procedurilor de expropriere pana la publicarea Hotararii de Guvern cat si cele dupa publicarea
acesteia in Monitorul Oficial (intocmirea documentatiilor tehnico cadastrale, rapoarte de evaluare,
activitatile Comisiei, reprezentarea in Instanta, etc), in conformitate cu prevederile Legii 255/2010
cu modificarile si completarile ulterioare.
16. Planul de Acţiune pentru Promovarea Contractului
Planul de Actiune pentru Promovarea Contractului, elaborat de Consultant, descrie totalitatea
masurilor de informare si publicitate ce urmează a fi realizate de partile implicate in implementarea
contractului: Beneficiar, Inginer si Antreprenor.
Implementarea Planului de Actiune pentru Promovarea Contractului se va face în conformitate cu
prevederile Manualului de Identitate Vizuală aplicabil proiectelor finantate prin instrumente
structurale, in vigoare la data semnarii contractului de finantare aferent proiectului. Orice modificări
sau completări ulterioare ale MIV-ului se vor lua în considerare la momentul implementării acțiunilor
de informare și publicitate. Din data de 06.01.2012 Manualul de Identitate Vizuala aplicabil este:
Manualul de Identitate Vizuala pentru Programul Operational Transport 2007 – 2013 Editia a II-a
(disponibil în format electronic la adresa www.ampost.ro).
În vederea implementării Planului de Acțiune pentru Promovarea Contractului, Antreprenorul are
obligația asigurării următoarelor activitati:
16.1 Panouri publicitare pentru afisare temporară
Page 62 of 85
Proiectul panourilor temporare este elaborat de către Antreprenor in conformitate cu cerintele MIV
si tinând cont de următoarele aspecte: panourile vor fi inscriptionate pe o singură parte,
dimensiunea literelor fiind suficient de mare astfel încât informațiile afișate sa fie lizibile si distribuite
uniform pe suprafata panourilor.
Proiectul realizat de Antreprenor este avizat de Inginer si aprobat de către CNADNR pentru
respectarea regulilor de identitate vizuala stabilite prin MIV.
Numărul de panouri pentru afisare temporară este de 20 bucăti amplasate in locatii alese de
Inginer, cu aprobarea prealabila a Beneficiarului, astfel încât să se asigure vizibilitatea
informatiilor afisate, cu respectarea măsurilor de sigurantă rutieră si a limitelor de proprietate.
Antreprenorul va furniza panourile în baza Proiectului aprobat si va asigura montarea, întretinerea
si demontarea lor.
Antreprenor va asigura instalarea panourilor pe pozitiile indicate de Inginer, în termen de 28 de
zile de la data începerii Lucrărilor.
Pe parcursul executiei Lucrărilor, întretinerea panourilor precum si înlocuirea acestora (ca urmare a
deteriorării, sustragerii, etc) revine în exclusivitate Antreprenorului.
La finalizarea lucrărilor, după Receptia la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va asigura
demontarea panourilor si înlocuirea acestora cu plăci comemorative pentru afisare permanentă, dar
nu mai târziu de 6 luni de la data Receptiei la Terminarea Lucrărilor. Odata cu demontarea
panourilor de afisare temporara se vor preda Beneficiarului prin Proces Verbal de Predare –
Primire si se vor transporta de catre Antreprenor in locatia indicata de Beneficiar in vederea
depozitarii.
Demontarea panourilor pentru afisare temporara se va realiza simultan cu instalarea panourilor
pentru afisare permanenta (placilor comemorative), astfel incat publicitatea in teren a proiectului sa
fie asigurata pe intreaga durata de implementare.
16.2. Plăci pentru afisare permanentă
In termen de maxim 6 luni de la data Recepției la Terminarea Lucrărilor, panourile pentru afisare
temporara vor fi înlocuite de plăci pentru afisare permanentă.
Proiectul plăcilor pentru afisare permanentă va fi elaborat de către Antreprenor, in conformitate cu
cerintele MIV si tinând cont de următoarele aspecte: vor fi inscriptionate pe o singură parte,
dimensiunea literelor fiind suficient de mare astfel încât informatiile afisate sa fie lizibile si distribuite
uniform pe suprafata panourilor.
Page 63 of 85
Proiectul realizat de Antreprenor este avizat de Inginer si aprobat de către CNADNR SA pentru
respectarea regulilor de identitate vizuala stabilite prin MIV.
Antreprenorul va furniza plăcile comemorative în baza proiectului aprobat si va asigura montarea
lor.
Numărul de plăci pentru afisare permanentă este de 20 bucăti amplasate in locatii alese de
Inginer, cu aprobarea prealabila a Beneficiarului, astfel încât să se asigure vizibilitatea
informatiilor afisate, cu respectarea măsurilor de siguranță rutieră si a limitelor de proprietate.
Antreprenorul este responsabil de întretinerea corespunzătoare a plăcilor comemorative si de
înlocuirea acestora (ca urmare a deteriorării, sustragerii, etc) până la predarea acestora către
Beneficiar. Predarea placilor se va realiza prin proces verbal de predare primire.
Demontarea panourilor pentru afisare temporara se va realiza simultan cu instalarea placilor pentru
afisare permanenta (placilor commemorative) astfel incat publicitatea pe teren a proiectului sa fie
asigurata pe intreaga durata de implementare.
16.3. Documente elaborate în cadrul Contractului
Documentele elaborate de către Antreprenor (exclusiv corespondenta contractuală) vor avea
inscriptionate elementele vizuale de ale Uniunii Europene, cu respectarea culorilor si dimensiunilor
specificate în MIV, precum si mentiunea “Proiect co-finantat de Uniunea Europeană prin Fondul
European de Dezvoltare Regionala”.
17. Data de incepere si perioada de executie
17.1 Data de incepere
Data de incepere a contractului de executie va fi data transmiterii de catre Beneficiar a ordinului de
incepere, dar nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului de catre ultima parte. In perioada
de 15 zile aferenta emiterii ordinului de incepere, Antreprenorul va face dovada:
- constituirii garantiei de buna executie, in forma si suma specificata in contract
- incheierii politelor de asigurare prevazute in contract.
In situatia neprezentarii documentelor mentionate in interiorul termenului respectiv, Beneficiarul va
putea decide rezilierea contractului.
17.2 Perioada de executie
Faza Durata in luni
Perioada de proiectare 2
Perioada de constructie 14
Page 64 of 85
Perioada de garantie 23
Perioada de Finalizare a lucrărilor inclusiv emiterea Certificatului de Receptie Finala
1
TOTAL 40
Se va prezenta Graficul de executie, astfel încât să fie evidenţiate toate etapele de realizare a
contractului în ansamblu, inclusiv esalonarea lucrarilor pe timp friguros, în ordinea firească
de execuţie, ţinând seama de precizările din Cerinţele Autoritatii Contractante, privind
termenul final de realizare a lucrărilor.
În cazul în care termenele din graficul de execuţie al ofertantului sunt mai mici decât perioada de
execuţie din Documentaţia de Atribuire, va prevala termenul din Documentaţia de Atribuire.
În cazul in care termenele din graficul de execuţie al ofertantului sunt mai mari decât perioada de
execuţie din Documentaţia de Atribuire, oferta este declarată neconformă.
Alocarea resurselor va tine seama de perioada de execuţie din documentaţia de atribuire si de
cantitatile din listele de cantitati din documentaţia de atribuire. Ofertantul poate consolida
propunerea tehnica cu informatii suplimentare care sa permita evaluarea ofertei in raport cu
specificatiile tehnice minime din Cerintele angajatorului.
Necorelarea graficului de executie cu planul de lucru, procedurile de executie si/sau alocarea
resurselor va duce la descalificarea ofertantului.
18. Asigurarea calitatii
18.1 Cerinţe
Antreprenorul va utiliza un Sistem de Management al Calităţii conform cu ISO 9001:2008 pe
întreaga durată a Contractului.
Sistemul de Management al Calităţii va descrie managementul, organizarea, responsabilităţile,
procedurile, procesele, resursele şi programul lucrărilor şi va acoperi toate etapele Contractului,
inclusiv proiectarea, achiziţia, execuţia, construcţia, finalizarea, testarea, darea în exploatare şi
operaţiunile aferente Perioadei de garantie a lucrarilor. Sistemul de Management al Calităţii va fi
inclus în:
i. planul de calitate al proiectării;
ii. planul de calitate al construcţiei.
Dacă un plan de calitate se referă la sau se bazează pe manualul sau procedurile de calitate ale
Antreprenorului, subcapitolul aplicabil din respectivul manual sau respectiva procedură va fi
Page 65 of 85
reprodusă în Planul de calitate aplicabil. Nu este necesară furnizarea versiunii integrale a
manualului de calitate.
18.2 Planuri de calitate
Planurile de calitate specifice se vor baza pe cerinţele de mai jos, cu excepţia cazului în care se
convine altfel cu Inginerul şi vor fi depuse în două etape.
Planurile de calitate din etapa 1 trebuie depuse alături de oferte şi vor include informaţiile stipulate
mai jos.
Planurile de calitate din etapa 2 vor îndeplini în totalitate necesităţile Contractului, cerinţele ISO
9001:2008 şi manualele şi procedurile de calitate ale părţilor implicate. Planurile de calitate din
etapa 2 vor fi aprobate de Directorul de calitate al Antreprenorului şi vor fi apoi transmise
Inginerului spre verificare şi aprobare anterior începerii oricăror operaţiuni aferente. Nu se vor
iniţia niciun fel de Lucrări înainte de aprobarea certificatului de calitate relevant de către Inginer.
Fiecare plan de calitate va indica „punctele de întrerupere”, punctele în care nu se vor continua
niciun fel de Lucrări sau activităţi fără aprobarea scrisă a persoanei/entitatii desemnate identificată
în procedura de calitate aferentă sau Instrucţiunea de lucru. Toate planurile de calitate vor fi
depuse cu un certificat de calitate complet.
18.3 Planul de calitate al proiectului (Etapa 1)
Planul de calitate al proiectului (etapa 1) va include (cel puţin):
i. copie a certificatului în vigoare emis de o autoritate de certificare acreditată prin care se
indică faptul că proiectantul Antreprenorului, orice părţi asociate sau subcontractanţi, au
implementat şi utilizează un sistem de management al calităţii conform cu ISO 9001:2008;
ii. Identificarea personalului cheie care va fi implicat în proiect, cu CV-uri;
iii. Identificarea personalului cheie care va fi implicat în verificarea certificării proiectelor, cu
CV-uri (dacă este cazul);
iv. Lista procedurilor de calitate ce trebuie efectuate;
v. Identificarea activităţilor şi personalului specializat;
vi. Identificarea punctelor de stationare.
18.4 Planul de calitate al executiei (Etapa 2)
Page 66 of 85
Planul de calitate al executiei (etapa 2) va include (cel puţin):
i. copie a certificatului în vigoare emis de o autoritate de certificare acreditată prin care se
indică utilizarea de către Antreprenor, orice asociaţi sau subcontractanţi, a unor sisteme de
calitate conforme cu ISO 9001:2008;
ii. identificarea personalului cheie, cu CV-uri;
iii. listă a subantreprenorilor care urmează să fie angajaţi;
iv. listă a procedurilor şi descrieri ale metodelor ce urmează a fi aplicate (o atenţie specială
acordându-se Lucrărilor SubAntreprenorului);
v. descrierea activităţilor şi personalului specializat;
vi. descrierea aranjamentelor pentru controlul de calitate al bunurilor şi materialelor
achiziţionate;
vii. descrierea controlului forţei de muncă;
viii. identificarea punctelor de stationare;
ix. personalul cheie al proiectantului Antreprenorului responsabil pentru verificarea Lucrărilor,
cu CV-uri.
Antreprenorul va furniza o organigramă în care se va indica legătura dintre aceşti membri ai
personalului, personalul de proiectare şi personalul Antreprenorului responsabil cu construcţia.
18.5 Audituri de calitate
Antreprenorul va permite Inginerului să verifice şi să auditeze Sistemul său de Management al
Calităţii şi planurile de calitate şi pe cele ale subantreprenorilor şi furnizorilor săi pentru a se
asigura de îndeplinirea cerinţelor stipulate prin Contract. Aceste audituri de calitate vor fi efectuate
în mod regulat dar Antreprenorului i se va transmite o notificare în timp rezonabil de către Inginer
cu privire la data unui astfel de audit.
Antreprenorul va remedia orice neconformităţi care îi sunt aduse la cunoştinţă de către Inginer în
urma auditului, în intervalul de timp stabilit pentru o astfel de notificare.
Se preconizează că frecvenţa auditurilor va fi următoarea:
i. Antreprenorul şi proiectantul Antreprenorului – maximum 2 audituri pe an;
ii. Furnizorul -1 audit pe an pentru un procent eşantion.
În cazul unor probleme specifice, se pot efectua audituri speciale în afara celor de rutină.
Page 67 of 85
19. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertele tehnice vor corespunde tuturor cerintelor Caietului de sarcini. Ofertantul va prezenta in
mod detaliat, dar fara a se limita, urmatoarele aspecte tehnice care vor fi necesare in vederea
evaluarii ofertelor:
1. Metodologia de executie propusa:
1.1. O scurta descriere a modului in care ofertantul intelege scopul contractului si modul in
care isi proune sa abordeze executia lucrarilor.
1.2. Metodologia de lucru propusa pentru proiectarea si executia lucrarilor. Vor fi prezentate
in principal urmatoarele:
Metodologia privind proiectarea (insusirea solutiilor prezentate in Studiul de
Fezabilitate, studii de teren suplimentare, pregatirea proiectelor pentru devierea /
protejarea utilitatilor, elaborarea DTAC, obtinerea avizelor si acordurilor inclusiv
Autorizatia de Construire, elaborarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie,
Elaborarea Proiectelor pentru mutari si protejari de utilitati, elaborarea proiectelor
privind incercarile in situ si monitorizarea postconstructie, asigurarea asistentei
tehnice din partea Proiectantului, elaborarea desenelor conforme cu executia si
elaborarea cartii tehnice a constructiei.
Metodologia de executie pentru principalele categorii de lucrari: terasamente,
sisteme rutiere, lucrari de betoane, suprastructura pod, etc.
1.3. Ofertantul va furniza informaţii privind sistemul de management al asigurarii calitatii
conform cerintelor din Cerintele Beneficiarului si va prezenta Sistemul de Controlul al
Calitatii utilizat prin care sa se demonstreze modul de indeplinire al contractului, precum
si prezentarea unor masuri concrete de interventie.
2. Graficul de executie propus - sa nu depaseasca 40 de luni din care 2 luni proiectare, 14
luni executie, 24 de luni perioada de notificare a defectelor (garantie).
Graficul de executie va fi prezentat sub forma GANTT, cu explicitarea activitatilor si subactivitatilor,
in ordine optima tehnologica la nivel de obiect, element de constructie, categorie de lucrari cu
resursele alocate (manopera si utilaje). Se va prezenta:
corelarea activitatilor si subactivitatilor cu elementele de constructie;
corelarea activitatilor si subactivitatilor cu categoriile de lucrari;
corelarea activitatilor si subactivitatilor cu resursele alocate (manopera si utilaje);
Page 68 of 85
Prezentarea Cash-flow-lui corelat cu Programul general de executie
3. Lista de utilaje si echipamente ce vor fi utilizate, in conformitate cu graficul de executie
4. Lista principalelor materiale si echipamente ce vor fi instalate cu indicarea furnizorilor.
Pentru personalul propus in conformitate cu cerintele Fisei de date a Achizitiei se solicita
prezentarea de documente care sa ateste experienta specifica in proiectarea si/sau executia
lucrarilor de poduri complexe cu structura mixta metal – beton.
Pentru toate materialele descrise in Cerintele Beneficiarului se solicita prezentarea de certificate de
conformitate, agremente tehnice, incercari de laborator, toate eliberate de institutii autorizate. Toate
documentele trebuie sa fie prezentate in limba romana in copie certificata conform cu originalul.
20. Modul de prezentare a propunerii financiare
Calculele aritmetice se vor face cu doua zecimale, fara aproximari. Autoritatea Contractanta isi
rezerva dreptul, conform legii, de a solicita alte clarificari cu privire la oferta depusa astfel incat
adjudecarea ofertei castigatoare sa se faca pe baza tuturor justificarilor prezentate de ofertant;
Graficele de preturi din care sa rezulte pretul ofertei asa cum a fost prezentat in Formularul
de oferta;
Nu se poate oferi un discount de catre Ofertant;
Pretul ofertei din Formularul de oferta trebuie sa acopere lucrarile descrise din Documentele
ofertei. Nu este acceptata ofertarea pentru o parte din lucrari;
Ofertantul va completa preturile pentru toate lucrarile descrise in Graficele de Preturi;
In cazul in care exista componente in Graficele de Preturi pentru care Antreprenorul nu a
introdus valoare, se va considera ca acel pret are valoarea zero.
Corectarea erorilor:
o Comisia de evaluare va corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. In
cazul in care ofertantul nu accepta corectia acestei erori, atunci oferta va fi
considerata neconforma;
o Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza:
o daca exista o discrepanta intre pretul unitar si pretul total, se ia in considerare pretul
unitar, iar pretul total va fi corectat corespunzator.
Page 69 of 85
o Daca exista o discrepanta intre litere si cifre, se ia in considerare valoarea exprimata
in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata corespunzator.
o La analizarea ofertei, Comisia de Evaluare va statua pretul final al ofertei dupa
ajustare.
21. Modalitatea de prezentare a ofertei
a) Oferta se depune la Registratura Generala a CNADNR. Ofertele depuse dupa termenul limita
stabilit nu vor fi acceptate sa participe la procedura de achizitie si vor fi returnate nedeschise.
b) Oferta cuprinde un exemplar original si un exemplar copie
Nota: Un CD – R/ DVD ce va contine oferta trebuie atasat versiunii tiparite si introdus
impreuna cu acesta intr-un plic separat. In cazul in care se constata discrepante intre
varianta electronica si cea tiparita, aceasta din urma va prevala.
c) Data limita de depunere a ofertelor: conform anuntului de participare
22. Modalitatea si criteriul de atribuire
22.1. Modalitatea de atribuire
Modalitatea aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică este: Licitatie Deschisa.
22.2. Criteriul de atribuire
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publică este: Pretul cel mai scazut.
In cazul in care ofertele au durata de executie care depaseste durata de executie propusa de
Autoritatea Contractanta, respectiv 24 luni, acestea se vor considera neconforme, iar oferta
va fi respinsa.
23. Plata lucrarii
Plata lucrarii se va face in baza prevederilor contractuale, situatiilor lunare de lucrari intocmite in
baza caietelor de atasament avand la baza masuratorile ce se vor face pentru cantitati nete reale
ale fiecarui articol de lucrari vizate de Inginer si Beneficiar.
Nerespectarea graficului de executie depus va aduce penalizari Antreprenorului, proportional cu
oferta depusa.
Page 84 of 85
ANEXA 4: ORDIN privind modificarile Ordinului comun al ministrului transporturilor si al ministrului
economiei si finantelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile in cadrul
operatiunilor finantate prin Programul Operational Sectorial “Transport” (POS-T) 2007-2013
SE VOR RESPECTA PREVEDERILE ACESTUI ORDIN.
Page 85 of 85
ANEXA 5: CAIETE DE SARCINI
Caietele de sarcini se vor intocmi pentru fiecare categorie de lucrari in parte si vor contine
urmatoarele capitole:
1 PREVEDERI GENERALE
2 STANDARDE ŞI NORME
3 ECHIPAMENT
4 MATERIALE
5 TRANSPORT
6 CONDIŢII DE EXECUŢIE
7 CONTROLUL CALITĂŢII
8 RECEPŢIA LUCRĂRII