rap trim

RAPORT DE PROGRES TRIMESTRIAL Nr. 1/16.07.2012

Perioada de referinţă: Aprilie -Iunie 2012

I. Proiect: “Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Calarasi”

Axa prioritară: Axa prioritara 1 “ Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”

COD : CCI 2007 RO 161 PR 003

Cod SMIS :1270

Contract de Finanţare nr. 91803/ 09.10.2008

Valoare (lei la data semnării): 370.080.087 lei, fara TVA

Perioada Contractului de finanţare (data semnare/data finalizare):62 luni( 09 octombrie 2008 -09

decembrie 2013)

Perioada de implementare a proiectului: 62 luni( 09 octombrie 2008 -09 decembrie 2013)

II.Beneficiar: Adresa: SC ECOAQUA SA, Str. Progresul, Bloc BBB, Localitatea Călăraşi, Judeţul Călăraşi, cod poştal

910001

Persoana de contact: TOMA MIRCEA

Funcţie: Manager proiect

Telefon: +40242/313765 ; +40242/312705

Fax: +40242/311923

E-mail: [email protected]

CUI / Codul fiscal: RO16730672

III. Valoarea Devizului General la aprobarea SF: 295.782.399 lei, fara TVA,

in preturi valabile la data : 1 martie 2007

IV. Valoarea ultimului Deviz General aprobat de Beneficiar : la data de 09.12.2011, 362.381.415 lei

lei, fara TVA , IPC (martie 2007 - octombrie 2011) = 130,86% , din care: economii din licitatii 58.641.356

lei, fara TVA.

V. Prefinanţare : în valoare de 53.446.751 lei plătită la data de 30.10.2008

Valoarea prefinanţării recuperată: 20.366.755,42 lei , fără TVA, până la data de 30.06.2012

1

VI. DESCRIEREA PROIECTULUI

VI.1. LISTA CONTRACTELOR *

Nr. Denumire contract Valoarea estimata a contractuluilei, fără TVA

Valoarea contractului in urma procedurii de achizitie publica lei, fără TVA

Data semnare contract

Data de incepere

(ordinul de incepere)

Durata conform contract

Extindere de timp/durata totala(luni)

Data finala

CS1 Asistenta tehnica pentru managementul

proiectului

8.850.851 6.869.135 10.10.2008 20.10.2008 42 luni 9,8 luni 08.02.2013

CS2 Asistenta tehnica pentru supervizare lucrari 13.762.798 11.056.234,57 30.03.2009 10.06.2009 55luni /max

67 luni

- 09.12.2013

CL1 Extinderea si reabilitarea statiei de pretratare apa

potabila Chiciu, pentru aglomerarea Calarasi si

conducte de aductiune

20.842.216 17.661.886,39 20.10.2009 16.11.2009 19luni/PND

min 12 luni

/max 24 luni

32,2 luni/PND

min 12 luni

/max 24 luni

19.07.2012+

PND min 12

luni /max 24

luni

CL2 Extinderea si reabilitarea statiei de tratare a apei potabile din aglomerarea Calarasi

32.452.801 24.438.000,00 12.08.2009 16.09.2009 24 luni/

PND min 12

luni /max 24

luni

36,8 luni/ PND

min 12 luni

/max 24 luni

05.10.2012 + PND min 12 luni /max 24 luni

CL3 Extinderea si reabilitarea sistemului de captare si tratare a apei potabile din aglomerarea Urziceni

25.366.184 21.884.500,00 11.11.2009 16.12.2009 18,5 luni/

PND min 12 luni /max 24 luni

33,5 luni/PND min 12 luni /max 24 luni


CL4 Extinderea si reabilitarea sistemului de captare si tratare a apei potabile din aglomerarile Budesti, Oltenita, Fundulea, Lehliu

21.796.702 20.706.690,00 06.05.2011 01.06.2011 18 luni/

PND 12luni /max24luni

- 30.11.2012 + PND min 12 luni /max 24

2

luni

CL5 Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Calarasi

53.543.298 49.950.007,00 19.04.2010 27.05.2010 28 luni /

PND 12 luni /max24luni

- 27.09.2012+ PND min 12 luni /max 24 luni

CL6 Statii de epurare din aglomerarile Urziceni si Fundulea

19.551.828 18.741.600,00 11.01.2010 10.02.2010 18 luni /


31,4 luni / PND min 12 luni /max 24 luni

17.09.2012+ PND min 12 luni /max 24 luni

CL7 Statii de epurare din aglomerarile Budesti si Oltenita

16.932.101 14.761.850,00* 06.11.2009 11.12.2009 9 luni/


24,5 luni/ PND min 12 luni /max 24 luni


CL8 Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata din aglomerarea Calarasi

37.419.904 26.466.603,34 17.08.2011 07.09.2011 18 luni /

PND

24 luni

- 07.03.2013+ PND

24 luni

CL9 Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata din aglomerarea Urziceni

28.310.891 22.841.974,33* 18.02.2010 31.03.2010 8 luni /

PND 12luni

21,5 luni/PND

min 12 luni

15.01.2012 + PND 12luni

CL10 Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata din aglomerarile Budesti si Oltenita

19.957.803 13.266.717,94 29.07.2010 16.08.2010 6 luni /

PND 12luni

17,7 luni/

PND min 12

luni

10.02.2012+

PND 12luni

CL11

Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata din aglomerarile Fundulea si Lehliu

19.727.563 13.394.516,18 29.12.2010 01.02.2011 5 luni /

PND 12luni

10,5 luni/

PND min 12

luni

14.12.2011+ PND 12luni

CS4 Servicii de auditare pentru proiectul “Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Calarasi”

473.965 179.500,00 10.03.2011 01.04.2011 33 luni - 09.12.2013

CS5 Asistenta tehnica de specialitate din partea 61.903 61.903,00 26.10.2010 26.10.2010 24 luni - 26.10.2012

3

proiectantului in perioada de executie a lucrarilor (contracte tip FIDIC Rosu) din cadrul proiectului “Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Calarasi

4

*) Se introduc inclusiv contractele altele decât cele eligibile

Nota:

1. Valoarea estimata pentru CS4 , reprezinta bugetul maxim disponibil pentru achizitionarea serviciilor de

auditare a proiectului, aprobat prin Contractului de Finantare.

Pentru celelalte contracte valoarea estimata, reprezinta valoarea contractului la data publicarii in SEAP/JOUE.

2. Pentru CL 7 , valoarea contractului in urma procedurii de achizitie publica lei, fără TVA, reprezinta

valoarea actualizata a contractului conform Actului aditional nr.6/30.09.2011, prin care s-a aprobat executia de

lucrari suplimentare – drum acces SE Oltenita.

3. Pentru CL 9 , valoarea contractului in urma procedurii de achizitie publica lei, fără TVA, reprezinta

valoarea actualizata a contractului conform Actului aditional nr.5/15.08.2011, prin care s-a aprobat executia de

lucrari suplimentare – retea canalizare si Statie de pompare apa uzata , str. Regiei, Municipiul Urziceni .

VI.1.1.Contracte de servicii

CS1 „ Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului”

Contract de servicii nr. 4290/10.10.2008

Contractant : JENNINGS O'DONOVAN AND PARTNERS - IRLANDA liderul asocierii JENNINGS

O'DONOVAN AND PARTNERS – IRLANDA & SC. TRACTEBEL, ENGINEERING S.A. – ROMANIA

Adresa inregistrata a sediului : Irlanda , Finisklin Business Park, Sligo.

Adresa domiciliu fiscal : JENNINGS O'DONOVAN AND PARTNERS – SEDIU PERMANENT Romania,

Municipiul Bucuresti, Sector 3, Str. Cpt. Nicolae Licaret, Nr. 1, Bl. 33B, Sc. 1, Et. 7, Ap. 29, tel. 021/2034785.

Valoare contract : 6.869.135 lei, la care se adauga TVA.

Valoare contract actualizata : 7. 421.631,22 lei , la care se adauga TVA

Data de incepere : 20.10.2008.

Durata contractului : 52 luni, respectiv : 08.02.2013.

PROGRESUL CONTRACTULUI TRIMESTRUL II 2012

Rapoarte predate/ rapoarte aprobate, perioada Aprilie –Iunie 2012 :

Rapoarte principale

Raportul trimestrial nr. 14-versiunea provizorie, elaborat pentru perioada martie-mai 2012, depus cu adresa nr.

JODPO188/01.06.2012, inregistrata la SC ECOAQUA SA sub nr. 2840/01.06.2012.

Raportul trimestrial nr. 14- versiune finala, elaborat pentru perioada martie-mai 2012, depus cu adresa nr.

JODPO196/14.06.2012, inregistrata la SC ECOAQUA SA sub nr. 3088/14.06.2012, aprobat cu Nota nr.

3123/18.06.2012.

Rapoarte speciale

Raportul Special nr. 8.2- „Master Plan- versiune finala” revizuit, depus cu adresa nr. JODPO138/05.04.2012,

inregistrat la SC ECOAQUA SA sub nr. 1685/05.04.2012, aprobat prin Nota 1846/17.04.2012.

5

Raportul Special nr. 5.3- „Raport intermediar privind implementarea strategiei”, depus cu adresa nr.

JODPO152/13.04.2012, inregistrat la SC ECOAQUA SA sub nr. 1840/13.04.2012, aprobat prin Nota

1891/18.04.2012.

Raportul Special nr. 5.4- „Raport final privind managementul apelor uzate industriale”, depus cu adresa nr.

JODPO155/17.04.2012, inregistrat la SC ECOAQUA SA sub nr. 1850/17.04.2012, aprobat prin Nota

1913/19.04.2012.

Note si rapoarte de activitate intermediara

Nr.crt.

Denumire raport Nr. inregistrare /Data depunerii la Beneficiar

Obsevatii/Nota /Data aprobarii

1. Punct de vedere cu privire la solicitarea de prelungire a duratei de executie nr. 2, depusa de antreprenor, pentru contractul de lucrari CL3- „Extinderea si reabilitarea statiei de tratare apa potabila in aglomerarea Urziceni “, elaborat de expertul FIDIC/tratare apa

1599/02.04.2012 transmis ofiterului de implementare CL3

2. Raport de verificare a proiectului DDE hidromecanice, pentru rezervoare si statia de pompare apa potabila, intocmit de proiectant pentru Fundulea, in cadrul Contractului de lucrari CL4- „Extinderea si reabilitarea sistemului de captare si tratare a apei potabile din aglomerarile Budesti, Oltenita, Fundulea, Lehliu“, elaborat de expertul FIDIC/tratare apa


3. Minuta sedintei din 16.03.2012, in vederea identificarii problemelor si stabilirii metodologiei de instalare a bazei de date unificate si a softurilor, pentru sistemul GIS centralizat, elaborata de expertul GIS

1636/03.04.2012 transmis ofiterului de implementare CS1



5. Raspuns la propunerea tehnica pentru nisipul cuartos folosit in filtrele rapide cu nisip, transmisa de antreprenor pentru contractul de lucrari CL3„Extinderea si reabilitarea statiei de tratare apa potabila in aglomerarea Urziceni”, elaborat de liderul de echipa


6. Raspuns la propunerea tehnica pentru pompa de evacuare ape uzate din bazinul de retentie si pentru pompa de evacuare a apei din rezervorul de apa tratata, transmisa de antreprenor pentru contractul de lucrari CL3„Extinderea si reabilitarea statiei de tratare apa potabila in aglomerarea Urziceni”, elaborat de liderul de echipa


7. Model de cerinte pentru completarea Manualelor de operare si intretinere, de catre antreprenorii contractelor de lucrari, elaborat de liderul de echipa

2017/24.04.2012 transmis ofiterilor de implementare contracte de lucrari



9. Machete pentru inscriptionarea bunurilor dobandite in cadrul proiectului, pentru Sucursala Calarasi,

2127/27.04.2012 transmisa ofiterului de implementare

6

prin intermediul Contractului de Lucrari CL8 (autolaborator CCTV), intocmite de expertul PR

CS1 si Coordonatorului Compartimentului Implementare

10. Model de actualizare valoare contracte si Model de tarifare, revizuite, elaborate de expertul financiar

1756/10.04.2012 transmis ofiterului de implementare CS1, Directorului Economic si Coordonatorului Compartimentului Implementare

11. Raspuns la raportul de teste pentru pompele de apa potabila, transmis de antreprenor pentru contractul de lucrari CL3„Extinderea si reabilitarea sistemului de captare si tratare a apei potabile in aglomerarea Urziceni”, elaborat de liderul de echipa


12. Raport de verificare a proiectului revizuit DDE hidromecanice, pentru rezervoare si statia de pompare apa potabila, intocmit de proiectant pentru Fundulea, in cadrul Contractului de lucrari CL4- „Extinderea si reabilitarea sistemului de captare si tratare a apei potabile din aglomerarile Budesti, Oltenita, Fundulea, Lehliu“, elaborat de liderul de echipa


13. Punct de vedere cu privire la solicitarea de prelungire a duratei de executie nr. 2, depusa de antreprenor, pentru contractul de lucrari CL2- „Extinderea si reabilitarea statiei de tratare apa potabila in aglomerarea Calarasi “, elaborat de liderul de echipa


14. Raport de verificare a proiectului DDE hidromecanice, pentru retele incinta si retele tehnologice, intocmit de proiectant pentru statia de tratare apa potabila Fundulea, in cadrul Contractului de lucrari CL4- „Extinderea si reabilitarea sistemului de captare si tratare a apei potabile din aglomerarile Budesti, Oltenita, Fundulea, Lehliu“, elaborat de liderul de echipa


15. Raport de verificare a proiectului DDE hidromecanice, pentru retele incinta si retele tehnologice, intocmit de proiectant pentru statia de tratare apa potabila Lehliu, in cadrul Contractului de lucrari CL4- „Extinderea si reabilitarea sistemului de captare si tratare a apei potabile din aglomerarile Budesti, Oltenita, Fundulea, Lehliu“, elaborat de liderul de echipa


16. Raport de verificare a proiectului DDE hidromecanice, pentru bazin contact si statie de filtre, intocmit de proiectant pentru statia de tratare apa potabila Lehliu, in cadrul Contractului de lucrari CL4- „Extinderea si reabilitarea sistemului de captare si tratare a apei potabile din aglomerarile Budesti, Oltenita, Fundulea, Lehliu“, elaborat de liderul de echipa


17. Raport de verificare a proiectului DDE hidromecanice, pentru retele incinta si retele tehnologice, intocmit de proiectant pentru statia de tratare apa potabila Budesti, in cadrul Contractului de lucrari CL4- „Extinderea si reabilitarea sistemului de captare si tratare a apei potabile din


7

aglomerarile Budesti, Oltenita, Fundulea, Lehliu“, elaborat de liderul de echipa

18. Raport de verificare a proiectului DDE hidromecanice, pentru aductiune intre puturi si statia de tratare, intocmit de proiectant pentru statia de tratare apa potabila Lehliu, in cadrul Contractului de lucrari CL4- „Extinderea si reabilitarea sistemului de captare si tratare a apei potabile din aglomerarile Budesti, Oltenita, Fundulea, Lehliu“, elaborat de liderul de echipa


19. Raport de verificare a proiectului DDE hidromecanice, pentru aductiune intre statia de tratare si reteaua de distributie apa potabila, intocmit de proiectant pentru statia de tratare apa potabila Lehliu, in cadrul Contractului de lucrari CL4- „Extinderea si reabilitarea sistemului de captare si tratare a apei potabile din aglomerarile Budesti, Oltenita, Fundulea, Lehliu“, elaborat de liderul de echipa


20. Raport de verificare a proiectului DDE hidromecanice, pentru instalatia de clorinare, intocmit de proiectant pentru statia de tratare apa potabila Lehliu, in cadrul Contractului de lucrari CL4- „Extinderea si reabilitarea sistemului de captare si tratare a apei potabile din aglomerarile Budesti, Oltenita, Fundulea, Lehliu“, elaborat de liderul de echipa


21. Raport de verificare a proiectului DDE hidromecanice, pentru rezervoare si statia de pompare, intocmit de proiectant pentru statia de tratare apa potabila Lehliu, in cadrul Contractului de lucrari CL4- „Extinderea si reabilitarea sistemului de captare si tratare a apei potabile din aglomerarile Budesti, Oltenita, Fundulea, Lehliu“, elaborat de liderul de echipa


22. Punct de vedere privind posibilitatea retinerii din platile efectuate antreprenorilor, a sumelor datorate de catre acestia, cu titlu de penalitati de intarziere sau sume ramase de restituit din avans, precum si cu privire la incidenta dispozitiilor OUG 77/1999, elaborat de expertul juridic

2790/31.05.2012 transmis ofiterului de implementare CS1 si Coordonatorului Compartimentului Implementare

23. Punct de vedere fata de adresa formulata de antreprenor, privind rezilierea contractului de lucrari CL-8 „Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare, inclusiv statii de pompare apa uzata din aglomerarea Calarasi“, elaborat de expertul juridic

2791/31.05.2012 transmis ofiterului de implementare CS1 si Coordonatorului Compartimentului Implementare

24. Machete optimizate pentru inscriptionarea materialelor publicitare necesare pentru realizarea actiunii de promovare si publicitate a proiectului, pentru anul 2012, intocmite de expertul PR

2805/31.05.2012 transmisa ofiterului de implementare CS1 si Coordonatorului Compartimentului Implementare

25. Raport de verificare a proiectului DDE hidromecanice, pentru retele incinta si retele tehnologice- revizia 1, intocmit de proiectant pentru STAP Lehliu, in cadrul Contractului de lucrari CL4- „Extinderea si reabilitarea sistemului de captare si tratare a apei potabile din aglomerarile Budesti, Oltenita, Fundulea, Lehliu“, elaborat de


8

liderul de echipa26. Punct de vedere cu privire la revendicarile pentru

costuri suplimentare, depuse de antreprenor, pentru contractul de lucrari CL6- „Statii de epurare din aglomerarile Urziceni si Fundulea “, elaborat de liderul de echipa


27. Punct de vedere cu privire la sumele care se platesc de catre investitor la ISC(Inspectoratul de Stat in Constructii), elaborat de liderul de echipa

3090/14.06.2012 transmis ofiterilor de implementare

28. Raport de verificare a proiectului DDE hidromecanice, pentru instalatia de recuperare ape spalare de la filtre, intocmit de proiectant pentru STAP Lehliu, in cadrul Contractului de lucrari CL4- „Extinderea si reabilitarea sistemului de captare si tratare a apei potabile din aglomerarile Budesti, Oltenita, Fundulea, Lehliu“, elaborat de liderul de echipa


29. Raport de verificare a proiectului DDE hidromecanice, pentru put forat, intocmit de proiectant pentru STAP Budesti, in cadrul Contractului de lucrari CL4- „Extinderea si reabilitarea sistemului de captare si tratare a apei potabile din aglomerarile Budesti, Oltenita, Fundulea, Lehliu“, elaborat de liderul de echipa


30. Punct de vedere privind adresa DG AM POS Mediu nr. 172/NM/18.06.2012, referitoare la justificarea prelungirii termenului de executie a contractului de lucrari CL3“ Extinderea si reabilitarea sistemului de captare si tratare a apei potabile in aglomerarea Urziceni“, elaborat de liderul de echipa


31. Machete pentru inscriptionarea bunurilor achizitionate in cadrul proiectului, prin intermediul contractului de lucrari CL8 (autovidanja), intocmite de expertul PR


32. Machete revizuite pentru inscriptionarea bunurilor achizitionate in cadrul proiectului, prin intermediul contractului de lucrari CL8 (autovidanja), intocmite de expertul PR


33. Specificatii tehnice pentru inscriptionarea materialelor publicitare necesare pentru realizarea actiunii de promovare si publicitate a proiectului, pentru anul 2012, intocmite de expertul PR


34. Model de actualizare a valorii contractelor si manualul de utilizare a acestuia, corelat cu ultima versiune aprobata a Manualului de Supervizare, elaborat de expertul financiar


35. Nota/recomandare cu privire la recuperarea creantelor de la antreprenori si necesitatea/ oportunitatea modificarii in consecinta a procedurilor operationale, elaborata de expertul institutional

3405/28.06.2012 transmisa ofiterului de implementare CS1 si Coordonatorilor Compartimentelor

9

Implementare si Plati

Activitati realizate in perioada 01.04.2012- 30.06.2012

Activitatea 1- Suport in managementul proiectului

1.6 Analiza financiara a tarifelor

Expertul financiar a acordat sprijin beneficiarului prin revizuirea si finalizarea Modelului de tarifare.

1.10 Asistenta tehnica pentru managementul contractelor

Liderul de echipa Baynes James, impreuna cu expertul financiar, a colaborat in vederea revizuirii si

finalizarii Modelului de tarifare si a Modelului de Actualizare a Valorii Contractelor; totodata, acesta a revizuit,

conform solicitarilor UIP, Raportul Special nr. 8.2- „Master Plan- versiune finala”.

Adjunctul liderului de echipa/Expert alimentari cu apa /Expert FIDIC a acordat suport tehnic, verificand

si formuland raspunsuri fata de :

- solicitarea de prelungire a duratei de executie nr. 2, depusa de antreprenor, pentru contractul de lucrari CL3-

„Extinderea si reabilitarea statiei de tratare apa potabila in aglomerarea Urziceni “;

Totodata, acesta a acordat suport tehnic ofiterilor responsabili cu implementarea contractelor, cu privire la

modul de solutionare a unor aspecte contractuale, atat pentru contractele de executie cat si pentru contractele de

proiectare si executie; in acest sens, a participat la sedintele saptamanale de progres, desfasurate cu antreprenorii

contractelor de lucrari.

Liderul de echipa Csaba Szasz, impreuna cu expertii modelare hidraulica si GIS, a analizat gradul de

completare a bazei de date GIS cu atributele necesare pentru activitatea de modelare hidraulica; impreuna cu

expertul PR a colaborat in vederea realizarii machetelor pentru inscriptionarea bunurilor dobandite in cadrul

proiectului, pentru Sucursala Calarasi, prin intermediul Contractului de Lucrari CL8 (autolaborator CCTV).

Totodata, liderul de echipa a elaborat un Model de cerinte pentru completarea Manualelor de operare si

intretinere, de catre antreprenorii contractelor de lucrari, si a verificat si formulat raspunsuri fata de:

- propunerile tehnice pentru nisipul cuartos folosit in filtrele rapide cu nisip, pentru pompa de evacuare ape

uzate din bazinul de retentie si pentru pompa de evacuare a apei din rezervorul de apa tratata, transmise de

antreprenor pentru contractul de lucrari CL3 „Extinderea si reabilitarea statiei de tratare apa potabila in

aglomerarea Urziceni”;

- raportul de teste pentru pompele de apa potabila, transmis de antreprenor pentru contractul de lucrari

CL3„Extinderea si reabilitarea sistemului de captare si tratare a apei potabile in aglomerarea Urziceni“;

- solicitarea de prelungire a duratei de executie nr. 2, depusa de antreprenor, pentru contractul de lucrari CL2-

„Extinderea si reabilitarea statiei de tratare apa potabila in aglomerarea Calarasi “;

- proiectele DDE hidromecanice, pentru rezervoare si statia de pompare apa potabila, precum si pentru retelele

incinta si retelele tehnologice, intocmite de proiectant pentru Fundulea, in cadrul Contractului de lucrari CL4-

„Extinderea si reabilitarea sistemului de captare si tratare a apei potabile din aglomerarile Budesti, Oltenita,

Fundulea, Lehliu“;

10

- proiectul DDE hidromecanice, pentru retele incinta si retele tehnologice, intocmit de proiectant pentru statia de

tratare apa potabila Budesti, in cadrul Contractului de lucrari CL4- „Extinderea si reabilitarea sistemului de

captare si tratare a apei potabile din aglomerarile Budesti, Oltenita, Fundulea, Lehliu“;

- proiectele DDE hidromecanice, pentru retele incinta, retele tehnologice, bazin contact, statie de filtre, instalatia

de clorinare, rezervoare, statia de pompare, aductiune intre puturi si statia de tratare, precum si aductiune intre

statia de tratare si reteaua de distributie apa potabila, intocmite de proiectant pentru statia de tratare apa potabila

Lehliu, in cadrul Contractului de lucrari CL4- „Extinderea si reabilitarea sistemului de captare si tratare a apei

potabile din aglomerarile Budesti, Oltenita, Fundulea, Lehliu“;

- revendicarile pentru costuri suplimentare, depuse de antreprenor, pentru contractul de lucrari CL6- „Statii de

epurare din aglomerarile Urziceni si Fundulea “;

- sumele care se platesc de catre investitor la ISC(Inspectoratul de Stat in Constructii);

- adresa DG AM POS Mediu nr. 172/NM/18.06.2012, referitoare la justificarea prelungirii termenului de

executie a contractului de lucrari CL3“ Extinderea si reabilitarea sistemului de captare si tratare a apei potabile

in aglomerarea Urziceni“;

- proiectul DDE hidromecanice, pentru put forat, intocmit de proiectant pentru STAP Budesti, in cadrul

Contractului de lucrari CL4- „Extinderea si reabilitarea sistemului de captare si tratare a apei potabile din

aglomerarile Budesti, Oltenita, Fundulea, Lehliu“;

- proiectele DDE hidromecanice, pentru retele incinta si retele tehnologice- revizia 1, precum si pentru instalatia

de recuperare ape spalare de la filtre, intocmite de proiectant pentru STAP Lehliu, in cadrul Contractului de

lucrari CL4- „Extinderea si reabilitarea sistemului de captare si tratare a apei potabile din aglomerarile Budesti,

Oltenita, Fundulea, Lehliu“.

Expertul juridic a acordat asistenta pentru formularea unor puncte de vedere cu privire la:

- posibilitatea retinerii din platile efectuate antreprenorilor, a sumelor datorate de catre acestia, cu titlu de

penalitati de intarziere sau sume ramase de restituit din avans, precum si cu privire la incidenta dispozitiilor

OUG 77/1999;

- adresa formulata de antreprenor, privind rezilierea contractului de lucrari CL-8 „Extinderea si reabilitarea

retelelor de distributie si a sistemului de canalizare, inclusiv statii de pompare apa uzata din aglomerarea

Calarasi“.

Expertul financiar a acordat sprijin beneficiarului prin revizuirea modelului de actualizare a valorii

contractelor de lucrari, conform solicitarilor UIP, precum si prin corelarea modelului de actualizare a valorii

contractelor, precum si a manualului de utilizare a acestuia, cu ultima versiune aprobata a Manualului de

Supervizare.

Expertul institutional a acordat sprijin prin intocmirea unei note/recomandari cu privire la recuperarea

creantelor de la antreprenori, precum si necesitatea/oportunitatea modificarii in consecinta a procedurilor

operationale.

Activitatea 2-Implementarea unui sistem GIS pentru sistemele de alimentare cu apa si de canalizare in

cele 6 aglomerari urbane

2.5 Implementarea sistemelor GIS.

Liderul de echipa a discutat cu operatorii GIS ai Sucursalelor Calarasi si Urziceni, in vederea

definitivarii listei finale de atribute pe care trebuie sa o contina fiecare baza de date GIS.

11

Expertul GIS a participat la sedintele desfasurate in vederea identificarii problemelor si stabilirii

metodologiei de instalare a bazei de date unificate si a softurilor, pentru sistemul GIS centralizat ; in acest sens,

expertul GIS a reanalizat licentele si softurile existente la SC ECOAQUA SA, precum si structura de module

achizitionate pentru sistemul GIS, si a propus solutii in vederea remedierii deficientelor constatate si a

continuarii unificarii sistemelor GIS.

Activitatea 5-Managementul apelor uzate industriale

5.2 Strategie privind managementul apelor uzate industriale si 2 Planuri de Actiune.

Expertul alimentare cu apa/ apa uzata a cules informatiile necesare, a analizat documentele beneficiarului

referitoare la evidenta operatorilor industriali ce deverseaza ape uzate in retelele de canalizare si a finalizat

Rapoartele Speciale 5.3- „Raport intermediar privind implementarea strategiei” si 5.4-“ Raport final privind

managementul apelor uzate industriale”.

Activitatea 7-Campanie de publicitate si promovare a proiectului

7.4 Informarea populatiei locale.

Liderul de echipa a stabilit impreuna cu expertul PR, specificatiile tehnice pentru materialele publicitare

necesare pentru realizarea actiunii de promovare si publicitate a proiectului, pentru anul 2012.

Expertul PR a sprijinit beneficiarul prin realizarea si optimizarea machetelor, precum si elaborarea

specificatiilor tehnice pentru materialele publicitare necesare pentru realizarea actiunii de promovare si

publicitate a proiectului, pentru anul 2012. Totodata, expertul PR a acordat sprijin prin realizarea machetelor

pentru inscriptionarea bunurilor dobandite in cadrul proiectului, pentru Sucursala Calarasi, prin intermediul

Contractului de Lucrari CL8 (autolaborator CCTV si autovidanja).

Alte activitati in perioada de raportare

Fisele de pontaj si rapoartele de activitate ale expertilor , pentru luna aprilie 2012, au fost depuse prin

adresa nr. JODPO179/21.05.2012, inregistrata la SC ECOAQUA SA sub nr. 2583/21.05.2012. Acestea

au fost aprobate prin Nota nr. 2634/23.05.2012.

Fisele de pontaj si rapoartele de activitate ale expertilor , pentru luna mai 2012, au fost depuse prin



Fisele de pontaj si rapoartele de activitate ale expertilor , pentru luna mai 2012, au fost depuse prin



Ca urmare a prelungirii duratei de desfasurare a Contractului, prin adresa JODPO161/26.04.2012,

inregistrata la SC ECOAQUA SA sub nr. 2077/26.04.2012, prestatorul a inaintat, in original si insotit de

traducerea autorizata si legalizata, Amendamentul la Scrisoarea de Garantie de Buna Executie, nr.

080814GB01370/14.08.2008, prin care se prelungeste valabilitate pana in 28.02.2013.

Prin adresa nr. JODPO193/12.06.2012, inregistrata la SC ECOAQUA SA sub nr. 3029/12.06.2012, a

fost inaintata catre Beneficiar, polita de asigurare profesionala pentru Jennings O`Donovan and Partners

Irlanda, valabila in perioada 06.06.2012-05.06.2013.

Aspecte financiare

12

In luna iunie 2012 a fost depusa Aplicatia de plata nr. 21, prin adresa JODPO199/18.06.2012, inregistrata la

SC ECOAQUA SA cu nr. 3124/18.06.2012, care cuprinde servicii prestate pentru perioada martie-mai 2012.

Actualizarea serviciilor prestate s-a efectuat prin aplicarea IPC (total) = 119,02 % publicat de catre Institutul

National de Statistica, pentru perioada octombrie 2008- aprilie 2012, (ultima luna aferenta serviciilor facturate,

pentru care a fost publicat acest indice de catre INS, indice disponibil la data intocmirii Raportului trimestrial

nr. 14, respectiv a Aplicatiei de plata ).

S-a emis Factura fiscala nr. 22/18.06.2012, in valoare de 238.432,77 lei, la care se adauga TVA in valoare de

57.223,86 lei, suma fiind achitata prin OP nr. 104/21.06.2012 si a fost inclusa in Cererea de Rambursare nr. 33.

Probleme/Intarzieri/Solutionari –nu sunt probleme deosebite

CS2 „Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor”

Contract de servicii nr.492/30.03.2009

Contractant : HILL INTERNATIONAL NV liderul asocierii HILL INTERNATIONAL NV Amsterdam &

HILL INTERNATIONAL (BUCHAREST) SRL Romania

Adresa inregistrata a sediului : Olanda , Amsterdam, str. Claude Debussylaan 24,1082 MD

Adresa de corespondenta : HILL INTERNATIONAL (BUCHAREST) SRL Romania, Municipiul Bucuresti,

Sector 1, Str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, etaj 3, tel. 021/3195248, fax. 021/3195268.

Valoare contract : 11.056.234,57 lei, la care se adauga TVA.

Valoare contract actualizata : 12.255.972,43 lei , la care se adauga TVA

Data incepere contract : 10.06.2009 .

Durata contractului : 55 luni/max 67 luni, respectiv : 09.12.2013


Rapoarte predate/ rapoarte aprobate, perioada Aprilie –Iunie 2012 :

I. Rapoarte generale :

I.1. Raport lunar /trimestrial de progres

În cursul lunii curente s-au predat următoarele documente :

Nr.

crt.

Denumire raport Nr. inregistrare /Data

depunerii la Beneficiar

Obsevatii/Nota /Data aprobarii

1. Raportul Lunar de Progres nr. 30 - pentru luna februarie 2012

nr.1632/03.04.2012 Aprobare prin adresa nr. 1687 /05.04. 2012

2. Raportul Lunar de Progres nr. 31 - pentru luna martie 2012

nr.1762/10.04.2012 Solicitare revizuire prin adresa nr. 2042/ 25.04.2012

Raportul Lunar de Progres nr. 31, rev 1 - pentru luna martie 2012

nr.2097/27.04.2012 Aprobare prin adresa nr. 2110 / 27.04. 2012

3. Raportul Trimestrial nr.11, pentru perioada ian. 2012-mart. 2012

nr. 1854/17.04.2012 Solicitare revizuire prin adresa nr. 2072/26.04.2012

Raportul Trimestrial nr.11, rev 1, pentru perioada ian. 2012-mart. 2012

nr. 2173/03.05.2012 Aprobat prin adresa nr. 2241 /07.05. 2012

5. Raportul Lunar de Progres nr. 32 - pentru luna aprilie 2012

nr.2382/10.05.2012 Solicitare revizuire prin adresa nr. 2682/ 25.05.2012

Raportul Lunar de Progres nr. 32, nr.2764/29.05.2012 Aprobat prin adresa nr. 2854 /01.06.

13

rev 1 - pentru luna aprilie 2012 20126. Raportul Lunar de Progres nr. 33 -

pentru luna mai 2012nr.2991/11.06.2012 In analiza la Beneficiar

I.2 Rapoarte de inspectie saptamanala

Nr.

crt.

Denumire raport Perioada raportarii Nr. inregistrare / Data depunerii

la Beneficiar

CL 1 - Extinderea si reabilitarea statiei de pretratare apa potabila Chiciu , pentru aglomerarea

Calarasi si conducte de aductiune

7 Raport de inspectie saptamanala 26.03.2012-30.03.2012 nr. 1625/03.04.2012













20 Raport de inspectie saptamanala 25.06.2012-29.06.2012 Urmand sa fie depus in luna iulie 2012

CL 2 - Extinderea si reabilitarea statiei de tratare a apei potabile din aglomerarea Calarasi














34 Raport de inspectie saptamanala 25.06.2012-29.06.2012 Urmand sa fie depus in luna iulie

14

2012

CL3 - Extinderea si reabilitarea sistemului de captare si tratare a apei potabile din aglomerarea

Urziceni















CL4 - Extinderea si reabilitarea sistemului de captare si tratare a apei potabile din aglomerarile Budesti , Oltenita, Fundulea, Lehliu


50 Raport de inspectie saptamanala 14.05.2012-18.05.2012 nr.2602/21.05.2012-ptr. Fundulea + Lehliunr.2569/18.05.2012-ptr. Budesti + Oltenita


52 Raport de inspectie saptamanala 28.05.2012-01.06.2012 nr.2923/06.06.2012-ptr. Fundulea + Lehliunr.2877/05.06.2012-ptr. Budesti +

Oltenita

53 Raport de inspectie saptamanala 05.06.2012-08.06.2012 nr.2997/11.06.2012-ptr. Fundulea + Lehliunr.2984/11.06.2012-ptr. Budesti +

Oltenita




CL5 – Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Calarasi




15












CL6 - Statii de epurare din aglomerarile Urziceni si Fundulea

71 Raport de inspectie saptamanala 26.03.2012-30.03.2012 nr.1649/04.04.2012 - ptr. Fundulea; nr.1622/03.04.2012 - ptr Urziceni














CL8 - Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv

statii de pompare apa uzata din aglomerarea Calarasi










16







statii de pompare apa uzata din aglomerarea Urziceni














CL 10 - Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv

statii de pompare apa uzata din aglomerarile Budesti si Oltenita















statii de pompare apa uzata din aglomerarile Fundulea si Lehliu


17














II. Rapoarte speciale

Nr.crt.

Denumire Raport Nr. inregistrare / Data depunerii la Beneficiar

Observatii

1. Manualul Procedurilor de Supervizare, rev. 3 nr. 1993/23.04.2012 Solicitare revizuire prin adresa nr. 2221/ 04.05.2012

2 Manualul Procedurilor de Supervizare, rev. 4 nr. 2334/09.05.2012 Solicitare revizuire prin adresa nr. 2383/10.05.2012

3 Manualul Procedurilor de Supervizare, rev. 5 nr. 2478 /15.05.2012 Aprobat prin adresa nr. 2501/16.05.2012

CL 1 - Extinderea si reabilitarea statiei de pretratare apa potabila Chiciu , pentru aglomerarea

Calarasi si conducte de aductiune4 Raport la Certificatul Interimar de Plata nr. 13 nr. 1838/12.04.2012

5 Raport de analiza a proiectului, faza DE-Camine vizitare si conducte criburi-constructii +arhitectura

nr. 2294/07.05.2012 Aprobat de catre ECOAQUA prin adresa nr. 2363/09.05.2012

6 Raport de analiza a proiectului tehnic, faza DE, Constructii si arhitectura – Fundatie grup electrogen


7 Raport de analiza a proiectului tehnic, faza DE, Constructii si arhitectura – Camin vane motorizate DN 1000


8 Raport de analiza a proiectului tehnic, faza DE, Reabilitare criburi – Remedieri conducte aspiratie - constructii


9 Raport de analiza a proiectului tehnic, faza DE, Sistematizare verticala, gard si porti de acces – constructii


10 Raport de analiza a proiectului tehnic, faza DE, Obiect Statie pompare apa bruta si apa tratata-Acoperire gol mentenanta – constructii si arhitectura


18

11 Raport la Certificatul Interimar de Plata nr. 14 nr. 3101/14.06.2012

CL 2 - Extinderea si reabilitarea statiei de tratare a apei potabile din aglomerarea Calarasi12 Raport de analiza „Aprobarea electropompelor

pentru ridicarea presiunii, in vederea monitorizarii calitatii apei la intrarea/iesirea in/din Statia de Pompare a Apei - marca Wilo Star ST 15/7





CL3 - Extinderea si reabilitarea sistemului de captare si tratare a apei potabile din aglomerarea Urziceni16 Raport de analiza „Aprobarea vanelor motorizate

din Statia de Filtre”nr. 1936/19.04.2012 In analiza la SC

ECOAQUA SA 17 Raport de analiza „Aprobarea compensatoarelor de

demontare din Statia de tratare apa potabila Uziceni”nr. 1965/20.04.2012 Aprobat de catre

ECOAQUA prin adresa nr. 1978/23.04.2012

18 Raport de analiza - Aprobare pod raclor din STAP Urziceni


19 Raport de analiza - Aprobare pompa de evacuare a apei din Bazinul de Apa Tratata din STAP Urziceni

nr. 1980/23.04.2012 In analiza la SC ECOAQUA SA

20 Raport de analiza - Aprobare vane stavilar din Bazinul de Apa Tratata din STAP Urziceni


21 Raport la Certificatul Interimar de Plata nr. 12, rev. 1 nr. 2114/27.04.2012

22 Raport de analiza a proiectului tehnic - Executie foraje de alimentare cu apa din zona Urziceni, jud. Ialomita


23 Raport de analiza a proiectului tehnic, faza DE –Cabina put forat - structura, arhitectura si hidromecanice


24 Raport de analiza , faza DE – Retele electrice exterioare aferente STAP Urziceni


25 Raport tehnic al Ordinului de Variatie nr. 1 – Realizarea unui strat de blocaj piatra rezervoare apa tratata si bazin retentie


26 Raport de analiza – Studiu de solutie –Alimentare cu energie electrica STAP Urziceni


27 Raport de analiza a proiectului tehnic – Cladire securitate si control - Statie de tratare apa potabila din Urziceni


28 Raport de analiza a proiectului „electrice” , faza DE – Obiect 5 – Rezervor apa tratata - STAP Urziceni (fara sectiunea calcul luminotehnic si detalii de executie TD 2, LCP 20, LCP 21)


29 Raport de analiza a proiectului „electrice” , faza DE – Obiect 1 – Camera aerare, amestec si floculare - Statie de tratare apa potabila din Urziceni


30 Raport de analiza a proiectului „electrice” , faza DE – Obiect 8 – Statie deshidratare (fara sectiunea calcul luminotehnic si detalii de executie TGD)


31 Raport de analiza a proiectului, faza DE – Instalatii nr. 3392/28.06.2012 In analiza la SC

19

sanitare si instalatii de incalzire ECOAQUA SA

32 Raport la Certificatul Interimar de Plata nr. 13, rev. 1 nr. 3196/20.06.2012

CL4 - Extinderea si reabilitarea sistemului de captare si tratare a apei potabile din aglomerarile

Budesti, Oltenita, Fundulea, Lehliu33 Raport de analiza a proiectului, faza DE, obiect 3

”Camera de vane rezervor 1x5000 mc – locatia Oltenita” – constructii si arhitectura

nr. 1698/06.04.2012 Aprobate de catre ECOAQUA prin adresa nr. 1852/17.04.2012

34 Raport de analiza a proiectului, faza DE, obiect 4 ”Camera de vane rezervor 2x1000 mc – locatia Oltenita” – constructii si arhitectura

nr. 1749/09.04.2012

35 Raport de analiza a proiectului, faza DE, obiect: Statie de captare si tratare –Lehliu – Conducta de aductiune de la frontul de captare la statia de tratare -Lehliu


36 Raport de analiza a proiectului, faza DE, obiect: Statie de captare si tratare –Fundulea – Conducta de aductiune de la frontul de captare la statia de tratare - Fundulea


37 Raport de analiza a proiectului, faza DE– Camin debitmetru - Statie de captare si tratare –Fundulea, constructii si arhitectura


38 Raport de analiza a proiectului, faza DE, ”Sistem de captare si tratare apa potabila –Aductiune apa potabila –Instalatii hidromecanice -Oltenita


39 Raport de analiza a proiectului, faza DE– Camin injectie clor - Statie de captare si tratare –Fundulea, constructii si arhitectura


40 Raport de analiza a proiectului, faza DE– Camin PSI - Statie de captare si tratare –Fundulea, constructii si arhitectura


41 Raport de analiza a proiectului, faza DE– Camin canalizare - Statie de captare si tratare Fundulea, constructii si arhitectura


42 Raport de analiza a proiectului, faza DE– Bazin neutralizare clor - Statie de captare si tratare –Fundulea, constructii si arhitectura


43 Raport de analiza , faza DE –Bazin de colectare ape uzate - Lehliu –constructii si arhitectura


44 Raport de analiza , faza DE –Bazin de contact si Statie de Filtre - Lehliu –Instalatii Hidromecanice


45 Raport de analiza , faza DE –Retele tehnologice si retele in incinta– Fundulea –Instalatii Hidromecanice


46 Raport de analiza , faza DE –Foraj - Cabina put Budesti – constructii si arhitectura


47 Raport de analiza , faza DE –Statie de clorinare –Instalatii de clorinare - Lehliu - Instalatii Hidromecanice


48 Raport de analiza, faza DE – Retele in incinta– Oltenita–Instalatii Hidromecanice

nr. 2636/23.05.2012 Aprobat de catre ECOAQUA prin adresa

20

nr. 2706/28.05.201249 Rapoarte de analiza, faza DE (Lehliu+Fundulea):

1) Camine aferente sistemului de alimentare cu apa, Lehliu– constructii si arhitectura;

2) Rezervoare apa potabila + Statie de pompare camera de vane, Fundulea;3) Conducta de distributie de la Statia de tratare la reteaua existenta, Lehliu;4) Pavilion administrativ si laborator, Fundulea

nr. 2690/25.05.2012 Aprobate de catre ECOAQUA prin adresele nr. :-2988/11.06.2012- (1);-2795/31.05.2012- (2); -2793/31.05.2012 -(3);-2794/31.05.2012

50 Raport de analiza , faza DE –Instalatii de clorinare - Budesti - Instalatii Hidromecanice


51 Raport de analiza , faza DE – Bazin de contact si Statie de Filtre – Statia de tratare Budesti –Instalatii Hidromecanice


52 Raport de analiza a proiectului, faza DE – Rezervoare apa potabila + Statie pompare Fundulea – instalatii hidromecanice


53 Raport de analiza a proiectului, faza DE – Obiect 5-Pavilion administrativ si laborator, Budesti - constructii si arhitectura


54 Raport de analiza a proiectului, faza DE, constructii si arhitectura:1) Pavilion administrativ si laborator, Lehliu ;2) Statie de clorinare Lehliu;3) Statie de clorinare Fundulea;

nr. 2993/11.06.2012 Aprobate de catre ECOAQUA prin adresele nr. :-3255/22.06.2012- (1);-3254/22.06.2012-(2);-3257/22.06.2012-(3);

55 Raport de analiza a proiectului, faza DE, constructii si arhitectura:- Bazin de contact si statia de filtre, Lehliu ;- Rezervor apa potabila si statia de pompare, Lehliu;- Instalatia de recuperare ape spalare si recuperare slam, Lehliu ;


56 Raport de analiza a proiectului, faza DE – Retele tehnologice si retele in incinta , Budesti – instalatii hidromecanice


57 Raport de analiza a proiectului, faza DE – Statie de pompare si rezervoare , Budesti – instalatii hidromecanice

nr. 3025/12.06.2012 Aprobat (conditionat) de catre ECOAQUA prin adresa nr. 3249/22.06.2012

58 Raport de analiza a proiectului, faza DE – Obiect 4 – Bazinul de contact si statia de filtrare, Budesti - constructii si arhitectura


59 Raport de analiza a proiectului, faza DE – Obiect 2 – Statie de clorinare , Budesti - constructii si arhitectura


60 Raport de analiza a proiectului, faza DE, constructii si arhitectura: – Obiect 10 – Camin debitmetru, Budesti ;– Obiect 11 – Camin PSI, Budesti ;– Obiect 12 – Camin golire si preaplin, Budesti ;– Obiect 13 – Camin injectie clor, Budesti ;– Obiect 14 – Camin neutralizare clor, Budesti ;


21

– Obiect 15 – Camin injectie permanganat, Budesti ;– Obiect 16 – Camin interconectare, Budesti ;– Obiect 17 – Camin vizitare, Budesti ;– Obiect 18 – Camin canalizare, Budesti ;

61 Raport de analiza a proiectului, faza DE – Instalatie de recuperare apa spalare de la filtre, Lehliu– instalatii hidromecanice


62 Raport de analiza a proiectului, faza DE – Retele tehnologice si retele in incinta , Lehliu – instalatii hidromecanice


63 Raport de analiza a proiectului, faza DE, constructii si arhitectura - Rezervoare apa potabila, statie de pompare, si camera de vane, Budesti;


64 Raport de analiza a proiectului, faza DE – Foraj (put) – Budesti - instalatii hidromecanice


65 Raport de analiza , faza DE –Statie de clorinare - Instalatie de clorinare aglomerarea Fundulea –Instalatii Hidromecanice


66 Raport de analiza , faza DE –Statie de captare si tratare Fundulea –Camin de golire – constructii si arhitectura


CL5 – Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Calarasi

67 Raport de analiza a proiectului, faza DE pentru obiectul L1 – Cladire administrativa - instalatii sanitare si termice

nr. 2163/03.05.2012Aprobat de catre ECOAQUA prin adresa nr. 2213/04.05.2012

68Raport de analiza a proiectului, faza DE pentru Gard din prefabricate din beton

nr.1930/09.04.2012Aprobat de catre ECOAQUA prin adresa nr. 2177/03.05.2012

69 Raport de analiza a proiectului, faza DE pentru, Bazin aerare Ob.210 – instalatii hidromecanice

nr.2260/07.05.2012 In analiza

70 Raport de analiza a proiectului, faza DE pentru, Statie suflante Ob.230 – instalatii hidromecanice

nr.2263/07.05.2012 In analiza

71 Raport de analiza a proiectului, faza DE pentru, Statie pompare namol retur si in exces Ob.240 – instalatii hidromecanice

nr.2261/07.05.2012 In analiza

72 Raport de analiza a proiectului, faza DE pentru, Deshidratare namol Ob.330 – instalatii hidromecanice

nr.2262/07.05.2012 In analiza

73 Raport de analiza a proiectului, faza DE pentru, Camin evacuare Ob.250 – instalatii hidromecanice

nr.2264/07.05.2012 In analiza

74 Raport de analiza a proiectului, faza DE pentru, Bazin fermentare Ob.340 – instalatii hidromecanice

nr.2266/07.05.2012 In analiza

75 Raport de analiza a proiectului, faza DE pentru, Decantor primar Ob.130 – instalatii hidromecanice

nr.2280/07.05.2012 In analiza

76 Raport de analiza a proiectului, faza DE pentru, Camin gaze Ob.350 – instalatii hidromecanice

nr.2308/07.05.2012 In analiza

77 Raport de analiza a proiectului, faza DE pentru, Decantor secundar Ob.240 – instalatii hidromecanice

nr.2259/07.05.2012 In analiza


79 Raport la Certificatul Interimar de Plata nr.8 nr.4753/18.06.2012 In analiza

CL6 - Statii de epurare din aglomerarile Urziceni si Fundulea

22


81 Raport de analiza a proiectului –Verificare la deversarea apelor epurate din SE Urziceni in raul Ialomita

nr. 2423/14.05.2012 Aprobare Ecoaqua nr. 2535/17.05.2012

82 Raport de analiza – Aprobarea instalatiilor de ridicat (macarale + monorai) pentru echipamentele ce vor echipa SE Urziceni

nr. 2357/09.05.2012


CL8 - Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare

inclusiv statii de pompare apa uzata din aglomerarea Calarasi84 Raport de analiza a proiectului, faza DE–

Camine vane tip 1,2,3,4 si 5 - Constructii si arhitectura


CL9 - Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare

inclusiv statii de pompare apa uzata din aglomerarea Urziceni


CL 10 - Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata din aglomerarile Budesti si Oltenita

86 Raport de analiza - Aprobare vana cutit DN 800, ce va fi montata in caminul de ramificatie de la SPAU Digului pe conducta de preaplin




statii de pompare apa uzata din aglomerarile Fundulea si Lehliu88 Cartea tehnica a constructiei – partial I

(original si copie – 42 de dosare)nr. 2248/07.05.2012


90 Cartea tehnica a constructiei – partial II (original si copie – 30 de dosare)

nr. 2811/31.05.2012

1.1 Generalitati

Inginerul si-a continuat activităţile de supervizare pentru contractele CL1, CL2, CL3, CL 4, CL5, CL6, CL7,CL

8, CL9, CL 10 si CL 11. Documentele prezentate au fost verificate din punct de vedere al conformităţii cu legile

romaneşti si al conformităţii cu prevederile Condiţiilor Contractului.

Principalele activitati pentru CL 1

Pentru contractul CL 1, personalul Inginerului a desfasurat urmatoarele activitati principale:

Sunt in curs de analiza Proiectul electric si fisele tehnice echipamente;

S-au analizat si formulat comentarii la completarile depuse de Antreprenor pentru proiectele faza detalii de

executie si fisele tehnice;

Urmarirea lucrarilor in santier la toate obiectele;

Au fost verificate Situatiile de lucrari nr.13 si 14 si s-au emis CIP nr. 13 si CIP nr. 14;

Au fost intocmite de catre Inginer Rapoartele Inspectiilor Saptamanale , pentru perioada 01 aprilie – 30 iunie

2012;

23

Au fost intocmite de catre Inginer Rapoartele Zilnice, pentru perioada 01 aprilie – 30 iunie 2012.

Principalele activitati pentru CL 2


Urmarirea lucrarilor in santier la toate obiectele;

S-au analizat si formulat comentarii la completarile depuse de Antreprenor pentru proiectele faza detalii de

executie si fisele tehnice;

S-a continuat analiza la proiectul faza detalii de executie pentru: „Sistem de televiziune cu circuit inchis,

detectie si alarmare antiefractie”, inclusiv fisele tehnice ale echipamentelor;

Sunt in curs de analiza Proiectul electric si fisele tehnice echipamente;

Este in curs de analiza lista consumatorilor electrici vitali;

Analiza dispozitiilor de santier inaintate de Antreprenor;

Au fost intocmite de catre Inginer Rapoartele Inspectiilor Saptamanale , pentru perioada 01aprilie – 30 iunie

2012;

Au fost intocmite de catre Inginer Rapoartele Zilnice, pentru perioada 01aprilie – 30 iunie 2012;

S-au analizat situatiile de lucrari nr. 12, 13 si 14 si s-au emis CIP nr. 12, 13 si 14

Principalele activitatii pentru CL 3

Pentru Analizare documente privind prelungirea duratei de executie a contractului ;

Verificare situatii de lucrari solicitate la plata, intocmire rapoarte pentru aplicatiile de plata, emitere CIP nr.

12 si nr.13;

S-a urmarit executia lucrarilor in santier la : Forajul 1 din cadrul fronturilor de captare , sistemul de transfer de

la puturile din zonele 1,2,3,4 pana la statia de pompare a apei, incluzand : statia de repompare zona 1, statia

repompare zona 3 si statia repompare zona 4, statia de deferizare, statia de deshidratare, statia de filtre, rezervor

apa tratata, retele tehnologice interioare, bazin retentie si retele electrice exterioare;

Au fost intocmite de catre Inginer Rapoartele Inspectiilor Saptamanale, pentru perioada 01 aprilie - 30 iunie

2012;

Au fost intocmite de catre Inginer Rapoartele Zilnice, pentru perioada 01 aprilie - 30 iunie2012;

Au fost intocmite de catre Inginer minutele sedintelor saptamanale si lunare, pentru perioada 01 aprilie - 30

iunie 2012.


Pentru contractul CL4, personalul Inginerului a desfasurat urmatoarele activitati principale:

Verificarea proiectelor tehnice , faza DE ;

Urmarirea lucrarilor la executia organizarilor de santier;

Urmarirea lucrarilor la forajele de la Fundulea ;

Au fost intocmite de catre Inginer Rapoartele Zilnice, pentru perioada 10 mai - 30 iunie 2012;

Au fost intocmite de catre Inginer minutele sedintelor saptamanale si lunare, pentru perioada 01 aprilie -

24

30 iunie 2012;


30 iunie 2012.

Principalele activitatii pentru CL5

Pentru contractul CL5, personalul Inginerului a desfasurat urmatoarele activitati principale:

Analizarea proiectelor tehnice , faza DE –instalatii hidromecanice , emiterea si inaintarea rapoartelor

de analiza catre Beneficiar;

Urmarirea lucrarilor la: camera de admisie, cladirea gratarelor, instalatia de preparare – dozare reactivi

pentru precipitarea fosforului, decantoarele primare – sala masinilor, statie de suflante si spatiu

echipamente electrice, camera de distributie decantoare secundare, decantoarele secundare, bazine

fermentare, gazometru, bazinele de aerare, statia de deshidratare mecanica a namolului fermentat,

bazine cu namol activat cu echipamente de pompare pentru recirculare interna, statia de pompare a

namolului activat, de recirculare si in exces, postul trafo, cladirea administrativa cu laborator, statie

suflante si echipamente electrice, statie pompare namol, statie pompare namol barbotat, ingrosator

namol primar, ingrosator namol fermentat, statie pompare ape uzate;

Analizarea situatiilor de lucrari si intocmirea Certificatelor de Plata nr. 7 si 8;

Analiza raportelor lunare transmise de antreprenor;

In aceasta perioada Inginerul a efectuat Inspectia in santier pentru urmatoarele echipamente: schimbator

de caldura, injector amestec, rezervor colector spuma, sistem aerare cu membrane, facla gaz, pompe

condens, ingrosator namol cu banda, pod raclor decantor primar,ventile blocare, clapeti antiretur, vane

cutit, vane fluture, rezervoare gaz cu membrane, recipient depozitare cloruri ferice, filtru carbune activ,

pod raclor decantoare secundare, statie dozare polimeri, statia de polimeri pentru ingrosator cu banda,

Au fost intocmite de catre Inginer Rapoartele Inspectiilor Saptamanale, pentru perioada 01 aprilie - 30

iunie 2012;

Au fost intocmite de catre Inginer Rapoartele Zilnice, pentru perioada 01 aprilie - 30 iunie2012;

Au fost intocmite de catre Inginer minutele sedintelor saptamanale si lunare, pentru perioada 01 aprilie

- 30 iunie2012.

Principalele activitatii pentru CL6


La statia de epurare de la Urziceni:

Urmarirea lucrarilor la : pavilionul de degrosisare-inchideri, bazine epurare biologica, bazin

dezinfectie, statia de pompare ape epurate, pavilionul administrativ, pavilionul de deshidratare-

inchideri, platforma de namol deshidratat, bazinul stocare namol, retelele incinta si amenajari

exterioare.

La statia de epurare de la Fundulea:

Urmarirea lucrarilor la pavilionul administrativ si deshidratare, pavilionul tehnologic de degrosisare,

drumuri si platforme incinta si amenajari exterioare.

Alte activitati :

25

Analiza documentelor pentru lucrarile suplimentare solicitate de antreprenor ;

Verificarea situatiilor de lucrari si emiterea CIP nr. 6 si 7 ;

Au fost intocmite de catre Inginer Rapoartele Inspectiilor Saptamanale, pentru perioada 01 aprilie - 30 iunie

2012;

Au fost intocmite de catre Inginer Rapoartele Zilnice, pentru perioada 01 aprilie - 30 iunie 2012;

Au fost intocmite de catre Inginer minutele sedintelor saptamanale si lunare, pentru perioada 01 aprilie - 30

iunie 2012.


Pentru contractul CL 7 personalul Inginerului a desfasurat urmatoarele activitati principale:

Verificarea si stingerea obiectiunilor din Procesul Verbal de Receptie.

Principalele activitati pentru CL8


Verificarea documentelor pentru acceptarea echipamentelor;

Analiza raportului lunar transmis de antreprenor;


iunie 2012;

Au fost intocmite de catre Inginer Rapoartele Zilnice, pentru perioada 01 aprilie - 30 iunie 2012;


30 iunie 2012.

Principalele activitati pentru CL9


Contract aflat in perioada de notificare a defectelor; activitatea principala a fost urmarirea lucrarilor

mentionate in Anexa 2 , la procesul Verbal de Receptie partiala ;

Urmarirea lucrarilor la SPAU Regiei ;

Completarea cartii tehnice cu documente;

Asigurarea secretariatului comisiei de receptie si emiterea Certificatelor de receptie la terminarea

lucrarilor ( receptia partiala si receptia intregii lucrari);


iunie 2012;

Au fost intocmite de catre Inginer Rapoartele Zilnice, pentru perioada 01 aprilie - 30 iunie 2012



Analiza progresului contractului in vederea luarii masurilor pentru recuperarea intarzierilor ;

Analiza documentelor referitoare la necesitatea executiei unor lucrari suplimentare ;

S-a urmarit executia lucrarilor in santier la retelele de distributie si de canalizare din ambele localitati;

26

Au fost intocmite de catre Inginer Rapoartele Inspectiilor Saptamanale , pentru perioada 01 aprilie - 30

iunie 2012;


30 iunie 2012;

Au fost intocmite de catre Inginer Rapoartele Zilnice, pentru perioada 01 aprilie - 30 iunie 2012.



A urmarit remedierea si finalizarea lucrarilor mentionate in Anexa 2, la Procesul verbal de receptie la

terminarea lucrarilor lucrarilor nr. 293/25.01.2012 ;

A solicitat Antreprenorului, intocmirea unui grafic de executie-finalizare a lucrarilor mentionate in

Anexa nr.2 , la procesul verbal de receptie , precum si urgentarea predarii tuturor documentelor la

Cartea Tehnica a Constructiei, conform Anexei nr.1 la procesul verbal de receptie ;

A analizat Situatia de lucrari nr.9 si a emis CIP nr. 9;


iunie 2012;

Au fost intocmite de catre Inginer Rapoartele Zilnice, pentru perioada 01 aprilie - 30 iunie 2012

Sarcina 2- Vizite in santier

Vizitele in santier au fost efectuate saptamanal in zona Calarasi, Urziceni, Fundulea, Oltenita si la Budesti.

Sarcina 3 – Aspecte legate de personal –

Au fost emise:

- ordinul administrativ nr. 145, privind relocarea zilelor lucratoare pentru serviciile prestate in luna aprilie

2012.

- ordinul administrativ nr. 146, privind relocarea zilelor lucratoare pentru serviciile prestate in luna mai

2012.

Sarcina 4 –Aspecte financiare si plati

Pontajele si rapoartele de activitate ale expertilor mobilizati in contract pentru luna martie 2012, au

fost inaintate la SC ECOAQUA SA, la inceputul lunii aprilie 2012, conform adresei inregistrata la SC

ECOAQUA SA cu nr. 2010/24.04.2012. In urma analizei, a fost solicitata revizuirea unor fise de pontaj,

conform adresei beneficiarului nr. 1892/18.04.2012. Fisele revizuite au fost redepuse la SC ECOAQUA SA

cu adresa nr. 2010/24.04.2012, iar fisele de pontaj in totalitatea lor - inclusiv rapoartele de activitate - au fost

aprobate de catre beneficiar si transmise Consultantului de Supervizare cu adresa nr. 2073/26.04.2012.

Pontajele si rapoartele de activitate ale expertilor mobilizati in contract pentru luna aprilie 2012, au

fost inaintate la SC ECOAQUA SA, la inceputul lunii mai 2012, conform adresei inregistrata la SC

ECOAQUA SA cu nr. 2250/07.05.2012. In urma analizei, a fost solicitata revizuirea unor fise de pontaj,

27

conform adresei beneficiarului nr. 2564/18.05.2012. Fisele revizuite au fost redepuse la SC ECOAQUA SA

cu adresa nr. 2654/24.05.2012, iar fisele de pontaj in totalitatea lor - inclusiv rapoartele de activitate - au fost

aprobate de catre beneficiar si transmise Consultantului de Supervizare cu adresa nr. 2683/25.05.2012.

In luna mai 2012 a fost depusa Aplicatia de plata nr. 11, avand nr. HILL de iesire 4601/25.05.2012 inregistrata

la SC ECOAQUA SA cu nr. 2685/25.05.2012, in care au fost incluse serviciile prestate in perioada ianuarie –

martie 2012, reprezentand asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor proiectului (pontaje experti), inclusiv

actualizare servicii prestate, conform prevederilor contractuale. Pentru perioada ianuarie – martie 2012,

actualizarea serviciilor prestate s-a efectuat prin aplicarea IPC (total) = 115,25 % publicat de catre Institutul

National de Statistica, pentru perioada martie 2009 – martie 2012, (ultima luna aferenta serviciilor facturate,

pentru care a fost publicat acest indice de catre INS, indice disponibil la data intocmirii Aplicatiei de plata

nr. 11). Factura HB 12 nr. 00064/23.05.2012, in valoare de 890.854,84 lei, la care se adauga TVA in valoare

de 218.081,72 lei, reprezentand servicii asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor, inclusiv actualizare

servicii prestate, a fost achitata prin OP nr. 94/28.05.2012 si au fost incluse in Cererea de Rambursare nr. 32.

Pontajele si rapoartele de activitate ale expertilor mobilizati in contract pentru luna mai 2012, au fost

inaintate la SC ECOAQUA SA, la inceputul lunii iunie 2012, conform adresei inregistrata la SC ECOAQUA

SA cu nr. 2974/08.06.2012. In urma analizei, a fost solicitata revizuirea unor fise de pontaj, conform adresei

beneficiarului nr. 3202/21.06.2012. Fisele revizuite au fost redepuse la SC ECOAQUA SA cu adresa nr.

3356/26.06.2012, iar fisele de pontaj in totalitatea lor - inclusiv rapoartele de activitate - au fost aprobate de

catre beneficiar si transmise Consultantului de Supervizare cu adresa nr. 3387/28.06.2012

Probleme/Intarzieri/Solutionari – nu sunt probleme deosebite

VI.2. INFORMATII PRIVIND CONTRACTELE

VI.1.2.Contracte de lucr ări

CL1„ Extinderea şi reabilitarea staţiei de pre-tratare apa Chiciu pentru aglomerarea Călăraşi si

conducte de aductiune " Conditii de contract aplicate “Conditii contract de proiectare si executie „ conform

reglementarilor internationale si legislatiei nationale .

Contract de lucrari nr.2202/20.10.2009

Contractant : PEYBER HISPANICA SL liderul asocierii PEYBER HISPANICA SL/TECNICAS DE

DESALINIZACION DE AGUAS SA

Adresa inregistrata a sediului : PEYBER HISPANICA SL Calle Alcala , nr. 492, 28027 , ZX Madrid , Spania.

Adresa inregistrata a sediului in Romania : PEYBER HISPANICA S.L Madrid , Sucursala Bucuresti, str.

Promoroaca , nr. 10, corp B, etaj 2, birou 1, sector 1, tel. 021/2321007,

fax. 021/2329211.

Valoare contract : 17.661.886,39 lei, la care se adauga TVA

Valoare actualizata : 19.381.992,51 lei, la care se adauga TVA

Data incepere contract : 16.11.2009 .

Durata de executie a contractului : 19 luni, respectiv : 16.06.2011, la care se adauga Perioada de Notificare

a Defectiunilor de minim 12 luni /max. 24 luni; prin act aditional nr. 4 s-a prelungit la 32,2 luni, respectiv pana

la 19 iulie 2012, la care se adauga Perioada de Notificare a Defectiunilor de minim 12 luni /max. 24 luni.

28


Documentele justificative necesare evaluarii revendicarii referitoare la modificarea traseului

conductei de aductiune, modificare motivata de necesitatea ocolirii cladirilor existente , sunt in analiza

la Inginer.

In aceasta perioada au avut loc urmatoarele faze determinante: proba de etanseitate Decantor nr. 1, faza

premergatoare turnarii betonului in radier – camin pompare supernatant.

In data de 12 aprilie 2012 , Inginerul a emis CIP nr. 13 aferent situatiei de lucrari nr. 13, prin care se

solicita plata lucrarilor executate in perioada 01.03.2012 – 31.03.2012.

In data de 01 iunie 2012 , Inginerul a emis CIP nr. 14 aferent situatiei de lucrari nr. 14, prin care se

solicita plata lucrarilor executate in perioada 01.04.2012 – 31.05.2012.

Inginerul a cerut Antreprenorului, in data de 12.04.2012, respectarea cerintelor privind instruirea si

Antreprenorul a transmis C.V.-urile instructorilor pentru specialitatile: proces, instalatii electrice, instalatii

mecanice, instalatii de control si automatizare, laborator. Instructorii au fost aprobati de Inginer in data de

07.05.2012.

In data de 17.04.2012 Antreprenorul a inaintat expertiza de la criburi, la care , Inginerul a transmis

Beneficiarului punctul sau de vedere in data de 07.05.2012.

In data de 24.04.2012 Antreprenorul a inaintat dispozitia de santier nr.6 referitoare la statia de pompare apa

bruta si apa decantata, aceasta fiind aprobata de Beneficiar si Inginer. Antreprenorul a mai inaintat dispozitia

de santier nr. 18-Retele interioare, dispozitie privitoare la inlocuirea materialului de realizare a caminelor din

PVC in beton armat, propus spre aprobare de Inginer in data de 28.05.2012.

In data de 12.04.2012 Antreprenorul a inaintat cash-flow revizia 14 care a fost aprobat de Inginer in data

de 02.05.2012.

In data de 18.04.2012, Inginerul, conform subclauzei 7.6-Lucrari de remediere, cere Antreprenorul sa refaca

deficientele aparute la lucrarile de executie a Statiei de pompare plutitoare.

Antreprenorul a inaintat: D.S. nr.3-Conducta SPP-Camera distributie, pentru care Inginerul a propus

aprobarea in data de 25.06.2012, Fise tehnice instalatii de ridicat si Raportul inspectiei subacvatice criburi,

documente care se afla in analiza la Inginer.

Avand in vedere depasirea termenului legal de emitere, in data de 26.04.2012 Beneficiarul a solicitat

furnizorului de energie electrica ENEL Distributie Dobrogea urgentarea emiterii avizului tehnic de racordare,

in caz contrar urmand a fi sesizat ANRE . In data de 02.05.2012 Beneficiarul a obtinut ATR nr. 16041366 si

urmare analizei de piata a incredintat ENEL executia lucrarilor ce vor ramane in proprietatea acestuia.

Beneficiarul a semnat contractul de racordare propus si l-a returnat ENEL in vederea semnarii. Pana la

sfarsitul perioadei de raportare nu s-a finalizat semnarea contractului de racordare, acest lucru conducand la

intarzieri in executia lucrarilor.

In data de 24.05.2012 Beneficiarul si Inginerul au aprobat proiectul Camin debitmetru iesire-arhitectura

si Instalatii hidromecanice.

Inginerul a solicitat Antreprenorului date suplimentare cu privire la fundatia grupului electrogen in data

de 31.05.2012.

29

Antreprenorul a transmis o revendicare de lucrari suplimentare aferente obiectivului conducta de

aductiune, respectiv conexiunea cu Statia de tratare apa potabila Calarasi. Documentul este in analiza la

Inginer.

In data de 29.05.2012, Inginerul transmite procesul verbal de inspectie in santier pentru manometrele

care vor echipa Statia de pretratare Chiciu. Tot in 29.05.2012, este transmis de Inginer punctul de

vedere si analiza comparativa privind pompa existenta pe aspiratie criburi, ABS Z 22-500/500-70 F655,

aceasta aflandu-se in analiza la Beneficiar.

In data de 19.06.2012 Inginerul transmite Beneficiarului propunerea de aprobare pentru Proiect Camine

vane motorizate-arhitectura si hidromecanice, urmand aprobarea Beneficiarului.

In data de 25.06.2012 Inginerul a propus Beneficiarului spre aprobare urmatoarele proiecte: Proiect

Sistematizare verticala, gard si porti acces-constructii, Proiect Sistematizare verticala, gard si porti acces-

constructii, Plansa detalii montaj gratare criburi, Proiect faza detalii de executie-Constructii Reabilitare

criburi-Remedieri conducte aspiratie, program instruire personal, in data de 27.06.2012 Fisa tehnica grup

generator si in data de 29.06.2012 Fise tehnice sistem degivrare cale rulare decantoare lamelare. Aceste

documente sunt in analiza la Beneficiar.

In data de 28.06.2012 Inginerul a propus spre aprobare dispozitia de santier nr. 19 referitoare la statia de

tratare namol si nr, 20 referitoare la Statie pompare apa bruta si apa decantata-Reabilitare placa monolita.

Aceste dispozitii de santier sunt in analiza la Beneficiar.

Au fost tinute sedinte saptamanale si sedinte lunare de progres, si s-au incheiat minute cu problemele

solutionate si cele propuse in planurile viitoare de activitate.

MOBILIZAREA , ORGANIZAREA SI RESURSELE CONTRACTORULUI

Organizarea de santier

Organizarea de santier in interiorul Statiei de pretratare este definitivata. Tot in proiectul de Organizare de

santier este inclus si drumul de acces pentru conducta de aductiune, drum ce a fost finalizat.

Resursele Contractorului

Lucrările în şantier s-au continuat, si exista resurse mobilizate din partea Contractorului atat pentru asistenta

tehnica din partea proiectarii cat si pentru lucrarile de baza.

REZUMATUL LUCRARILOR EXECUTATE

PRIZA DUNARE SI STATIE DE POMPE APA DE LA CRIBURI

CONDUCTA SPP – CAMERA DE DISTRIBUTIE – Probe tronson apa bruta intrare camin debitmetre

apa bruta si masive de ancoraj, Proba CS2-CD, Conexiune conducta Pafsin Dn700 cu conducta metalica OL

Dn1000, Montat teava PAFSIN D700 la SPP, Pregatire coturi D700 pentru intepatura la SPP, Pregatire

amplasament pentru conexiune conducta SPP OL si PAFSIN (montat stut cu flansa PAFSIN Dn700, stut OL+

cot OL si flansa), Montaj teava PAFSIN D700 la SPP Montaj coturi D700 pentru intepatura la SPP Conexiune

conducta SPP OL si PAFSIN;

30

CAMIN DEBITMETRE APA BRUTA - Probe de presiune, Centura impamantare, Hidroizolatii, beton

de panta si protectie hidroizolatii camin debitmetre apa bruta, Conexiuni SCADA camin debitmetre apa bruta,

teste si probe SCADA;

CAMIN INJECTARE COAGULANT – finalizare montaj vane, compensatori, Montaj instrumentatie,

Hidroizolatii capace + exterior, Umplutura si compactare pamant, Instalatie electrica + Conexiuni Scada, Teste

si probe Scada ;

CRIBURI – finalizare montaj gratar crib nr. 1, montaj gratar crib nr. 2;

CONDUCTA CRIBURI – STATIA DE POMPARE APA BRUTA SI APA DECANTATA – excavatii,

sapaturi, epuismente, in vederea masurarii conductelor din otel si emitere raport de examinare ultrasonica a

grosimilor, Probe, Conexiuni SCADA, AMC-Camin debitmetre apa bruta -montat sonde pe teava de la SPP si

de la criburi

STATIA DE POMPARE PLUTITOARE – Livrare in santier si legare paralel cu statia veche, Reductii

700/600 cu flansa, Lucrari electrice, conexiuni tablouri, SCADA, pompe, Premontaj pasarele si conducte

metalice conexiune mal, Premontaj pasarele si conducte metalice conexiune mal, Vopsitorie conducte metalice,

Premontaj pasarela, Montaj reductie 1, Montaj reductie 2, Instalatie electrica aeriana, Premontaj articulatii

sferice 1 si 2, Montaj pasarela, Montaj articulatii sferice, Instalatie electrica aeriana, pat de cablu pasarela,

Montaj barca SPP, Aliniere si probe la rece pompe ITT (2buc.);

REABILITARE CAMERA DISTRIBUTIE SI DECANTOARELE DI+DII

DECANTOR 1 – S-au executat injectii la cele 2 fisuri observate, s-a refacut impermeabilizarea in zonele

respective, S-a reluat proba de etanseitate, Instalatii electrice si conexiuni SCADA;

DECANTOR 3 - Lucrari de demontare balustrade si pod raclor, Curatare interior cuva, Lucrari de

reabilitare cuva si canal colector, Montaj structura sistem lamelar (profile), Beton fund clopot central

(50%) ;

STATIA CHIMICA – conexiuni SCADA, Instrumentatie AMC Chimica ;

SISTEM DE CONCENTRARE, DESHIDRATARE NAMOL SI RECUPERARE SUPERNATANT

STATII POMPARE NAMOL DECANTAT DE LA DECANTOARE - Instalatii electrice curenti slabi,

Montaj pompe si confectionare distribuitor Statia de pompare namol1+2, Montaj cutie locala si cablaj-Camin

pompare namol 2, Montaj distribuitor st.pompare namol 2, Conexiuni tablou TS5-iluminat si utilitati camine

pompare namol1 si 2, Vopsire piese si confectii metalice, Termoizolatii camin 1 si 2, Schimbat vane interior

camin 2, Montaj pompe camin 2;

STATIA DE TRATARE NAMOL- Conexiuni SCADA , Proba instalatie alimentare cu apa;

CAMIN POMPARE SUPERNATANT- Turnare beton egalizare si armare cofrare si turnare beton radier,

armare pereti, montaj piese de trecere si cofrare pereti, turnare beton pereti si placa, decofrare pereti si placa,

Confectie metalica distribuitor, Montaj instalatii hidromecanice, montaj structura si suporti metalici, Conexiuni

SCADA, Teste si probe Scada;

CAMIN DEBITMETRE NAMOL- Conexiuni SCADA, Teste si probe Scada.

SISTEM DE TRANSFER APA DECANTATA CHICIU – UTAP CALARASI

31

STATIA DE POMPARE APA BRUTA SI APA DECANTATA – Confectionat suporti pompe apa

decantata si apa bruta, Demontat paturi de cablu vechi si dezafectare linii electrice vechi, Confectionat suporti

pompe apa decantata si apa bruta, Curatire si pregatirea conductelor vechi in vederea vopsirii, Aplicare

grund/vopsea epoxidica anticoroziva conducte vechi OL, Curatare, aplicare grund epoxidic anticoroziv grinzi

metalice, Aliniere si probe la rece pompe ITT (3buc.pompe apa decantata si 1buc.pompa apa bruta), Conexiuni

SCADA, montaj manometre, montaj grup de presiune, Armare si cofrare placa monolit statie, Pardoseala-

Masuratori topografice, Reparatii si vopsire pereti si tavane;

REABILITARE CLADIRE ADMINISTRATIVA EXISTENTA - Buciardare si tencuire pereti trafo 1 si

2, Conexiuni trafo 2, Tencuieli si zugraveli pereti trafo 1 si 2 si TGD, Conexiuni finale camera joasa tensiune -

finalizat instalatie iluminat+prize+centura impamantare, Tencuieli pereti trafo 1 Conexiuni TGD + Scada,

Implementare aplicatie software in Tablouri de Automatizare, probe SCADA ;

RETELE SUBTERANE

CONDUCTE DE APA BRUTA – definitivare Probe de presiune linia apa bruta, Umplutura pamant

linia apa bruta, racordare apa la Cladire Administrativa noua si Statie Pompare, Inceput montaj hidrant

suprateran, Lucrari civile camine retele exterioare;

CONDUCTE DE APA DECANTATA - Finalizat retea teava PEID D110 (grup presiune, St pompare-

hidrant suprateran)

CONDUCTE EVACUARE NAMOL – finalizare sapaturi, asternere pat nisip si lucrari de montaj

conducte PEID Dn160 linia de namol tronson statie pompare namol1 camin debitmetre namol, Sapaturi retea

preaplin/apa uzata+montaj teava PVC DN200, definitivare probe de presiune linia namol, Umplutura pamant

linia namol;

CONDUCTE SUPERNATANT - Probe etanseitate retea linie supernatant, Lucrari civile camine retele

exterioare

CONDUCTE REACTIVI - Sapaturi la conducta CD – polielectrolit 1, Sapaturi la conductele de

evacuare din basele caminelor (polielectrolit 1, debitmetre namol), Sapaturi si asternere pat de nisip intre

Camin Camera de Distributie si Camin Polielectrolit1, Conectare retea polielectrolit, coagulant si carbune

activ la statia chimica si statia tratare namol, Conectare retea polielectrolit, coagulant si carbune activ la statia

chimica si statia tratare namol, Montaj intre Camin Polielectrolit 1 si Decantor 1(montat/sudat reductie OL

Dn1000-800 + cot + stut Dn800 pentru racordare la teava Dn1000 ), Vopsit conducte metalice iesire camin

polielectrolit 1 si intrare decantor 1, Sapatura sant pentru pompa epuisment de la poli 1 - C5

(10m.*0,4m*0,8m), Protectie anticoroziva conducte metalice iesire Camin Polielectrolit 1 si intrare Decantor

1, Asternere pat nisip,umplutura pamant,compactare mecanizata intre Statia Chimica si Camin Distributie

(retele poli,carbune,coagulant,clor), Lucrari civile camine retele exterioare;

CONDUCTA CANALIZARE - Sapat sant 10mlx0.4x0.6 retea canalizare/goliri C1-C4, Retea

canalizare/golire (preaplin) de la Supernatant la C2 si de la C1 la C2, Asternere pat nisip+umplutura pamant -

sant intre Statie Pompare si CM2 (retea canalizare apa menajera), Racord canalizare menajera la Cladire

Administrativa Noua si Statie Pompare, Lucrari civile camine retele exterioare;

CONDUCTE APA UZATA- Executie camine retea apa uzata, Sapatura sant (apx. 6mlx0,4mx1,4m) ptr.

teava D250-ape uzate -Separator Hidrocarburi, Montaj teava si umplutura pamant sant (apx. 6mlx0,4mx1,4m)

ptr. teava D250-ape uzate -Separator Hidrocarburi;

32

CONDUCTA DE ADUCTIUNE - Probe pe tronsonul camin debitmetre iesire-camin jonctiune 5,

Lucrari de finisaje la camine, Lucrari hidromecanice camine golire si camin jonctiune (montaj, vane,

compensatori), Preizolare teava supratraversare, Lucrari hidromecanice si civile camine aerisire si golire, Probe

de presiune conducta Pafsin Dn700 (aproximativ 2000m intre camin debitmetre intrare P8 – camin jonctiune by-

pass P28), Lucrari hidromecanice si civile camine aerisire si golire, Lucrari hidromecanice camin de jonctiune

by-pas nr.5, Montaj conducta OL Dn700 supratraversare canal Jirlau, Finalizare Hidroizolatii camine jonctiune

by-pass 5 si 6, Conexiuni SCADA;

RETELE ELECTRICE - Montaj cabluri de la reteaua de incendiu + instalatia video la statie pompare,

Turnare beton camine electrice nr.6 si 9, Sapatura sant pentru instalatie electrica la camin nr.9 (decantor 3),

Montaj + alimentare stalp electric, Montaj linie de impamantare la Camin debitmetre namol si Camin

Debitmetre-apa bruta (sapatura sant,montaj platbanda, etc), Montaj cablu + conexiuni instalatie electrica la

Camin debitmetre namol si Camin Debitmetre-apa bruta, Sapatura sant, asternere pat nisip si montaj cablu

pentru linie electrica de alimentare statia de pompare namol 2, Montaj cablu pentru linie electrica Decantor 3, .

Probe + punere in functiune sistem CCTV camera de comanda, Instrumentatie AMC+cablare si conexiuni vane,

Cablare legaturi incendiu, CCTV si antiefractie intre obiective, Probe CCTV, Conexiuni si probe Scada.

Programul de constructie

Programul de executie fizic si valoric al Antreprenorului au fost aprobate ca revizie 11 si respectiv 13, in luna

februarie 2012, si fac parte integranta din Actul aditional nr. 4, prin care s-a prelungit durata de executie a

contractului, pana in data de 19.07.2012; in data de 12.04.2012 Antreprenorul a inaintat cash-flow revizia 14

care a fost aprobat de Inginer in data de 02.05.2012.

Inregistrarea progresului lucrarilor

S-a continuat efectuarea de fotografii pentru consemnarea situatiei existente. S-au incheiat procese verbale

pentru lucrari ascunse. Rapoartele Lunare de Progres ale Antreprenorului au fost predate conform

prevederilor contractuale.

ACTIVITATI DE PRE-CONSTRUCTIE

Desene de executie

In acesta perioada Antreprenorul a inaintat in vederea aprobarii urmatoarele documente:

o expertiza criburi in data de 17.04.2012 – Inginerul a formulat punct de

vedere catre Beneficiar pe care acesta l-a aprobat;

o dispozitia de santier nr.6-Statia de pompare apa bruta si apa decantata-

reabilitare placa monolita in data de 24.04.2012 – aprobat de Beneficiar;

o Proiect Camin debitmetru iesire-arhitectura si Instalatii hidromecanice -

aprobat de Beneficiar;

o D.S. nr.18-Retele interioare, dispozitie privitoare la inlocuirea

materialului de realizare a caminelor din PVC in beton armat – propus spre aprobare Beneficiar;

o Proiect fundatie grup electrogen - propus spre aprobare Beneficiar;

o Proiect Camine vane motorizate-arhitectura si hidromecanice - propus

spre aprobare Beneficiar;

33

o Dispozitia de santier nr.19-Statia de tratare namol in data de

08.06.2012 - propus spre aprobare Beneficiar;

o Proiect Sistematizare verticala, gard si porti acces-constructii - propus


o Dispozitia de santier nr.20-Statie pompare apa bruta si apa decantata-

Reabilitare placa monolita - propus spre aprobare Beneficiar;

o Dispozitia de santier nr.3-Conducta SPP-Camera distributie- propus


o Proiect Constructii si Arhitectura Statie pompare apa bruta si apa

tratata-Acoperire gol mentenanta- propus spre aprobare Beneficiar;

o Plansa detalii montaj gratare criburi - propus spre aprobare Beneficiar;

o Proiect faza detalii de executie-Constructii Reabilitare criburi-

Remedieri conducte aspiratie – aprobat de Beneficiar

o Fise tehnice sistem degivrare cale rulare decantoare lamelare - propus


o Fisa tehnica grup generator - propus spre aprobare Beneficiar;

o Program de instruire personal - propus spre aprobare Beneficiar.

Materiale

Materialele au fost aprobate de Inginer in perioada anterioara.

Tehnologii de Lucru si alte documente

Stadiul documentelor prezentate este după cum urmează:

Document Data prezentării Comentarii ulterioare analizei si data

Fisa tehnica a generatorului electric 18.06.2012Propunere Aprobare cu adresa nr. 492/CS2/CL1/TB/1186 din 27.06.2012

Descriere metodologica de lucru reabilitare criburi

Mai 2011Februarie 2012

In curs de analiza

Proiect fundatie grup electrogen 24.05.2012Propunere Aprobare cu adresa nr. 492/CS2/CL1/TB/1170 din 14.06.2012.

Scenariul de siguranta la foc 21.02.2012 In analiza la Inginer

Raportul inspectiei video pentru conductele criburi-Statie pompare apa bruta si apa decantata

11.08.201131.05.2012

Propunere aprobare Proiect faza detalii de executie-Constructii Reabilitare criburi-Remedieri conducte aspiratie cu adresa nr. 492/CS2/CL1/TB/1183 din 25.06.2012

34

Raportul inspectiei subacvatice criburi 24.08.201131.05.2012

Propunere aprobare Proiect faza detalii de executie-Constructii Reabilitare criburi-Remedieri conducte aspiratie cu adresa nr. 492/CS2/CL1/TB/1183 din 25.06.2012

Proiect alimentare cu energie electrica a Statiei Chiciu 28.11.2011

Inginerul a formulat punctul sau de vedere legat de Avizul tehnic de racordare emis de ENEL Distributie, cu adresele nr. 492/CS2/CL1/TB/1150 din 17.05.2012 si nr. 492/CS2/CL1/TB/1153 din 21.05.2012.

Proiect de drumuri si sistematizare pe verticala

21.02.201219.06.2012

Propunere Aprobare cu adresa nr. 492/CS2/CL1/TB/1182 din 25.06.2012.

Fisa tehnica ventilatorul de la Carbune activ praf

22.02.2012Aprobat de Inginer in perioada anterioara

Expertiza criburi 17.04.2012

Punctul de vedere al Inginerului cu adresa nr.492/CS2/CL1/TB/1140 din 07.05.2012. Aprobat de Beneficiar prin adresa nr. 2743/29.05.2012

D.S. nr.6-Statia de pompare apa bruta si apa decantata-reabilitare placa monolita

24.04.2012

Aprobat de Beneficiar cu adresa nr. 2480/15.05.2012 si de Inginer cu adresa nr. 492/CS2/CL1/TB/1154 din 24.05.2012.

D.S. nr.18-Retele interioare 24.05.2012 In analiza la Inginer.

D.S. nr.3-Conducta SPP-Camera distributie24.05.201219.06.2012

Propunere Aprobare cu adresa nr. 492/CS2/CL1/TB/1185 din 25.06.2012

Fise tehnice instalatii de ridicat 28.05.2012 In analiza la Inginer.

C.V.-uri Instructori desemnati 26.04.2012Aprobare Inginer cu adresa nr. 492/CS2/CL1/TB/1141 din 07.05.2012.

Program de instruire personal 15.06.2012Propunere Aprobare cu adresa nr. 492/CS2/CL1/TB/1180 din 25.06.2012

Camin debitmetru iesire-arhitectura si Instalatii hidromecanice

14.05.2012

Aprobare Beneficiar cu adresa nr 2652 din 24.05.2012. si Inginer cu adresa nr. 492/CS2/CL1/TB/1154 din 24.05.2012.

Proiect Camine vane motorizate-arhitectura si hidromecanice

19.06.2012Propunere aprobare cu adresa nr. 492/CS2/CL1/TB/1174 din 19.06.2012.

D.S. nr.19-Statia de tratare namol 08.06.2012Propunere aprobare cu adresa nr. 492/CS2/CL1/TB/1188 din 28.06.2012.

D.S. nr.20-Statie pompare apa bruta si apa decantata-Reabilitare placa monolita

25.06.2012Propunere Aprobare cu adresa nr. 492/CS2/CL1/TB/1187 din 28.06.2012

35

Fise tehnice sistem degivrare cale rulare decantoare lamelare


Proiect Constructii si Arhitectura Statie pompare apa bruta si apa tratata-Acoperire gol mentenanta


Plansa detalii montaj gratare criburi 19.06.2012Propunere Aprobare cu adresa nr. 492/CS2/CL1/TB/1184 din 25.06.2012

Proiect constructii si arhitectura camine vizitare si conducte criburi

Propunere Aprobare cu adresa nr. 492/CS2/CL1/CP/1142 din 07.05.2012 si aprobare Beneficiar cu adresa nr. 2363/09.05.2012

Plati intermediare

In data de 02.04. 2012 , Antreprenorul inainteaza Situatia de lucrari nr. 13 si documentele privind

calitatea materialelor si calitatea executiei , prin care se solicita plata lucrarilor executate in perioada 01.03.2012

– 31.03.2012.

Situatia de lucrari nr. 13 cuprinde : lucrari la investitia de baza in valoare de 931.637,82 lei, reprezentand

5,27% din total contract si actualizari in valoare de 111.982,87 lei, fara TVA.

Situatia de lucrari nr.13 include :

- lucrari de constructii : priza Dunare si statie de pompe apa de la criburi, statia de pompare plutitoare, statia

chimica, sistem de concentrare, deshidratare namol si returnare supernatant, sistem de transfer apa decantata

Chiciu – UTAP Calarasi, Retele subterane;

- actualizari pe baza indicilor preţurilor de consum total, publicati de către Institutul Naţional de Statistică, intre

luna semnarii contractului si luna aprobarii prelungirii duratei de executie, respectiv IPC (total) – 112,02%,

calculat pentru perioada octombrie 2009 – iunie 2011, pentru Situatia de lucrari nr. 13.

Inginerul a inaintat in data de 12.04.2012 Certificatul interimar de plata nr.13 in valoare de 939.258,62 lei,

fara TVA.

Factura fiscala nr.10014/Seria CL/19.04.2012, in valoare totala de 939.258,62 lei, la care se adauga TVA de

250.468,97 lei, a fost achitata prin OP nr.69/24.04.2012 si a fost inclusa in Cererea de Rambursare nr. 31.

In data de 01 iunie 2012 , Antreprenorul inainteaza situatia de lucrari nr. 14 si documentele privind

calitatea materialelor si calitatea executiei , prin care se solicita plata lucrarilor executate in perioada 01.04.2012

– 31.05.2012. Situatia de lucrari nr. 14 cuprinde : proiectare si lucrari la investitia de baza in valoare de

974.108,64 lei, reprezentand 5,52% din total contract si actualizari in valoare de 117.087,86 lei, fara TVA.


- proiectare;

- lucrari de constructii : priza Dunare si statie de pompe apa de la criburi, statia de pompare plutitoare, sistem

de concentrare, deshidratare namol si returnare supernatant, sistem de transfer apa decantata Chiciu – UTAP

Calarasi, Retele subterane, lucrari de amenajare STAP;

36

- actualizari pe baza indicilor preţurilor de consum total, publicati de către Institutul Naţional de Statistică, intre


calculat pentru perioada octombrie 2009 – iunie 2011, pentru situatia de lucrari 14.

In situatia de lucrari nr.14 au fost platiti 117.087,86 lei reprezentand suma actualizata aferenta lucrarilor

executate in perioada 01.04.2012 – 31.05.2012.

Inginerul a inaintat in data de 14.06.2012 Certificatul interimar de plata nr.14 in valoare de 982.076,85 lei.

Factura fiscala nr.10015/Seria CL/20.06.2012, in valoare totala de 982.076,85 lei, la care se adauga TVA de

261.887,16 lei, a fost achitata prin OP nr.105/26.06.2012.

Verificarile atat din punct de vedere calitativ cat si cantitativ au fost consemnate in jurnalele de santier, in

procesele – verbale semnate de dirigintele de santier impreuna cu reprezentantii antreprenorului si

reprezentantul Inspectiei de stat in constructii. Lucrarile executate respecta cerintele de calitate conform

caietului de sarcini , proiectul tehnic si Legea 10/1995, privind calitatea in constructii. Documentele care sa

ateste calitatea lucrarilor au fost atasate la situatia de lucrari.

Suma pentru care s-a solicitat plata depaseste valoarea minima a certificatului interimar de plata conform

art.14.6 din Anexa la oferta.

Alte cheltuieli - In perioada de raportare nu s-au efectuat alte cheltuieli pentru acest contract.

Probleme/Intarzieri/Solutionari

A fost incheiat Actul aditional nr. 4/15.02.2012, prin care s-a prelungit durata de executie a contractului la

32,2 luni, respectiv pana la 19 iulie 2012, la care se adauga Perioada de Notificare a Defectiunilor de minim 12

luni /max. 24 luni. Pentru intarzierile inregistrate la finalizarea lucrarilor la statia de pompare plutitoare ,

Antreprenorul a invocat nivelul foarte scazut al apelor Dunarii , fapt care, a condus la imposibilitatea

transportarii statiei plutitoare, de la Santierul din Tulcea, la Calarasi . In data de 31.03.2012 a fost adusa

de la Tulcea , Statia de pompare plutitoare, data la care s-a efectuat si inspectia in santier.

CL 2 „Extinderea şi reabilitarea Statiei de tratare a apei potabile din aglomerarea Călăraşi”. Conditii de

contract aplicate “Conditii contract de proiectare si executie „conform reglementarilor internationale si

legislatiei nationale.

Contractul de lucrari nr. 1537/12.08.2009

Contractant : SC TMUCB SA Bucuresti liderul asocierii SC TMUCB SA Bucuresti /SC ERG TERMROM

SA Galati/SC ROMPROED SA Bucuresti

Adresa inregistrata a sediului : TMUC Bucuresti , strada Polona, nr. 68 – 72, etaj 4, (POLONA 68 BUSINESS

CENTER), sector 1), Bucuresti, tel 021/3165969, fax. 021/3129542

Valoare contract : 24.438.000 lei , la care se adauga TVA.

Valoare actualizata : 26.585.540,75 lei, la care se adauga TVA

Data incepere contract : 16.09.2009

Durata de executie : 36,8 luni, respectiv : 05.10.2012, la care se adauga Perioada de Notificare a Defectelor

de minim 12 luni/max.24 luni.


37

Antreprenorul in perioada de referinta a continuat elaborarea completarilor solicitate la documentatiile

privind detaliile de executie si procedurile de executie.

Urmare studiului de piata, Beneficiarul a incredintat executia lucrarilor aferente Avizului tehnic de

racordare la reteaua de energie electrica firmei Domarex 94 SRL Calarasi, a achitat contravaloarea

lucrarilor din ATR si a semnat contractul de racordare

In perioada de raportare nu au avut loc faze determinante.

In data de 12.04.2012 Inginerul a propus spre aprobare Beneficiarului dispozitii de santier referitoare la

Cladire deshidratare si Statia de filtre CAG si Statia de pompare apa spalare-Instalatii sanitare si dispozitii de

santier aferente obiectivului Statia de filtre CAG si Statia de pompare apa spalare.

In data de 26.04.2012 Inginerul inainteaza CIP nr.12 in valoare de 812.232,00 RON, valoare fara TVA.

In data de 09.05.2012 Antreprenorul a inaintat situatia de lucrari nr.13 aferenta perioadei 27.03.2012-

09.05.2012. Inginerul in data de 21.05.2012, a inaintat catre Beneficiar Certificatul interimar de plata nr.13

in valoare de 2.283.259,50 RON, fara TVA.

In data de 30.05.2012, Antreprenorul a inaintat situatia de lucrari nr.14 aferenta perioadei 13.08.2010-

31.05.2012 si in data de 08.06.2012 Inginerul a inaintat catre Beneficiar Certificatul interimar de plata nr.14

in valoare de 1.507.174,56 RON, fara TVA.

In aceasta perioada Inginerul a continuat analiza costurilor lucrarilor aferente modernizarii Statiei de

transformatoare, care in opinia Antreprenorului sunt suplimentare si a transmis un punct de vedere

Beneficiarului ; a analizat si respins fisele tehnice senzoristica; a propus spre aprobare si a aprobat

echipamentele de laborator si pompele pentru ridicarea presiunii apei in vederea monitorizarii calitatii apei; a

aprobat proiectul faza detalii de executie–Instalatii de Incalzire-Cladire filtre CAG, Cladire instalatie

producere ozon si corectie PH, Cladire deshidratare si Cladire decantoare lamelare si proiectul faza detalii de

executie Executie sapatura pentru conducta Dn 800 intre Camera vane rezervoare 10.000 mc si Cheson CH1;

a solicitat respectarea de catre Antreprenor a cerintelor privind instruirea; a analizat solicitarea

Antreprenorului pentru inlocuirea Reprezentantului Antreprenorului; a analizat cash-flow revizuit, a aprobat

dispozitii de santier referitoare la Cladire deshidratare si Statia de filtre CAG si Statia de pompare apa

spalare-Instalatii sanitare, a analizat proiectul SCADA.

A fost analizata si aprobata propunerea de inlocuire a Reprezentantului Antreprenorului.

In data de 08.05.2012, Inginerul transmite Beneficiarului, Raportul in detaliu, referitor la cererea

Antreprenorului de extindere a duratei de executie. A fost semnat Actul aditional nr. 5/14.05.2012,

inregistrat la SC ECOAQUA SA sub nr. 2472/14.05.2012, prin care se decaleaza termenul de executie a

lucrarilor , pana la data de 05.10.2012. Motivul prelungirii duratei de executie a contractului il reprezinta

cerintele formulate de specialistii ENEL pentru armonizarea tehnica a proiectului de reabilitare Statie de

Transformatoare in vederea obtinerii unei solutii corecte din punct de vedere tehnic si perfect compatibila cu

investitiile unicului distribuitor de energie electrica zonal - Enel Distributie Dobrogea , activitati desfasurate

de autoritati competente si agreate in domeniu.

38

A fost respinsa de Inginer transmisa notificarea de revendicare pentru lucrarile aferenta conductei de golire

rezervor 10.000mc, considerate de Antreprenor ca fiind suplimentare.

In data de 26.06.2012 Antreprenorul a inaintat spre aprobare Fise tehnice Instrumentatie masurare

parametrii tehnologici si Manualul de operare instalatii si echipamente, documente in analiza la Inginer.

In data de 06.06.2012 Inginerul propune spre aprobare fisa tehnica a grupului electrogen, document in

analiza la Beneficiar.





Lucrarile aferente Organizarii de santier au fost definitivate in perioada anterioara.


Au existat resurse pentru realizarea lucrarilor permanente, resurse care se regasesc in Jurnalele Zilnice de

Şantier intocmite de antreprenor si verificate de Inginer.

Raport sumar al progresului

In ceea ce priveste progresul in santier, Antreprenorul a realizat urmatoarele lucrari:

STATIE FILTRE CARBUNE ACTIV GRANULAR (SFCAG) SI STATIE POMPARE APA SPALARE

(SPAS)

SFCAG – tencuieli cota 4,50 si cota +7,50, finalizat instalaţii hidromecanice în galeria de conducte, spart pereti

si montat doze derivatie şi doze aparat, fitinguri instalaţie sanitară, zidarie cota + 7,50, aplicat amorsă pentru

hidroizolaţie, montat hidroizolatie terasa, montat crepine, placare polistiren casa scării +7,50, şlefuit tavane,

glafuri geamuri cota +7,50, cofrat si turnat centuri balustradă inox, tencuieli si zugraveli pereti si tavane galeria

de vane, montat instalatie incalzire si central termice, montat tablouri electrice iluminat si prize, turnat borduri

balustrazi filtre, montat strat difuzie termoizolatie plasa sudata si turnat sapa terasa, montat instalatie electrica

cotele + 4,50 si + 7,50, turnat sapa elicopterizata+ 4,50, amorsa si zugraveli lavabile pereti si tavane, glet pereti

si tavane, Montat instalatie termica, Montat capace metalice in sala filtrelor, Montat hidroizolatie terasa, Glet

pereti si tavane cotele + 4,50 si + 7,50, Montat faianta margini filter cuve, Conectat electric vane, Conectat

electric pupitre comanda vane, Executat instalatie iluminat galerie vane, Pozat cabluri cotele + 4,50 si + 7,50,

montaj termoizolatie exterioara, Cofrat rigola scurgere, Turnat sapa M100, Monta plinta gresie verde, Montat

balustrade inox in jurul cuvelor, Efectuat probe de functionare aer crepine, cu aer si apa – filtrele 2, 3, 4, 5 si 6,

Amorsa, glet si zugraveli lavabile pereti si placaje faianta vestiare cota +7.50, Montat obiecte sanitare cota

+7.50, amorsa, glet pereti si tavane casa scarii, montat paturi sustinere cabluri, montat prize impamantare

paratraznet, montat cabluri electrice pe paturi de cablu, montat cabluri electrice pentru iluminat si prize,

conectat tablouri iluminat si prize, Cofrat, armat si turnat beton scari acces exterioare, Introdus carbine active

filtrul 6, cuva 1, Placaje gresie casa scarii, Executat zidarie putul liftului, Montat hidroizolatie grupuri sanitare,

Montat termosistem pereti exterior, Zugraveli lavabile pereti si tavane cota +4.50, Zugraveli lavabile pereti si

tavane, Glet pereti si Gletuit glafuri usi cota +7.50, Montat gresie casa scarilor, Montat usi laboratoare, Efectuat

39

probe la instalatia electrica de iluminat si prize, Turnat beton panta in jgheaburi deversoare filter, Finisaje pereti

si tavane, Montat glafuri table atic, Montat instalatie electrica aeroterme, Montat afisoare pentru senzorii de

nivel, Montat cabluri intre PLC si pupitrele de comanda vane, Vopsit jgheaburi deversoare, Montat glafuri atic;

SPAS - tencuieli si zugraveli pereti si tavane, Turnat sapa M100, Montat impamantare statie pompe, Montat

tablou electric DPLC 3, Montat instalatie pentru masurarea calitatii apei, Turnat sapa panta terasa statie,

Executat suprainaltare capace, Montat hidroizolatie, Montat polistiren pe exterior, Montat plasa rabitz si

tencuieli, Montat membrana strat 1 si 2, Tencuieli pereti exteriori, Montat membrana strat 2, Amorsa pereti

exteriori, Imprejmuire cu plasa, montata pe rama, a spatiului de sub cabina liftului de materiale.

REABILITARE REZERVOARE

REZERVOARE 10.000 MC.- racordat preaplin rezervoare de 10.000 mc la retea canalizare;

CAMERA DE VANE REZERVOR 10.000 MC - Executat sapatura langa camera de vane a rezervoarelor de

10000 mc, Executat gauri cu carotiera pentru montarea conductei Dn 800, Executat sapatura pentru montare

rezerva de incendiu h=7,5m adancime, Carotare perete camera de vane Rezervoare 10000mc in vederea

montarii by pass Dn800, Montat subansamble rezerva incendiu;

REZERVOR 3000 MC.- sablat planseu, curatat piese de trecere, Montat instalatie hidraulica alimentare rezervor

de 3000 mc, Montat instalatie hidraulica rezervor de 3000 mc, Executat gol de trecere prin carotare pentru tub

de protectie in camera de vane, Sablare pereti si planseu, Pasivizat armaturi strat 1 si 2, Tencuieli plafon.

CAMERA DE VANE REZERVOR 3000 MC.- dezafectare instalatii hidromecanice, curatat piese de trecere

camera de vane, Executat sapatura intre camera de vane a rezervorului de 3000 mc si camin canalizare, Montat

preaplin in camera de vane a rez de 3000 mc, Montat suporti pt. inst. Hidraulica din camera de vane a

rezervorului de 3000 mc, Spart radier camera de vane pt. Basa, Armat, cofrat si turnat beton basa.

STATIE DE TRATARE CU OZON

CLADIRE PRODUCERE OZON- confectionare si montaj instalatii hidromecanice, montat conducte apa racire

generatoare ozon, Montat aeroterma cu instalatia aferenta pentru incalzire, Fixat tablou electric TA07,

confectionat si montat paturi de cabluri, Executat instalatie electrica, Montat perete despartitor intre Instalatia de

producere OZON si Instalatia corectie pH, Montat ventilatoare extractoare si guri aspiratie aer, Montat cabluri

electrice, Conexiuni electrice in tablouri.

INSTALATIA DE CORECTIE PH

CLADIRE INSTALATIA DE CORECTIE PH - montat manta protectie bazine de stocare NaOH, Montat

aeroterma cu instalatia aferenta pt. incalzire, executat instalatie hiodromecanica, Executat instalatie electrica,

Realizat legatura intre tabloul de dozare NaOH (Instalatie corectie pH) si echipamentele din interiorul instalatiei

cu cond. Dn12-PVC, Protectie conducta aspiratie NaOH.

INSTALATIA DE RECUPERARE A APEI DE LA SPALAREA FILTRELOR

BAZIN OMOGENIZARE APA DE LA SPALARE - montat mixere submesibile, montat instalatie de ridicare

mixere submersibile, Pozat cabluri electrice senzori si pompe, montat tablouri electrice, Amorsa bituminoasa,

Turnat beton de panta, Executat suprainaltare capace, Executat instalatie iluminat interior, Amorsa strat 1 si 2,

Hidroizolatie pereti si planseu;

CLADIRE DECANTOARE LAMELARE - protecţii anticorozive la confecţii metalice, executat racord la

canalizare, montat instalatie hidraulica injectare solutie polielectrolit, montat racord dn 65 si vana pentru senzor

substanta solida, montat instalatie termica si calorifere, Montat platbanda impamantare, montat pat cablu,

40

montat tablouri electrice TADL/TAREZ, montat gratare pasarela decantoare, Vopsitorie de protectie la

balustrazi, Executat trasee cabluri electrice, Montat tablou electric TASP3, Montat ventilatoare extractoare si

guri aspiratie aer;

STATIA DE DESHIDRATARE A NAMOLULUI INCLUSIV DEPOZIT

STATIA DE DESHIDRATARE NAMOL- executat legături la utilaje, montat instalatie termica si calorifere,

Montat bazin stocare namol, Montat electropalan, Montat tablou electric, Executat trasee cabluri electrice,

Executat instalatie electrica, Montat ventilatoare extractoare si guri aspiratie aer, Montat prea plin Dn200;

STATIE DE POMPARE APA POTABILA - montat pat cablu alimentare pompe, montat platbanda

impamintare pompe, cofrat armat si turnat fundatii pompe alimentare oras, montat tablou comanda pompa ccpt,

executat instalatie electrica pompe transvazare, executat instalatie electrica suflante, Pozat cabluri electrice si

conectat pompe apa spalare, Montat refulari la pompe consumatori, Montat subansamblu pompe apa consumatori,

Montat instalatie hidraulica aspiratie pompe apa consumatori, Executat instalatie electrica pompe apa oras,

Montat colector refulare pompe;

RETELE SUBTERANE - montat reţea canalizare între căminele CC6 şi CC8, montat canalizare interioara dn

600, montat camine canalizare, montat conducta canalizare de 630 riflat 35 m, sapatura camin mixer static, cofrat

armat si turnat radier si pereti camin mixer static, executat racord colector statie suflante la instalatie aer, montat

estacada sustinere cabluri alimentare intre SFRN si SFCAG, montat cabluri de forta pe estacada, sapatura pt.

camine tragere, montat camine tragere, executat prize de pamant, Montat platbanda si electrozi pentru prize de

pamant, Armat, cofrat si turnat beton camin tragere cabluri, Pozat in santuri tuburi protectie cabluri, Cofrat,

armat si turnat beton capace camine tragere, Montat conducta canalizare Dn 600 si camine, Montat capace

camine canalizare, Montat mixer static Dn 800, Montat conducta de alimentare rez. de 3000mc, Intregit traseu

exterior teava PEHD DN 63 de la pompele de epuisment, Executat legatura intre conducta DN 600 (profil 5) si

SFRN, Umpluturi compactate conducta PEHD DN 400 – profil 14, Montat teu redus Dn1000x100x400 si

finalizat legatura cu conducta DN400 PEHD, Realizat legatura intre tabloul de dozare NaOH(Instalatie corectie

pH) si Mixerul static de pe conducta existenta Dn800, Montat conducta NaOH cu instalatie de degivrare,

Aducere la cota a capacelor caminelor conform proiect sistematizare revizie finala, Executat proba de etanseitate,

Sapaturi sant pt. cabluri electrice, Montat centuri impamantare.

STATIA DE TRANSFORMATOARE - Demontat si evacuat transformator nr. 3, Demontat usi.

LUCRARI AMENAJARE STAP - Executat sapaturi manuale si mecanizate, executat umpluturi compactate.


Prin actul aditional nr. 5/14.05.2012 s-au aprobat graficul de executie fizic revizia 9 si graficul de executie valoric

revizia 14, prin care s-a prelungit durata de executie a contractului pana la data de 05.10.2012.


A continuat efectuarea de fotografii pentru consemnarea situatiei existente. S-au incheiat procese verbale pentru

lucrari ascunse.

Calitatea lucrarilor executate comparativ cu cerintele contractului

Calitatea lucrarilor care se executa sunt urmarite zilnic în santier de catre echipa Supervizorului si în mod

special de catre dirigintele de santier autorizat.

41


Desene de executie

In perioada de raportare, au fost analizate urmatoarele proiecte:

- Proiect Instalatii electrice predarea 18 rev.0 - in analiza la Inginer;

- Proiect Instalatii electrice predarea 16 rev.2 - este in analiza la Inginer;

- Proiect SCADA predarea 18, rev2 – in analiza la Inginer;

- D.S. nr.42 si nr.43, aferente Ob. Cladire deshidratare si Statia de filtre CAG si Statia de pompare apa

spalare-Instalatii sanitare propuse spre aprobare de Inginer cu adresa nr. 492/CS2/CL2/TB/1232 din

12.04.2012 si aprobat de Beneficiar cu adresa nr. 2572/21.05.2012;

- Echipamente laborator, propuse spre aprobare de Inginer in data de 12.04.2012 si aprobate de

Beneficiar cu adresa nr. nr.2111 din 27.04.2012;

- Fise tehnice senzoristica (Instrumentatie masurare parametrii tehnologici), respinse de Inginer in data de

18.04.2012, deoarece nu erau traduse in limba contractului. Retransmise de Antreprenor – in analiza la

Inginer;

- D.S. nr.46 si nr.48, aferente obiectivului Statia de filtre CAG si Statia de pompare apa spalare – in

analiza la Beneficiar;

- Fisa tehnica grup electrogen – in analiza la Beneficiar;

- Manualul de operare si intretinere – in analiza la Inginer.

Materiale

In aceasta perioada, Antreprenorul a inaintat spre aprobare Centralele termice. Acestea au fost aprobate de

Inginer.




Proiectul SCADA-rev.1 27.09.2011 In analiza la Inginer

Proiectul de instalatii electrice-Retele exterioare REV 1

31.08.2011In analiza la Inginer

Proiect SCADA predarea 18 rev.2 09.05.2012 In analiza la Inginer

Fise tehnice pentru instalatia de corectie pH 20.02.2012 In analiza la Inginer

Proiect Instalatii electrice predarea 18 rev.0 07.03.2012 In analiza la Inginer

42

Completari si revizii la Proiectul electric predarea 17 si 18

28.11.2011 In analiza la Inginer


Echipamente laborator Ian 2012

Propunere aprobare cu adresa nr. 492/CS2/CL2/TB/1231 din 12.04.2012 si aprobat de Beneficiar cu adresa nr. 2111 din 27.04.2012.

Propunere inlocuire recipienti stocare NaOH 24.02.2012 In analiza la Inginer

Dispozitia de santier nr.42-realizare conducta Dn 800 intre rezervoarele de 10.000 mc. si Chesonul CH1

29.02.2012 Respinsa de Inginer

Fisa tehnica ascensor probe laborator Cladire filtre CAG

21.02.2012Aprobat de Inginer in perioada anterioara.


Proiect Instalatii electrice rev.1-Predarea 19 20.02.2012 In analiza la Inginer

D.S. nr.42 si nr.43, aferente Ob. Cladire deshidratare si Statia de filtre CAG si Statia de pompare apa spalare-Instalatii sanitare

29.03.2012

Propunere aprobare cu adresa 492/CS2/CL2/TB/1232 din 12.04.2012 si aprobare Beneficiar cu adresa nr. 2572/21.05.2012

Fisa tehnica grup electrogen 15.05.2012Propunere Aprobare cu adresa 492/CS2/CL2/ TB-FA/1300 din 26.06.2012.

D.S. nr.46 si nr.48, aferente obiectivului Statia de filtre CAG si Statia de pompare apa spalare

21.06.2012Propunere Aprobare cu adresa 492/CS2/CL2/TB/1323 din 26.06.2012.

Fise tehnice Instrumentatie masurare parametrii tehnologici (senzoristica)

07.06.201226.06.2012

Respinse de Inginer cu adresa nr. 492/CS2/CL2/TB/1239 din 18.04.2012. retransmise de Antreprenor .In analiza la Inginer

Manualul de operare instalatii si echipamente 26.06.2012 In analiza la Inginer

Plati intermediare

S ituatia de lucrari nr. 12

43

In data de 30 martie 2012 , Antreprenorul inainteaza situatia de lucrari nr. 12 si documentele privind calitatea

materialelor si calitatea executiei , prin care se solicita plata lucrarilor executate in perioada 21.12.2011-

26.03.2012. Situatia de lucrari nr. 12 cuprinde : lucrari la investitia de baza in valoare de 902.480,00 lei,

reprezentand 3,69 % din total contract.

Situatia de lucrari nr. 12 cuprinde lucrari de constructii la urmatoarele obiecte: Statia de filtre rapide cu nisip,

lucrari de reabilitare Rezervoare existente apa potabila, lucrari noi pentru Statia de filtre cu carbune activ

granular si Statia de pompare apa de spalare, Instalatia de recuperare apa de la spalarea filtrelor, Statia de

deshidratare a namolului inclusiv depozit, dispecerat laborator.

Inginerul a inaintat in data de 26.04.2012, Certificatul interimar de plata nr.12 in valoare de 812.232,00 lei.

A fost emisa factura fiscala nr. 111077/04.05.2012, in valoare totala de 812.232,00 lei, la care se adauga TVA

de 216.595,20 lei si a fost achitata prin OP nr. 86/14.05.2012 , care a fost inclusa in Cererea de rambursare nr.

32.

S ituatia de lucrari nr. 13

In data de 09 mai 2012 , Antreprenorul inainteaza situatia de lucrari nr. 13 si documentele privind calitatea

materialelor si calitatea executiei , prin care se solicita plata lucrarilor executate in perioada 27.03.2012 –

09.05.2012. Situatia de lucrari nr. 13 cuprinde : lucrari la investitia de baza in valoare de 2.536.955,00 lei,

reprezentand 10,38 % din total contract.

Situatia de lucrari nr. 13 cuprinde lucrari de constructii la urmatoarele obiecte: Statia de filtre rapide cu nisip,

lucrari de reabilitare Rezervoare existente apa potabila, lucrari noi pentru, statia de tratare cu ozon, Statia de

filtre cu carbune activ granular si Statia de pompare apa de spalare, instalatia de corectie on-line pH, Instalatia

de recuperare apa de la spalarea filtrelor, Statia de deshidratare a namolului inclusiv depozit, statia de pompare

apa potabila, retele subterane, dispecerat laborator.

Inginerul a inaintat in data de 21.05.2012, Certificatul interimar de plata nr.13 in valoare de 2.283.259,50 lei.

A fost emisa factura fiscala nr. 111115/23.05.2012, in valoare totala de 2.283.259,50 lei, la care se adauga

TVA de 608.869,20 lei si a fost achitata prin OP nr.95/28.05.2012, care a fost inclusa in Cererea de

Rambursare nr. 32.

Situatia de lucrari nr.14

In data de 31 mai 2012, Antreprenorul inainteaza situatia de lucrari nr. 14 si documentele privind calitatea

materialelor si calitatea executiei, prin care se solicita plata lucrarilor executate, inclusiv actualizari, pentru

perioada 13.08.2010 – 31.05.2012 in valoare totala de 1.674.638,40 lei, fara TVA. Situatia de lucrari nr. 14

cuprinde : lucrari la investitia de baza in valoare de 377.310,00 lei, reprezentand 1,54 % din total contract si

actualizari in valoare de 1.297.328,40 lei, fara TVA.


- lucrari de constructii : Statia de filtre rapide cu nisip, lucrari de reabilitare Rezervoare existente apa potabila,

lucrari noi pentru Statia de filtre cu carbune activ granular si Statia de pompare apa de spalare, Instalatia de

corectie on-line pH, Instalatia de recuperare apa de la spalarea filtrelor, Statia de deshidratare a namolului

inclusiv depozit, dispecerat laborator;

44

- actualizarea situatiilor de lucrari nr. 2 , 9, 10, 11, 12, 13 si 14.

Prin Actul aditional nr. 4 / 15.09.2011, a fost modificata sub-clauza 13.8 , din Anexa la oferta , prin care, s-au

adus clarificari asupra modalitatii de actualizare a situatiilor de lucrari, ramase de executat la data aprobarii

prelungirii duratei de executie a contractului, in sensul ca :” Pentru perioada de prelungire a duratei de

executie a contractului, actualizarea sumelor care trebuie platite lunar, conform situatiilor de lucrari, se va

realiza pe baza indicilor preţurilor de consum total, publicati de către Institutul Naţional de Statistică, intre

luna semnarii contractului si luna aprobarii prelungirii duratei de executie, respectiv IPC (total)– 111,92%,

calculat pentru perioada august 2009 – septembrie 2011”.

Potrivit acestei sub-clauze, pe perioada de prelungire a duratei de executie a contractului ( incepand cu luna

septembrie 2011), nu se mai aplica ajustari suplimentare cu inflatia, restul de executat al contractului fiind

ajustat doar cu inflatia inregistrata intre luna semnarii contractului si ultima luna de valabilitate a contractului

initial (ajustare cu un IPC constant -111,92%). Valoarea actualizata a contractului (bugetata), calculata la

data aprobarii prelungirii duratei de executie, asa cum se mentioneaza si in Raportul Inginerului CIP nr. 14,

ultimul paragraf al pct. 2.3.7 – Plati intermediare, este de 27.186.812,35 lei. fara TVA, limita maxima pana

la care, valoarea contractului poate fi ajustata cu inflatia, conf. Sub-clauzei 13.8.

Avand in vedere ca , decontarea lucrarilor executate in perioada 16.09.2011 si pana la prezenta situatie de

lucrari s-a efectuat in preturi oferta , s-au recalculat sumele reprezentand actualizare situatii de lucrari nr. 2,

9, 10, 11, 12, 13 si 14, rezultand o valoare de 1.297.328,40 lei, fara TVA.






Inginerul a inaintat in data de 08.06.2012, Certificatul interimar de plata nr.14 in valoare de 1.507.174,56 lei.

A fost emisa factura fiscala nr. 111118/08.06.2012, in valoare totala de 1.507.174,56 lei, la care se adauga

TVA de 401.913,22 lei si a fost achitata prin OP nr. 101/18.06.2012.


art.14.6 din Anexa la oferta .



A fost semnat Actul aditional nr. 5/14.05.2012, inregistrat la SC ECOAQUA SA sub nr.

2472/14.05.2012, prin care se decaleaza termenul de executie a lucrarilor , pana la data de 05.10.2012.

Motivul prelungirii duratei de executie a contractului il reprezinta cerintele formulate de specialistii ENEL

pentru armonizarea tehnica a proiectului de reabilitare Statie de Transformatoare in vederea obtinerii unei

solutii corecte din punct de vedere tehnic si perfect compatibila cu investitiile unicului distribuitor de energie

electrica zonal - Enel Distributie Dobrogea , activitati desfasurate de autoritati competente si agreate in

domeniu.

45

CL 3 „Extinderea şi reabilitarea sistemulu i de captare şi tratare a apei potabile din aglomerarea

Urziceni” Conditii de contract aplicate “Conditii contract de proiectare si executie“ conform reglementarilor

internationale si legislatiei nationale.


Contractant : PEYBER HISPANICA SL liderul asocierii PEYBER HISPANICA SL/TECNICAS DE

DESALINIZACION DE AGUAS SA

Adresa inregistrata a sediului : PEYBER HISPANICA SL Calle Alcala , nr. 492, 28027 , Madrid , Spania.

Adresa inregistrata a sediului in Romania : PEYBER HISPANICA S.L Madrid, Sucursala Bucuresti, str.

Promoroaca , nr. 10, corp B, etaj 2, birou 1, sector 1, tel. 021/2321007, fax. 021/2329211.


Valoare contract actualizata : 22.847.830,87 lei , la care se adauga TVA.


Durata de executie : 33.5 luni, respectiv : 30.09.2012, la care se adauga Perioada de Notificare a Defectelor

de minim 12 luni/max.24 luni


In perioada de raportare a fost continuata activitatea de elaborare a proiectelor tehnice , faza detalii

de executie a lucrarilor la investitia de baza.

Antreprenorul a inaintat documentatia pentru instrumentatie – Endress Hauser, documentatie ce se afla

in analiza la Inginer si Beneficiar.

Pe data de 04.04.2012 se semneaza Actul aditional nr.3, prin care se prelungeste durata de executie la

33,5 luni, respectiv pana la data de 30.09.2012. Motivul prelungirii contractului: situatii exceptionale in

zona de forare 3, in sensul lipsei potentialului acvifer.

Beneficiarul solicita Inginerului sa formuleze comentariile la proiectul , faza DE Cabina put –

modificata, podul raclor de la Ingrosatorul de namol si asupra avizelor tehnice de racordare aferente statiilor de

repompare de la zonele 1, 3 si 4.

Inginerul propune spre aprobare subcontractorul pentru sisteme de alarmare impotriva efractiei, CCTV

si incendiu.

Inginerul solicita Antreprenorului sa prelungeasca scrisoarea de garantie de buna executie si scrisoarea

de garantie pentru returnarea avansului, in conformitate cu prevederile contractului.

Inginerul a propus spre aprobare urmatoarele echipamente : vanele motorizate de la Statia de filtre ,

podul raclor de la Ingrosatorul de namol, pompa de evacuare ape uzate din bazinul de retentie si pentru pompa

de evacuare a apei din rezervorul de apa tratata , vanele stavilar ce vor echipa Bazinul de apa tratata din cadrul

STAP Urziceni. Beneficiarul a dat aprobare pentru podul raclor , iar pentru celelalte echipamente a solicitat

clarificari.

Au fost aprobate de Inginer si Beneficiar compensatoarele de montare din Statia de tratare apa

potabila.

Antreprenorul transmite, la solicitarea Beneficiarului, defalcarea devizului de epuismente si consumul

electric.

46

Antreprenorul inainteaza documentatia privind costurile suplimentare pentru executarea unui strat de

blocaj din piatra sparta, aferente lucrarii Bazinului de apa tratata.

Antreprenorul prezinta memoriile tehnice refacute pentru cabina put, documentatie ce se afla in analiza

la Inginer si Beneficiar.

Beneficiarul a obtinut de la ENEL Avizele tehnice de racordare pentru Statiile de repompare din zonele

1,3 si 4.

Inginerul a inaintat cu propunere de aprobare proiectul tehnic pentru executia forajelor de alimentare cu

apa din zona Urziceni , proiecul pentru retele electrice exterioare din incinta STAP, proiectul pentru Cladirea

de securitate si control, din cadrul Pavilionului administrativ, documentatii acceptate de Beneficiar.

Inginerul a inaintat Studiul de solutie privind Alimentarea cu energie electrica pentru STAP Urziceni,

prezentand doua variante pentru racordul de medie tensiune pentru postul de transformare nou PT 400 KVA

20/04,4 kV, ce va deservi noua statie, recomandand varianta nr.1 – racord intrare/iesire in LEA 20 KV Alexeni,

intrucat capacitatea dimensionata pentru sursa de rezerva, asigura atat continuitatea procesului de tratare a apei

potabile, cat si siguranta in exploatare in cazul intreruperilor accidentale (avarii) ale alimentarii principale cu

energie electrica din retelele ENEL, fiind si varianta cea mai ieftina. Beneficiarul a optat pentru aceasta varianta

pentru care a si obtinut de la ENEL avizului tehnic de racordare. Beneficiarul a incheiat cu ENEL Contractele

de racordare pentru Alimentarea cu energie electrica a statiilor de repompare din zonele 1,3 si 4.

Inginerul a inaintat Raportul tehnic al Ordinului de variatie nr.1 privind realizarea unui strat de blocaj

piatra la rezervoare apa tratata si bazin retentie, document ce se afla in analiza la Beneficiar.

Urmare a solicitarii Inginerului de aprobare a firmei SC FORMIN SA Caransebes ca subcontractor

pentru puturile de captare, Beneficiarul solicita clarificari in legatura cu aceasta firma.

In perioada de raportare, ca urmare a solicitarii Inginerului de aprobare a subcontractorului asocierea SC

Mycon Systems SRL & SC Romautomatic SRL, pentru sisteme de alarmare impotriva efractiei, CCTV si

incendiu, Beneficiarul si-a dat acordul in aceasta privinta.

Dupa livrarea pe santier a Surubului transportor, ce va fi montat in Cladirea de deshidratare, Inginerul a

executat Inspectia pe santrier a acestui echipament.

Inginerul a inaintat cu propunerea de aprobare : proiectul tehnic, faza DDE pentru instalatiile sanitare

si instalatiile de incalzire din cadrul Cladirii de filtre rapide cu nisip + Laborator, proiectul de electrice (fara

sectiunea calcul luminotehnic si detalii executie tablouri electrice) pentru Camera de aerare, amestec, floculare si

pentru Cladirea de deshidratare, Rezervor apa tratata, documentatiile fiind in analiza la Beneficiar.

In perioada de raportare, Antreprenorul a inaintat situatiile de lucrari nr.12 si 13 pentru care Inginerul a

emis CIP nr.12 si CIP nr.13, care au fost si platite de Beneficiar.

In perioada de raportare s-au obtinut certificatele de urbanism pentru alimentarile cu energie electrica

pentru zonele 1 si 2.

In ceea ce priveste progresul lucrarilor in santier, au fost executate urmatoarele lucrari la: Forajele

din zona 1, 3 si 4 din cadrul Fronturilor de captare zonele 1, 2, 3, 4; Aductiune zona 2 si Statiile de repompare

zonele1, 3 si 4 din cadrul Sistemului de transfer de la puturi din zonele 1,2,3,4 pana la statia de tratare; Statia de

deferizare; Statia de filtre; Cladirea de deshidratare din cadrul Instalatiei de recuperarea apei de la spalarea

filtrelor; Statia de pompare apa potabila; Rezervoare; Bazinul de retentie, Retelele tehnologice interioare si

Retelele electrice exterioare din cadrul obiectului Retele subterane

47

Au fost tinute sedinte si sadinta lunara de progres si s-au incheiat minute, cu problemele solutionate si

cele propuse in planurile viitoare de activitate.



La Organizarea de santier lucrarile s-au definitivat.


Antreprenorul completeaza jurnalele zilnice de santier la Urziceni , ele cuprizand materialele, echipamentele si

utilajele aferente lucrarilor si echipele necesare pentru executia lucrarii.



In luna de raportare s-au executat urmatoarele lucrari de constructii:

FRONTURI DE CAPTARE ZONELE 1, 2, 3, 4

Foraj de Proba Zona 1: trasare Amplasament si montat pe pozitie Foreza, finalizare forare ( la adancimea de

40 m. ) si executie tubare put, finalizare decolmatare si s-a executat desnisiparea,se efectueaza testele de

Debit.

Foraj de Proba Zona 3: In curs de evaluare Rezultatele Testelor de Debit;

Foraj de Proba Zona 4 : In curs de evaluare Rezultatele Testelor de Debit;

SISTEM DE TRANSFER DE LA PUTURI DIN ZONELE 1, 2, 3 SI 4 PINA LA STATIA DE TRATARE

Aductiune -Zona 2 : trasare amplasament Post de Transformare si s-au efectuat Ridicarile Topografice;

Statie Repompare Zona 1 :

- executat perna piatra sparta, armare, cofrare, turnare radier si armare elemente verticale la zona 1;

- finalizat sapatura generala, executat perna din piatra sparta si turnat egalizarea, trasare axe, montat

armatura din radier , platbanda zincata pentru impamantare, banda SIKA de etansare, betonat radierul si s-

au prelevat probe de beton. FAZA DETERMINANTA armare si cofrare Radier. S-a montat armatura si

cofrajul la pereti;

- montare piese etanse de trecere prin pereti, turnare pereti Statie, etansarea golurilor de tiranti de la

cofrarea peretilor, executare sapatura mecanizata pentru caminul de vane, montat armatura , cofrat si turnat

placa de la cota 0,00, montat armatura , cofrat si turnat radier la Caminul de Vane.

Statie de repompare zona 3 :

- montat armatura si cofraj pereti , turnat pereti, montat armatura , cofraj si s-a turnat placa.

- cofrat grinzile si placa , montat armatura la placa si turnat beton in placa, decofrat placa de la cota 0,00,

executat sapatura mecanizata pentru caminul de vane, etansarea golurilor de tiranti de la cofrarea peretilor,

montat armatura , cofrat si turnat radier la Caminul de Vane.

Statie Repompare Zona 4:

- finalizare sapatura generala, executat perna din piatra sparta, turnat egalizarea, trasat axele, montat

armatura din radier , montat platbanda zincata pentru impamantare, montat banda SIKA de etansare,

48

betonat radierul si s-au prelevat probe de beton. FAZA DETERMINANTA armare si cofrare radier. S-a

montat armatura si cofrajul la pereti.

- decofrat pereti, cofrat , montat armatura si s-a turnat placa de la cota 0,00, decofrat placa de la cota 0,00,

etansat golurile de tiranti de la cofrarea peretilor, montat armatura, cofrat si s-a turnat radierul Caminului de

Vane.

STATIA DE DEFERIZARE

- executie termosistem, executie zidarie b.c.a., inchidere pereti parter, montaj schela ptr.executie termoizolatie

exterioara si aplicare polistiren expandat, executie termoizolatie exterioara la pereti si s-au efectuat masuratori

pentru instalatiile hidromecanice, executie termoizolatie exterioara la pereti inclusiv vopseaua decorativa ,

hidroizolatia la placa intre axele B-F / 1-3.

STATIE FILTRE

- lucrari de arhitectura- fixare placi fund fals cu crepine cu piese de inox, glet, vopsitorii, termosistem ,

compartimentari gips carton , zidarii bca, hidroizolatii terasa, montaje .S-a executat finisajul peretilor la parter,

montaj glafuri interioare, cofraj si armaturi la postamenti suflantelor, turnat postamenti pentru suflante se

executa hidroizolatia la terasa. Se executa etansarea cu mortar SIKA a golurilor dintre placile de fund la filtre,

executie rosturi de dilatare la pardoselile elicopterizate la parter si etaj, vopsitorii la peretii de la parter,

executie zidarie din b.c.a.la peretii de la etaj, cofrat si armat buiandrugii la ferestre Se executa zidaria din b.c.a.

si tencuiala interioarala peretii de la etaj (camera filtre ), montat tamplarie la ferestre si usile exterioare, montat

instalatii interioare si termoizolatie la peretii de compartimentare de la etaj.

CLADIRE DEZHIDRATARE

S-au montat echipamentele de polielectrolit si pompele de namol , pompele transer soda si clorura ferica.

STATIA DE POMPARE APA POTABILA

- evacuare apa de precipitatie din sala pompelor si turnare pardoseala elicopterizata, executat rosturi de

dilatare la pardoselile elicopterizate, montat palanul manual in Sala Pompelor , montajul piese de ventilatie si a

grupului de presiune in Sala Pompelor, montat vanele DN 400 la iesirea din sala pompelor.

REZERVOARE

S-a lucrat la executie la tavanul rezervorului- impermeabilizare si vopsitorii cu Sika la sala pompelor.

RETELE SUBTERANE

BAZIN DE RETENTIE : La caminul de golire, s-a cofrat , armat si turnat capacul caminului. S-a evacuat apa

de precipitatie si s-au executat umpluturile perimetrale compactate in jurul Bazinului

Retele tehnologice interioare

- executat lucrari de sapatura, sudura teava , montare teava, camine prefabricate, pat nisip, umpluturi

pentru retea menajera, pluviale. La bazinul de retentie s-a turnat caminul de vane.

- executat sapatura mecanizata intre Statia de Filtre si Bazinul de Apa Tratata (pentru conducta PEID DN

450), sudat flansele de la iesirile din ingrosatorul de Namol si Statia de Filtrare, montat conducta Dn 125 intre

49

R3 si CP1, executat 17 ml retea canalizare pluviala DN 450 , 20 ml. DN 250 si canalizare menajera DN 160 ,

20 ml.

- s-a evacuat apa de precipitatie din santuri si camine, montat Separatorul de hidrocarburi , executat

umpluturi si turnat placa superioara de beton pentru protectia separatorului, executt sapatura intre

Statia de Filtre si Ingrosatorul de namol pentru montaj conducta DN 200.

Retele Electrice exterioare :

- efectuat trasarea retelelor subterane, executia transeelor pentru montajul tuburilor de protectie si a caminelor de

tragere. Se executa montajul tuburilor riflate de protectie pentru cabluri , camine de tragere si centura de

impamantare, montajul tuburilor riflate de protectie pentru cabluri , camine de tragere si centura de

impamantare.


Beneficiarul a incheiat Actul aditional nr. 3/04.04.2012, programul de lucru rev. 10 , prin care s-a prelungit

durata de executie pana la data de 30.09.2012 si a fost decalat punctul de referinta 7.


Rapoartele lunare de progres ale Antreprenorului au fost inaintate conform Cerintelor contractuale.

Progresul zilnic al lucrarilor este inregistrat atat in Jurnalele zilnice ale Antreprenorului cat si in Rapoartele

zilnice si saptamanale ale Inginerului.



Stadiul predarii si analizarii documentiilor :

Document Data prezentăriiComentarii ulterioare analizei si data

Vane motorizate - echipament 19.04.2012Comentariile Beneficiarului transmise prin adresa 2053/25.04.2012

Pompa centrifuga apa tratata - echipament

18.04.2012In analiza la Inginer si Beneficiar

Pod raclor - echipament 20.04.2012A probarea Beneficiarului transmisa prin adresa 2837/01.06.2012

Compensatoare - echipament 20.04.2012Aprobarea Beneficiarului transmisa prin adresa 1978/23.04.2012

Pompa evacuare apa din bazin stocare - echipament

24.04.2012Comentariile Beneficiarului transmise prin adresa 2055/25.04.2012

DDE cabina put 26.04.2012In analiza la Inginer si Beneficiar

50

DDE put forat 26.04.2012In analiza la Inginer si Beneficiar

Proiect tehnic – executie foraje de alimentare cu apa

04.05.2012Aprobarea Beneficiarului transmisa prin adresa 2838/01.06.2012

Proiect tehnic - faza DDE -cabina put forat – structura, arhitectura si hidromecanice

07.05.2012 In analiza la Beneficiar

Studiu de solutie privind Alimentarea cu energie electrica a statiei de tratare


Proiect tehnic - faza DDE – Retele electrice exterioare aferente STAP Urziceni


Proiect instalatii sanitare, termice si ventilatii statie filtre

15.05.2012In analiza la Beneficiar

Raport tehnic al Ordinului de variatie nr.1- realizarea unui strat de blocaj piatra sparta rezervoare

16.05.2012 In analiza la Beneficiar

Proiect electrice – faza DDE – Camera aerare, amestec, floculare

29.05.2012Aprobarea Inginerului transmisa prin adresa 3296/25.06.2012. In analiza la Beneficiar

Proiect electrice – faza DDE – Cladire deshidratare

30.05.2012Aprobarea Inginerului transmisa prin adresa 3353/26.06.2012. In analiza la Beneficiar.

Proiect tehnic faza DDE – Cladire securitate si control – structura + arhitectura


Plati intermediare

In perioada de raportare, a fost platita Situatia de lucrari nr.12, pentru perioada 01.01.2012-15.03.2012, prin

care au fost solicitate la plata lucrari executate , in valoare de 625.549,56 lei, fara TVA, reprezentand 2,86% din

total contract.

Situatia de lucrari nr.12 include , lucrari de constructii la investitia de baza si anume : Statii repompare zona 1

si zona 3 din cadrul Sistemului de transfer de la puturi din zonele 1,2,3,4 pana la statia de tratare; Cladirea de

filtrare din cadrul Statiei de filtre; Cladirea de dezhidratare din cadrul Instalatiei de recuperarea apei de la

spalarea filtrelor; Statia de pompare apa potabila; Rezervoare; Retele edilitare si Bazin retentie din cadrul

Retelelor subterane. Din valoarea productiei realizate , s-au aplicat retinerea avansului de 15 % ( subclauza

14.2 ) si sumele retinute de 10% (subclauza 14.3) , rezultand valoarea certificatului interimar de plata.

51

Inginerul a inaintat Certificatul Interimar de Plata nr.12 in valoare de 469.162,17 lei.

Factura fiscala nr.10013/Seria UZ/07.05.2012, in valoare totala de 469.162,17 lei, la care se adauga TVA in

valoare de 127.612,11 lei, a fost achitata prin OP nr.76/09.05.2012, care a fost inclusa in Cererea de

Rambursare nr. 32.

In data de 03.05.2012, Antreprenorul a inaintat Situatia de lucrari nr. 13 si documentele privind calitatea

materialelor si calitatea executiei, in valoare totala de 1.074.764,58 lei , fara TVA, reprezentand plata

lucrarilor executate si actualizari pentru perioada 30.06.2012 – 30.04.2012 .

Situatia de lucrari nr.13 include

- Lucrari de constructii: statiile de repompare zonele 1,3 si 4 din cadrul Sistemului de transfer de la puturi din

zonele 1,2,3,4 pana la statia de tratare; statia de deferizare, statia de filtre, statia de clorinare, statia de

pompare apa potabila; rezervoare; retele subterane;

- actualizare situatii de lucrari 7, 8, 9, 10, 11, 12 si 13 ;

Prin Actul aditional 3/04.04.2012 a fost modificata sub-clauza 13.8 , din Anexa la oferta , prin care, s-au

adus clarificari asupra modalitatii de actualizare a situatiilor de lucrari, ramase de executat la data aprobarii

prelungirii duratei de executie a contractului, in sensul ca :” Pentru perioada de prelungire a duratei de

executie a contractului, actualizarea sumelor care trebuie platite lunar, conform situatiilor de lucrari, se va

realiza pe baza indicilor preţurilor de consum total, publicati de către Institutul Naţional de Statistică, intre


calculat pentru perioada noiembrie 2009 – iunie 2011”.

Potrivit acestei sub-clauze, pe perioada de prelungire a duratei de executie a contractului ( incepand cu luna

iunie 2011), nu s-au mai aplicat ajustari suplimentare cu inflatia, restul de executat al contractului fiind

ajustat doar cu inflatia inregistrata intre luna semnarii contractului si ultima luna de valabilitate a contractului

initial (ajustare cu un IPC constant -111,28%). Valoarea actualizata a contractului (bugetata), calculata la data

aprobarii prelungirii duratei de executie, asa cum se mentioneaza si in Raportul Inginerului CIP nr. 13,

ultimul paragraf al pct. 2.3.7 – Plati intermediare, este de 24.273.467,67 lei, fara TVA, limita maxima pana la

care, valoarea contractului poate fi ajustata cu inflatia, conf. Sub-clauzei 13.8.

Avand in vedere ca , decontarea lucrarilor executate in perioada 30.06.2011 si pana la prezenta situatie de

lucrari s-a efectuat in preturi oferta , s-au recalculat sumele reprezentand actualizare pentru situatiile de

lucrari nr. 1, 7 , 8, 9, 10, 11, 12 si 13, rezultand o valoare de 549.917,01 lei, fara TVA.






Inginerul a inaintat in data de 20.06.2012 Certificatul interimar de plata nr.13 in valoare de 806.073,46 lei.

Factura fiscala nr.10014 Serie UZ din 21.06.2012, in valoare totala de 806.073,46 lei, la care se adauga TVA

de 219.251,97 lei, a fost achitata prin OP nr.106/25.06.2012.

52



Alte cheltuieli efectuate pentru acest contract

SC ECOAQUA SA a achitat in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 calitatea in constructii , cu

modificarile si completarile ulterioare, catre ISC – Directia Regionala in Constructii Sud Muntenia, suma de

2.735,50 lei , reprezentand cota de 0,7 % din valoarea lucrarilor autorizate, aferenta situatiei de lucrari nr.12,

prin OP nr.81/11.05.2012, care a fost inclusa in Cererea de rambursare nr. 32.


S-a semnat Actul aditional nr.3 in data de 04.04.2012 prin care s-a prelungit termenul de executie pana la

data de 30.09.2012. Motivul prelungirii : intarzieri cauzate de intalnirea unei situatii exceptionale in zona de

forare 3, in sensul lipsei potentialului acvifer.

Avand in vedere ca s-au constatat abateri in executia forajelor de proba, Inginerul a sistat executia

puturilor forate pana la predarea documentatiei de executie completa, cu analiza datelor primului foraj.

A fost inaintat Raportul tehnic al Ordinului de Variatie nr.1 – realizare epuismente suplimentare, pentru

executia lucrarilor la rezervoare si statia de filtre , documentatia fiind in analiza la Beneficiar.

CL 4 „ Extinderea şi reabilitarea sistemului de captare şi tratare a apei potabile din aglomerările Budeşti,

Olteniţa, Fundulea, Lehliu”. Conditii de contract aplicate “Conditii contract de proiectare si executie“ conform

reglementarilor internationale si legislatiei nationale”.


Contractant : SC SIREG SA & SC TMUCB SA & SC TELPRON COMEX SRL &SC DUNAREA PROIECT

GRUP SRL

Adresa inregistrata a sediului : Municipiul Galati , str. Anghel Saligny, nr. 79 bis, cod postal 800491, jud.

Galati , tel. 0236/472457 , fax. +0236/473071, e-mail : [email protected], , cod de identificare fiscala RO

1631263, numarul de inmatriculare la Registrul Comertului J17/177/1991



Durata de executie : 18 luni, respectiv : 30.11.2012 , la care se adauga Perioada de Notificare a Defectelor de

minim 12 luni/max.24 luni .


In perioada de raportare Antreprenorul a continuat cu elaborarea si predarea proiectelor pentru Detalii de

executie atat pentru partea de constructii si arhitectura cat si pentru instalatiile hidromecanice.

Au fost obtinute si inaintate Antreprenorului, urmatoarele autorizatii de construire :

- nr.12/27.03.2012 emisa de Primaria Fundulea, cu valabilitate de 18 luni;

- nr.12/12.04.2012 emisa de Primaria Oltenita, cu valabilitate de 18 luni;

- nr.3/03.04.2012 emisa de Primaria Lehliu-Gara, cu valabilitate de 18 luni;

53

mailto:[email protected]

- nr.1/08.03.2012 emisa de Primaria Budesti, cu valabilitate de 18 luni, predata la Ecoaqua in data de

24.04.2012

Prin adresa nr.195/06.04.2012, inregistrata la SC Ecoaqua SA cu nr.1725/09.04.2012, Inginerul

inainteaza Antreprenorului propunerea de amenajare a spatiilor necesare Consultantei.

Antreprenorul a comunicat ca incepand cu data de 10.05.2012 vor incepe lucrarile de executie

autorizate.

Urmare a anuntului privind inceperea executiei lucrarilor autorizate, SC Ecoaqua SA in

conformitate cu Ordinul 839/12.10.2009 informeaza primariile si ISC de acest lucru, facandu-se

totodata si plata taxei de 0,1% din valoarea lucrarilor autorizate.

Inginerul a analizat si a aprobat proiectele detalii de executie pentru constructii si arhitectura si

instalatii hidraulice, pentru partea mecanica, Antreprenorul urmand sa predea fisele tehnice ale

echipamentelor propuse.

Inginerul a purtat in mai multe randuri discutii cu proiectantii pentru clarificarea claselor de

betoane, a modului de tratare a rosturilor de betonare, uniformizarea proiectelor predate prin

definirea cotei 0.00, etc.

In urma predarii proiectelor de imprejmuire a statiilor de tratare a apei din localitatile Fundulea

si Budesti, Inginerul a atentionat Antreprenorul de faptul ca imprejmuirea nu se face pe intreg

perimetrul ci numai pe partea efectiv propusa a fi construita, lucru cu care nici Beneficiarul nu

este de acord emitand adresa nr.2332/09.05.2012.

In urma studierii ii proiectelor de detalii de executie a instalatiilor electrice pentru puturile din

localitatile Fundulea, Lehliu si Budesti, Inginerul solicita corectarea acestora emitand si o serie de

cerinte pentru urmatoarele proiecte de instalatii electrice ce vor fi predate.

Avand in vedere ca lucrarile de executie au inceput mult mai tarziu decat datele propuse in

graficul de executie nr.4, pentru a putea urmari situatia reala din santier, Inginerul prin adresa

nr.271/17.05.2012, solicita Antreprenorului sa refaca Graficul de executie si cash flow-ul, cerand

si justficari a intarzierilor aparute si modul de solutionare a acestora, in vederea incadrarii in

termenii de executie stabiliti conform contractului.

Prin adresa nr.2434/14.05.2012, SC Ecoaqua SA informeaza Inginerul de faptul ca nu este de acord cu raportul

lunar al Antreprenorului, aferent lunii aprilie 2012.

In data de 30.05.2012, Inginerul si Antreprenorul impreuna cu reprezentantul ISC au analizat

documentatiile de executie si fazele determinante propuse de proiectant, stabilind fazele determinante

prin care autorizarea continuarii lucrarilor vor fi inspectate si de catre ISC.


propune spre aprobare pe d-l Anton Salvadore ca reprezentant al Antreprenorului, propunere cu care

Beneficiarul este de acord, informand Inginerul prin adresa nr.2987/11.06.2012 .

Prin adresa nr.3022/12.06.2012, SC Ecoaqua SA atrage atentia Inginerului ca:

- in conformitate cu rapoarte de inspectie saptamanale emise, pe santierele din Oltenita si Budesti nu s-au

demarat lucrarile de executie desi acestea au fost instiintate ca vor incepe din data de 10.05.2012;

- nu a fost predat inca graficul de executie;

- nu au fost explicate motivele ce au dus la depasirea punctelor de referinta;

54

Prin adresa nr.326/12.06.2012, Inginerul informeaza ca, Antreprenorul a predat un grafic de lucru

in data de 06.06.2012, fara a prezenta insa un raport justificativ care sa includa metodele si etapele propuse a fi

adoptate, precum si personalul si utilajele necesare pe santiere pentru realizarea lucrarilor propuse.

De asemenea, prin adresa nr.335/14.06.2012, inregistrata la SC Ecoaqua SA cu nr.3097/14.06.2012, Inginerul

solicita refacerea graficului de lucru predat in data de 06.06.2012 deoarece nu este realist, precum si inaintarea

unui cash-flow actualizat.

Prin adresa nr.360/26.06.2012, inregistrata la SC Ecoaqua SA cu nr.3362/26.06.2012, Inginerul a

inaintat propunerea Antreprenorului referitoare la defalcarea listelor de preturi pentru toate cele 4 aglomerari,

fara a inainta insa si un punct de vedere privitor la continutul si modul de defalcare a respectivelor liste si

activitati.





- au fost executate platformele de beton pentru montajul containerelor, la toate cele 4 statii de tratare;

- au fost aduse containerele aferente organizarilor – cate trei pentru fiecare locatie

- au fost executate racordurile la utilitati ale organizarilor de santier


Antreprenorul a inceput initial cu o echipa de executie la Fundulea, apoi a inceput executia la Lehliu, la Oltenita

si Budesti au fost incepute lucrarile in luna iunie. Resursele se regasesc in Jurnalele Zilnice de Şantier intocmite

de antreprenor si verificate de Inginer.


In perioada de raportare antreprenorul a executat urmatoare lucrari de baza :

A. BUDESTI

Demolat gard existent; sondaje pentru cabluri electrice si retele apa; scos radacini si copaci de pe

amplasamentul statiei; decapat suptafata; trasare si pichetare; realizat reta de canalizare PVC Dn250mm;

B. OLTENITA

1. LABORATOR

- elemente de zidarie la ferestre pentru realizare buiandrugilor; demontat platforme metalice; demontat

ferestre metalice; spart perete pentru goluri spre centrala electica; demontat placi metalice canal tehnic;

dezafectare echipamente existente; spargere fundatie rezervor polistif; spart si curatat tencuiala existenta;

confectionat armatura buiandrugi; armare si cofrare buiandrugi.

C. LEHLIU

1. FORAJE

-trasare perimetru lucrari, defrisare si eliberare teren de vegetatie;

55

2. STATIE DE FILTRE

-trasare lucrari, defrisari si evacuari, sapatura mecanizata si manuala stalpi fundatii;

3. REZERVOARE

-trasare lucrari, defrisari si eliberare amplasament;

4. CONDUCTA DE ADUCTIUNE FORAJ EXISTENT

- a fost scoasa din functiune - fiind pozata pe amplasamentul rezervoarelor si a fost pusa in functiune o

noua conducta instalata de Antreprenor – PEID De110mm - pana la caminul existent pe str. Industriilor.

D. FUNDULEA

1. FORAJE F1 SI F2

- executie sapatura F1 – 150 m , F2 – 150 m cu noroi bentonitic prin recirculare

- executie carotaj la F1


Cu adresa nr.CL4-O-084/23.11.2011 Antreprenorul inainteaza pentru aprobare Graficul de executie rev.

4. Inginerul a propus aprobarea lui si l-a inaintat Beneficiarului cu adresa nr.492/CS2/CL4/PC/106/25.11.2011.

Acesta a fost aprobat de SC ECOAQUA SA prin adresa nr.8281/20.12.2011.

In data de 06.06.2012, Antreprenorul a inaintat un nou frafic de lucru, fara a justifica insa intarzierile

aparute, grafic ce nu a fost inca aprobat de inginer.


Rapoartele lunare de progres ale Antreprenorului au fost inaintate conform Cerintelor contractuale

S-au efectuat fotografii pentru consemnarea situatiei existente.




Document Data prezentăriiComentarii ulterioare analizei si

data

DE-Conducta aductiune apa la statie –Lehliu rev 0 07.03.2012 Aprobat 19.04.2012

DE-Camin debitmetru-FunduleaRev1

146/28.03.2012 Aprobat 03.05.2012

DE-Bazin neutralizare-FunduleaRev 1

146/28.03.2012 Aprobat 27.04.2012

DE camine aferente sistem alimentare apa Lehliu 24.04.2012 Respins 11.05.2012

DE-Rezevor de apa potabila +statie pompare +camera de vane-Fundulea-rev1

139/21.03.2012 Aprobat 31.05.2012

DE-Camin de injectie clor-Fundulea-rev1 146/28.03.2012 Aprobat 27.04.2012

DE-Camin de vizitare-Fundulea-rev1 146/28.03.2012 Aprobat 27.04.2012

56

DE-Camin PSI-Fundulea-rev1 146/28.03.2012 Aprobat 27.04.2012

DE - Camera vane rezervor 1x5000mc 14.12.2011 Aprobat 17.04.2012

DE - Camera vane rezervor 2x1000mc 14.12.2011 Aprobat 17.04.2012

DE-Conducta aductiune apa la statie –Fundulea 05.03.2012 Aprobat 19.04.2012

DE-Conducta aductiune apa de la statie la punctele injectie–Oltenita

28.03.2012 Aprobat 20.04.2012

DE camine canalizare - Fundulea 24.04.2012 Aprobat 27.04.2012

DE camin golire - Fundulea 07.05.2012 Respins 11.05.2012

DE retele tehnologice si retele incinta - Lehliu 09.05.2012 Respins 22.05.2012

DE bazin colectare ape uzate 08.05.2012 Aprobat 11.05.2012

DE bazin contact si statie filtre – Lehliu – inst hidromecanice

09.05.2012 Aprobat 22.05.2012

DE retele tehnologice si retele incinta – Fundulea 09.05.2012 Aprobat 22.05.2012

DE cabina put – Budesti – constructie 14.05.2012 Aprobat 16.05.2012

DE instalatii clorinare - Lehliu 15.05.2012 Aprobat 23.05.2012

DE camine aferente sistem alimentare apa Lehliu 25.05.2012 Aprobat 11.06.2012

DE Rezervoare apa potabila si statie pompare - Fundulea

25.05.2012 Aprobat 31.05.2012

DE conducta distributie de la tratare la distributie - Lehliu

25.05.2012 Aprobat 31.05.2012

DE pavilion administrativ si laborator - Fundulea 25.05.2012 Aprobat 31.05.2012

DE retele in incinta - Oltenita 23.05.2012 Aprobat 28.05.2012

DE instalatii clorinare Budesti 25.05.2012 Aprobat 31.05.2012

DE bazin contact si statie filtre – Budesti – inst.hidromecanice

29.05.2012 Aprobat 31.05.2012

DE rezervoare apa potabila si statie pompare – Fundulea – inst.hidromecanice

01.06.2012 Aprobat 11.06.2012

DE pavilion administrativ si laborator – Budesti 08.06.2012 Aprobat 22.06.2012

DE pavilion administrativ si laborator – Lehliu 11.06.2012 Aprobat 22.06.2012

57

DE statie clorinare, constructii – Lehliu 11.06.2012 Aprobat 22.06.2012

DE statie clorinare, constructii – Fundulea 11.06.2012 Aprobat 22.06.2012

DE bazin contact si statie filtre – Lehliu, constructii 11.06.2012 Aprobat 22.06.2012

DE rezervoare apa potabila si statie pompare – Lehliu, constructii

11.06.2012 Aprobat 22.06.2012

DE instalatie recuperare apa spalare – Lehliu, constructii

11.06.2012 Aprobat 22.06.2012

DE rezervoare apa potabila si statie pompare – Budesti – inst.hidromecanice

12.06.2012 Aprobat 22.06.2012

DE retele tehnologice si retele incinta – Budesti 12.06.2012 Aprobat 22.06.2012

DE statie clorinare Budesti – constructii 12.06.2012 Aprobat 22.06.2012

DE bazin contact si statie filtre – Budesti – constructii

12.06.2012 Aprobat 22.06.2012

DE retele tehnologice si retele incinta – Lehliu 13.06.2012 Aprobat 22.06.2012

DE rezervor apa potabila si statie pompare – Budesti – constructii

13.06.2012 Aprobat 22.06.2012

DE camin golire - Fundulea 26.06.2012 In analiza

DE foraj puturi Budesti – inst hidromecanice 13.06.2012 In analiza

DE statie clorinare Fundulea – inst hidromecanice 19.06.2012 In analiza

Plati intermediare

In perioada de raportare nu s-au facut plati.

Alte cheltuieli pentru acest contract

SC ECOAQUA SA a achitat in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrarilor

de constructii , cu modificarile si completarile ulterioare, si a Ordinului nr. 839/12.10.2009, catre Inspectoratul

de Stat in Constructii – Directia Regionala in Constructii Sud Muntenia, suma de 12.564,85 lei, reprezentand

cota de 0,1 % din valoarea lucrarilor autorizate pentru investitia de baza, prin OP nr.74/09.05.2012, au fost

incluse in Cererea de Rambursare nr. 32.

Autorizatiile de construire emise pentru executia lucrarilor la investitia de baza au fost urmatoarele:

1. Autorizatia de construire nr.1/08.03.2012, emisa de catre Primaria orasului Budesti;

2. Autorizatia de construire nr.12/12.04.2012, emisa de catre Primaria municipiului Oltenita;

3. Autorizatia de construire nr.3/03.04.2012, emisa de catre Primaria orasului Lehliu-Gara;

4. Autorizatia de construire nr.12/27.03.2012, emisa de catre Primaria orasului Fundulea


58

Neobtinerea in timp util a avizelor cerute in certificatele de urbanism(sarcina Antreprenorului), a generat

intarzieri mari care au condus la depasirea punctelor de referinta 2a, 2b, 3a, 3b si 4 din graficul de executie

rev.4. aprobat de Inginer. Conform acestui grafic in 22.02.2012 trebuiau sa inceapa lucrarile de baza, fapt ce

a condus la depasirea punctelor de referinta 6,7 si 8 .

La Lehliu s-a constatat existenta unui cablu de 20kv, pe amplasamentul obiectului Pavilion administrativ +

laborator , proprietatea ENEL, ce va trebui deviat sau scos din functiune; reprezentantul Enel a solicitat ca

detectarea traseului cablului existent sa se realizeze prin laboratorul propriu , lucrare pe care ENEL nu a

realizat-o pana in prezent .

In localitatea Fundulea, pe terenul pus la dispozitie de catre Primarie, a existat o platforma betonata ce a

trebuit demolata , fapt ce a condus la intarzieri in executia lucrarilor .

.

CL 5 “Extinderea şi reabilitarea Staţiei de Epurare din aglomerarea Călăraşi”.

Conditii de contract aplicate “Conditii contract de proiectare si executie“ conform reglementarilor internationale

si legislatiei nationale”.


Contractant : HOCHTIEF SOLUTIONS AG

Adresa inregistrata a sediului : Essen , str. Opernplantz nr. 2 , cod postal 45128, Germania , tel. + 49 201 824

84 12 , fax. + 49 201 824 3965, e-mail :[email protected]

Adresa inregistrata a sediului in Romania : HOCHTIEF SOLUTIONS AG ESSEN Sucursala Bucuresti ,

Bdul Tudor Vladimirescu , nr. 31, sector 5, cod postal 050881, tel +40 21 31 40 596, fax. + 40 21 31 40 597 ,

cod de identificare fiscala RO 18876810, numarul de inmatriculare la Registrul Comertului J40/11959/2006


Valoare contract actualizata : 51.502.301,96 lei, la care se adauga TVA.


Durata de executie : 28 luni, respectiv : 27.09.2012 la care se adauga Perioada de Notificare a Defectelor de

minim 12 luni/max.24 luni.


In perioada de raportare a fost continuata activitatea de elaboarea proiectelor tehnice , faza DE si de

executie a lucrarilor la investitia de baza si organizarii de santier, aprovizionarea echipamentelor si utilajelor

conform graficului de livrare echipamente.

In ceea ce priveste progresul in santier s-au executat lucrari la urmatoarele obiecte: camera de admisie –

ob.A1;cladirea gratarelor –ob. A2; deznisipator-separator de grasimi aerat, cu statie suflante-ob.B1; decantoarele

primare –ob.C1,C3, C4; statie suflante si spatiu echipamente electrice ob.D4; camera distributie decantoare

secundare-ob.E1; instalatia de preparare-dozare reactivi pentru precipitarea fosforului ob.D5; decantoare

secundare-ob. E2; statie de deshidratare mecanca a namolului fermentat-ob. F1-F5- bloc racire avarie-ob.F4;

gazometru cu arzator-ob. H1, H2, H3; bazine cu namol activat cu echipamente de pompare pentru recirculare

interna –ob.D1,D2,D3; statia de pompare a namolului activat, de recirculare si in exces ob.E3,E4,E6; ingrosator

namol primar, ingrosator namol fermentat, statie pompare ape uzate –ob. G1, G3, G7; bazine de fermentare -ob.

G2,G4,G5,G6; cladire administrativa cu laborator ob.L1

59



MOBILIZAREA, ORGANIZAREA SI RESURSELE CONTRACTORULUI


In ceea ce priveste progresul in privinta Organizarii de santier Antreprenorul a realizat in perioada de

referinta urmatoarele lucrari : intretinerea drumurilor acces, cheltuieli conexe , respectiv: paza santier; transport

personal, cazare personal TESA, consum apa si energie, intretinere birouri, mobilizare de santier(cuprinde

costuri pentru echipamente si utilaje necesare executarii lucrarilor), masuri protectia muncii aferente perioadei de

referinta.

Resursele Antreprenorului

In aceasta perioada Antreprenorul a alocat resurse in vederea realizarii lucrarilor de Organizare de

santier, lucrari la investitia de baza, pentru realizarea Proiectelor faza detalii de executie si pentru

aprovizionarea cu echipamente.



In ceea ce priveste progresul in santier Antreprenorul a realizat urmatoarele lucrari:

CAMERA DE ADMISIE-OB.A1

CAMERA DE ADMISIE: armare pereti ; cofrare pereti; turnat beton pereti; piese trecere; cofrare, armare si

turnare placa;turnat beton panta; instalatii electrice prize si iluminat;zugraveli interioare;montat ventilator si

grile de ventilatie.

CLADIREA GRATARELOR-OB.A2

CLADIRE GRATARE-OB A2: montaj termosistem; montaj invelitoare tabla; montaj termosistem; turnat beton

de panta – canal A2 – B1 ;

DEZNISIPATOR-SEPARATOR DE GRASIMI AERAT, CU STATIE SUFLANTE-OB.B1

DEZNISIPATOR-SEPARATOR DE GRASIMI AERAT-OB.B1: probe etanseitate;

DECANTOARELE PRIMARE –OB.C1,C3, C4

SALA MASINILOR PENTRU POMPE NAMOL PRIMAR, POMPE GRASIME, SUFLANTA SI

INSTALATIE DE APE UZATE-C3: montaj pompe; montaj echipamente; tencuieli si glet pereti casa scarii;

turnat beton de panta, proba etanseitate; instalatii interioare ;

DECANTOARE PRIMARE- Ob. C1: montaj pod raclor; probe etanseitate; umpluturi compactate;

CAMERA AMESTEC APA UZATA SI NAMOL RECIRCULATIE-C4: montat teava de legatura intre C4 si

D1 (pafsin DN 900);

STATIE SUFLANTE SI SPATIU ECHIPAMENTE ELECTRICE OB.D4

STATIE SUFLANTE SI SPATIU ECHIPAMENTE ELECTRICE OB.D4: turnat, armat si cofrat stalpi si

fundatii echipamente; zidarie perimetrala; zidarie de caramida;cofrat armat si turnat beton grinzi si placa camera

electrica;zidarie calcane; cofrat, armat si turnat beton centuri;termoizolatie si sapa slab armata; executat

60

structura sarpanta; montat termosistem fatada; glet pereti; zugraveli interioare; montaj invelitoare; instalatii

electrice prize si iluminat ;

INSTALATIA DE PREPARARE-DOZARE REACTIVI PENTRU PRECIPITAREA FOSFORULUI

OB.D5

INSTALATIA DE PREPARARE-DOZARE REACTIVI PENTRU PRECIPITAREA FOSFORULUI

OB.D5:cofrat, armat si turnat beton fundatie basa condens;cofrat, armat si turnat beton pereti basa condens;

CAMERA DISTRIBUTIE DECANTOARE SECUNDARE-OB.E1

CAMERA DISTRIBUTIE DECANTOARE SECUNDARE-OB.E1: armare cofrare si turnare perete circular

exterior; montat conducte legatura; turnat beton de panta;test etanseitate; umpluturi compactate

DECANTOARE SECUNDARE-OB. E2

DECANTOR SECUNDAR E2.1: cofrat armat si turnat beton placa si pereti jgheab interior; aprovizionare pod

raclor; montaj pod raclor; umpluturi compactate ;

DECANTOR SECUNDAR E2.2: turnat beton panta corp central si jgheab; aprovizionare pod raclor; montaj

pod raclor; montat prag deversor; probe de etanseitate; umpluturi compactate;

UNITATE DE PRELEVAT PROBE CU CANAL VENTURI – OB.E5

UNITATE DE PRELEVAT PROBE CU CANAL VENTURI – OB.E5: armare si cofrare si turnare beton in

pereti; umpluturi compactate

STATIE DE DESHIDRATARE MECANCA A NAMOLULUI FERMENTAT-OB. F1-F5

SALA MASINILOR-Ob. F1: montat termosistem; montat invelitoare; montaj centrifuge, instalatii electrice

prize si iluminat;

BLOC RACIRE AVARIE-OB.F4: cofrat, armat si turnat beton fundatie;

GAZOMETRU CU ARZATOR-OB. H1, H2, H3

REZERVOR DE GAZ-OB.H1: turnare beton egalizare; cofrare, armare si turnare fundatii; umpluturi

compactate; turnare egalizare; armare placa; turnare beton placa; montat rezervoare gaz cu membrana; montat

tevi de legatura intre rezervorul de gaz si canalul de gaz;

CANAL DE GAZ-OB.H2: sapatura; perna de fundare; turnare beton egalizare; armare cofrare si turnare radier;

armat, cofrat si turnat beton pereti; cofrat, armat si turnat beton placa;

FACLA DE GAZ: turnat beton fundatie ; montat echipamente

BAZINE CU NAMOL ACTIVAT CU ECHIPAMENTE DE POMPARE PENTRU RECIRCULARE

INTERNA –OB.D1,D2,D3

BAZIN AERARE-OB.D2: probe etanseitate cuva nr. 2; montat console bazin aerare;montaj sistem aerare;

montat vane stavilar; montat mixere ; montat pompe; umpluturi compactate ;

CAMERA EVACUARE-OB.D3: montat teava de legatura intre D3 si E1 (pafsin DN 900)

STATIA DE POMPARE A NAMOLULUI ACTIVAT, DE RECIRCULARE SI IN EXCES OB.E3,E4,E6

STATIA DE POMPARE A NAMOLULUI RECIRCULAT IN EXCES SI GRASIMI-OB.E3: armare cofrare si

turnare beton in pereti; turnat beton de panta; montat confectie metalica; finalizat montaj confectie metalica

sustinere monosina; montaj macara mentenanta; montaj vane stavilar; umpluturi compactate;

CANAL PENTRU ARMATURI-OB.E4: turnat beton de panta; umpluturi compactate;

POMPE APA INDUSTRIALA-OB.E6: armare si cofrare si turnare beton in pereti; umpluturi compactate;

61

INGROSATOR NAMOL PRIMAR, INGROSATOR NAMOL FERMENTAT, STATIE POMPARE APE

UZATE OB. G1, G3, G7

INGROSATOR NAMOL PRIMAR-OB.G1:montat scara si platforma;

INGROSATOR NAMOL FERMENTAT-OB.G3: montat scara si platforma;

STATIE POMPARE APE UZATE-OB.G7: montat pompe: montat macara mentenanta;

BAZINE DE FERMENTARE -OB. G2,G4,G5,G6,

BAZINE DE FERMENTARE-OB.G2:montaj pasarela metalica;

STATIE POMPE PENTRU NAMOL-OB.G4: montaj echipamente; montat legaturi hidromecanice

echipamente; montat racorduri instalatii interioare statie pompe; cofrat, armat si turnat atic turn acces; montat

racorduri instalatii interioare statie pompe;

TURN DE ACCES CU SCARI-OB.G5:montaj pasarela metalica; cofrat, armat si turnat beton placa superioara

turn acces ;

STATIE DE POMPE PENTRU NAMOL BARBOTAT-OB.G6: montaj echipamente; montat legaturi

hidromecanice echipamente ;

CLADIRE ADMINISTRATIVA CU LABORATOR OB.L1

CLADIRE ADMINISTRATIVA CU LABORATOR OB.L1: cofrare si turnare beton fundatii; armare stalpi;

zidarie perimetrala parter; turnare stalpi parter; armat, cofrat si turnat beton placa peste parter; zidarie etaj;

cofrat armat si turnat beton stalpi etaj; cofrat, armat placa si grinzi peste etaj; zidarie calcane; turnat strat suport

pentru pardoseala; termoizolatie si sapa slab armata placa peste etaj; zidarii interioare parter; montat

termosistem fatada; executat structura sarpanta; zidarii si tencuieli interioare; glet pereti; sapa suport pardoseli;

montaj invelitoare; instalatii electrice prize si iluminat.

TRANSFORMATOR-OB.M1

POST TRAFO: racordare si punere in functiune;


Graficul de executie rev.3 inaintat de Antreprenor, a fost aprobat de Inginer cu adresa nr. 492/CS2/CL5/TB/716

din 24.05.2012. Cash-flow-ul rev.3 inaintat de Antreprenor nu a fost aprobat de Inginer.


Rapoartele lunare de progres al Antreprenorului au fost inaintate conform Cerintelor contractuale.


zilnice si saptamanale ale Consultantei .

Calitatea lucrarilor executate comparativ cu cerintele contractului

Calitatea lucrarilor ce se executa este urmarita zilnic în santier de catre echipa supervizorului si în mod special

de catre dirigintele de santier autorizat.

Lucrarile efectuate in santier pana la aceasta data au fost din punct de vedere calitativ bune.

In aceasta perioada au avut loc urmatoarele faze determinante:

Proba etanseitate-Ob. C1-Decantoare primare;

62

Proba etanseitate-Ob. B1-Deznisipator;

Faza premergatoare turnarii betonului in pereti- obiectul E5-„Canal venturi” si obiectul E6-„Statie

pompare apa tehnologica”;

Faza premergatoare turnarii betonului in fundatii obiectul H1-„Rezervor de gaz”;

Faza premergatoare turnarii betonului in radier obiectul H2-„Canal de gaz”

Faza premergatoare turnarii betonului in pereti obiectul H2-„Canal de gaz”;

Proba etanseitate-Ob. D1, D2, D3-Bazin cu namol activat;

Faza premergatoare turnarii betonului in stalpi - obiectul L1-„Cladire administrativa”;

Proba etanseitate-Ob. C3-Sala masinilor;

Proba etanseitate-Ob. E2.2-Decantor secundar;

Proba etanseitate-Ob. E2.1-Decantor secundar;

Proba etanseitate-Ob. E1- Camera distributie Bazine decantare secundara;

Faza premergatoare turnarii betonului in grinzi si placa- obiectul D4-„Statie suflante si spatiu

echipamente eletrice” ;

Faza premergatoare turnarii betonului in fundatii obiectul F4-„Bloc racire avarie”;

Faza premergatoare turnarii betonului in placa cota +23.10 obiectul L1-„Cladire administrativa”.


Desene de executie

Antreprenorul a transmis spre aprobare, proiecte si dispozitii de santier, dupa cum urmeaza:

Proiectul detalii de executie Obiectul P4-„Conducta de transport apa epurata si gura de descarcare”-

constructii, aprobare transmisa de Inginer, Antreprenorului cu adresa nr.492/CS2/CL5/TB/643 din 09.04.2012.

Proiectul detalii de executie Gard imprejmuire, propus spre aprobare de Inginer cu adresa nr.

492/CS2/CL5/TB/653 din 19.04.2012 si de Beneficiar cu adresa nr.2068 din 26.04.2012.

Proiectul detalii de executie Instalatii sanitare si termice Ob. L1-Cladire administrativa, in analiza la

Inginer.

Dispozitia de santier nr.6-Ob A1-Camera de admisie, propus spre aprobare de Inginer cu adresa

nr.492/CS2/CL5/TB/642 din 09.04.2012 si aprobata de Beneficiar cu adresa nr.1957 din 20.04.2012.

Dispozitia de santier nr.7-Ob L1-Caldirea Administrativa, propus spre aprobare de Inginer cu adresa

nr.492/CS2/CL5/TB/654 din 19.04.2012

Proiectul detalii de executie Instalatii sanitare si termice Ob. L1-Cladire administrativa, aprobat de

Beneficiar cu adresa nr.2213 din 04.05.2012 si de Inginer cu adresa nr. 492/CS2/CL5/TB/692 din 07.05.2012.

Acest proiect a fost aprobat cu obligativitatea Antreprenorului, ca in cel mai scurt timp, sa inainteze detalii

privitoare la montajul conductelor sub pardoseala.

Dispozitia de santier nr.4-Ob F1-Caldirea masinilor, aprobata de Beneficiar cu adresa nr.2608 din

22.05.2012 si de Inginer cu adresa nr.492/CS2/CL5/TB/713 din 24.05.2012.

Dispozitia de santier nr.7-Ob L1-Caldirea Administrativa, aprobata de Beneficiar cu adresa nr.2609 din

22.05.2012 si de Inginer cu adresa nr.492/CS2/CL5/TB/713 din 24.05.2012.

Dispozitia de santier nr.6-Ob A1-Camera de admisie, aprobata de Inginer cu adresa

nr.492/CS2/CL5/TB/671 din 02.05.2012.

63

Antreprenorul a mai transmis D.S. nr.10-Scara metalica acces si platforma-Ob. G1, G3-Statie ingrosare

mecanica a namolului primar si in exces. Inginerul transmite comentarii cu adresa nr. 492/CS2/CL5/TB/723 din

31.05.2012

In luna mai 2012, Inginerul a propus spre aprobare proiectele detalii de executie Instalatii hidromecanice,

pentru urmatoarele obiective:

Obiectul G1,G3,G7 -Rezervor tampon de namol – 310;

Obiectul A2-Cladire gratare -110;

Obiectul B1-Deznisipator si separator de grasimi -120;

Obiectul D2-Bazin de namol activat -210;

Obiectul D4- Statie suflante -230;

Obiectul E2-Statie pompare pentru namol recirculat, in exces si grasimi - 240

Obiectul G2- Bazine de fermentare – 340;

Ob F1-Caldirea masinilor – 330;

Ob.E5-Camin evacuare -250;

Ob. C1-Bazin de decantare primara – 130;

Ob.H1, H2-Camin gaze – 350;

Ob. E2 – Decantor secundar -240;

In vederea aprobarii acestor proiecte , in data de 08.06.2012 , a fost organizata o sedinta de proiectare, in

urma careia , Beneficiarul a formulat comentarii si s-a stabilit completarile si revizuirile pe care trebuie sa le

faca Antreprenorul asupra documentatiilor prezentate.

In luna iunie 2012 Antreprenorul a inaintat in vederea aprobarii urmatoarele documente:

Ventilatoare din Statia de epurare Calarasi;

Propunere inlocuire containere cu containere mobile cu deplasare pe pneuri.

Materiale

Antreprenorul a inaintat spre aprobare betoane, termosistem, materiale ce au fost aprobate de Inginer




Dispozitia de santier nr.6-Ob A1-Camera de admisie

20.03.2012

Propus spre aprobare cu adresa nr. 492/CS2/CL5/TB/642 din 09.04.2012 Aprobare cu adresa nr. 492/CS2/CL5/TB/671 din 02.05.2012.

Proiectul detalii de executie Gard imprejmuire

10.04.2012

Propus spre aprobare cu adresa nr. 492/CS2/CL5/ TB /653 din 19.04.2012.Aprobare cu adresa nr. 492/CS2/CL5/TB/670 din 02.05.2012

Proiectul detalii de executie Obiectul P4-„Conducta de transport apa epurata si gura de descarcare”-constructii

15.03.2012

Aprobat de Inginer cu adresa nr.492/CS2/CL5/TB/643 din 09.04.2012.

64

Proiectul detalii de executie Instalatii sanitare si termice Ob. L1-Cladire administrativa

22.03.2012

Propus spre aprobare cu adresa nr. 492/CS2/CL5/TB/669din 02.05.2012 Aprobare cu adresa nr. 492/CS2/CL5/ TB /692 din 07.05.2012.

Dispozitia de santier nr.7-Ob L1-Caldirea Administrativa

09.04.2012

Propus spre aprobare cu adresa nr. 492/CS2/CL5/TB/654 din 19.04.2012 Aprobare cu adresa nr. 492/CS2/CL5/ TB /713 din 24.05.2012.

Dispozitia de santier nr.4-Ob F1-Caldirea masinilor

10.04.2012Aprobare cu adresa nr. 492/CS2/CL5/ TB /713 din 24.05.2012.

Proiectul detalii de executie Obiectul G1,G3,G7 - Rezervor tampon de namol- - Instalatii hidromecanice

15.03.2012

Propus spre aprobare de Inginer cu adresa nr.492/CS2/CL5/TB/681 din 05.05.2012. Comentarii beneficiar in sedinta de proiectare din data de 08.06.2012

Proiectul detalii de executie Obiectul A2-Cladire gratare- Instalatii hidromecanice

15.03.2012


Proiectul detalii de executie Obiectul B1-Deznisipator si separator de grasimi-Instalatii hidromecanice

15.03.2012


Proiectul detalii de executie Obiectul D2-Bazin de namol activat- Instalatii hidromecanice

15.03.2012


Proiectul detalii de executie Obiectul D4- Statie suflante- Instalatii hidromecanice

15.03.2012


Proiectul detalii de executie Obiectul E3-Statie pompare pentru namol recirculat, in exces si grasimi Instalatii hidromecanice

15.03.2012


Proiectul detalii de executie Obiectul G2- Bazine de fermentare Instalatii hidromecanice

15.03.2012


Proiectul detalii de executie Ob F1-Caldirea masinilor-Instalatii hidromecanice

15.03.2012


Proiectul detalii de executie Ob.E5-Camin evacuare Instalatii hidromecanice

15.03.2012


65

Proiectul detalii de executie Ob. C1-Bazin de decantare primara- Instalatii hidromecanice

15.03.2012


Proiectul detalii de executie Ob.H1, H2-Camin gaze- Instalatii hidromecanice

15.03.2012


Proiectul detalii de executie Ob.E2 – Decantor secundar-Instalatii hidromecanice

15.03.2012


Ventilatoare din Statia de epurare Calarasi


Propunere inlocuire containere cu containere mobile cu deplasare pe pneuri

19.06.2012Propunere Aprobare cu adresa nr. 492/CS2/CL5/ TB /741 din 27.06.2012

Plati intermediare

In data de 03.04.2012, Antreprenorul inainteaza situatia de lucrari nr. 7 si documentele privind calitatea

materialelor si calitatea executiei , prin care se solicita plata lucrarilor executate in perioada 01.01.2012 –

31.03.2012 . Situatia de lucrari nr. cuprinde : lucrari conexe organizarii de santier si lucrari la investitia de

baza in valoare de 2.144.614,19 lei, reprezentand 4,29 % din total contract, la care se adauga actualizari in

valoare de 209.314,34 lei, fara TVA.

Situatia de lucrari nr.7 cuprinde :

- lucrari de constructii : camera de admisie, cladirea gratarelor, deznisipator-separatorul de grasimi aerat , cu

statie de suflante, camera de distributie decantoare primare, decantoare primare, statia suflantelor pentru

bazinele cu namol activat , camere de distributie decantoare secundare, decantoare secundare, punct de

prelevare probe apa epurata , statia de pompare a namolului activat de recirculare si in exces, statia de ingrosare

mecanica a namolului primar si in exces amestecat, statie de deshidratare mecanica a namolului fermentat,

gazometru cu arzator, cladire administrativa cu laborator;

- lucrari la organizarea de santier : intretinerea drumurilor acces si cheltuieli conexe organizarii de santier,

respectiv, paza santier, transport personal, cazare personal TESA, consum apa si energie, intretinere birouri,

mobilizare de santier (cuprinde costuri pentru echipamente si utilaje necesare executarii lucrarilor), masuri

protectia muncii .

- actualizare cu indicile preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica pentru Situatia de

lucrari nr. 7 .

Inginerul a inaintat in data de 15.04.2012,CIP nr. 7, in valoare de 1.765.446,40 lei, fara TVA

Suma de plata a fost ajustata conform clauzei 13.8 din Conditiile speciale suplimentare. Actualizarea sumelor s-

a realizat pe baza indicilor preţurilor de consum (total), publicat de către Institutul Naţional de Statistică, intre

66

luna semnarii contractului şi luna anterioară emiterii facturii sau ultima luna pentru care a fost publicat acest

indice de către Institutul Naţional de Statistică. Astfel, la valoarea productiei realizate s-au aplicat:

- IPC (total) = 109,76% publicat de catre Institutul National de Statistica, pentru perioada aprilie 2010 -

februarie 2012 ( ultima luna pentru care a fost publicat acest indice de către Institutul Naţional de Statistică,

indice disponibil la data intocmirii Situatiei de lucrari nr.7).

Din valoarea productiei realizate , actualizate, s-au aplicat : retinerea avansului de 15 % ( subclauza 14.2 ) si

sumele retinute de 10% (subclauza 14.3), rezultand valoarea certificatului interimar de plata mai sus mentionat.


procesele – verbale semnate de dirigintele de santier impreuna cu reprezentantii antreprenorului , beneficiarului

si reprezentantul Inspectiei de constructii. Lucrarile executate respecta cerintele de calitate conform caietului

de sarcini , proiectul tehnic si Legea 10/1995, privind calitatea in constructii. Documentele care sa ateste

calitatea lucrarilor au fost atasate la situatia de lucrari.

A fost emisa factura fiscala nr.HTS00061/2012/28.05.2012, in valoare totala de 1.765.446,40 lei, la care se

adauga TVA de 480.201,42 lei si a fost achitata prin OP nr.96/29.05.2012 si a fost inclusa in Cererea de

Rambursare nr. 32.



Alte cheltuieli - In perioada de raportare nu au fost efectuate alte cheltuieli pentru acest contract .


Dificultati in obtinerea Avizului de gospodarire a apelor pentru realizarea investitiei, respectiv, a

zonei de amplasare a punctului de deversare a apelor din statia de epurare, in bratul Borcea, motiv

pentru care antreprenorul nu a putut finaliza proiectarea la data initiala din contract. Administratia

Bazinala de Apa Buzau – Ialomita, a emis Avizul de gospodarire a apelor nr. 218/14.12.2011, avand

termen de valabilitate pe durata de executie a lucrarilor. Proiectul detalii de executie Obiectul P4-

„Conducta de transport apa epurata si gura de descarcare”-constructii a fost aprobat cu adresa din

09.04.2012

Intarzierea lucrarilor la „Bazine de decantare primara”, motivata de faptul ca, la momentul amenajarii

terenului in vederea inceperii lucrarilor de terasamente , la nivelul de fundare al decantorului primar au

fost intalnite materiale improprii pentru fundare ( gunoi si beton). Analizarea acestei situatii de catre

geolog si proiectant, a condus la decizia acestora ca, terenul necorespunzator trebuie eliminat in

intregime si inlocuit cu o umplutura din loess compactat, fapt ce conduce la cresterea termenului de

executie pentru decantorul primar.

CL 6 „Staţii de epurare din aglomerările Urziceni si Fundulea”.




67

Contractant : SC DANEX CONSULT SRL Bucuresti

Adresa inregistrata a sediului : B-dul Garii Obor nr. 8B, sector 2, cod postal 021747,

tel. 021/252 73 24, fax. 021/252 53 50, e-mail:[email protected].


Valoare actualizata : 19.415.424,02 lei , la care se adauga TVA

Data incepere contract :10.02.2010

Durata de executie : 31,4 luni, respectiv: 17.09.2012, la care se adauga Perioada de Notificare a Defectelor

de minim 12 luni/max.24 luni .


In trimestrul de raportare Antreprenorul a continuat activitatea de elaborare a proiectelor , faza DE si

executia lucrarilor la ambele statii de epurare.

Inginerul a inaintat proiectul pentru analiza retele exterioare tehnologice SE Urziceni prin adresa nr. 22867

(492/CS2/CL6/NV/636)/ 17.04.2012, nr. de intrare SC ECOAQUA SA – 1873/17.04.2012. Aprobarea

acestui proiect nu a fost definitivata pana la aceasta data, Beneficiarul a transmis inginerului observatii

privind acest proiect. S-a definitivat aprobarea proiectului tehnic deversare ape epurate SE Urziceni.

In vederea definitivarii valorii estimate a lucrarilor suplimentare Inginerul a inaintat in data de 02.04.2012 cu

adresa nr. 22808 (492/CS2/CL6/NV/619), nr. inregistrare SC ECOAQUA SA 1610/02.04.2012 o analiza a

lucrarilor suplimentare necesare la SE Urziceni si in data de 20.04.2012 cu adresa nr. 22885

(492/CS2/CL6/PC/639), nr. inregistrare SC ECOAQUA SA 1948/20.04.2012 solicitare unor clarificari cu

privire la lucrarile suplimentare de la SE Fundulea necesare pentru executarea lucrarilor conform cerintelor

Avizului de Gospodarire a Apelor nr.241/01.11.2010. Prin adresa nr. 2486/15.05.2012

(492/CS2/CL6/PC/656) este inaintat punctul de vedere al Inginerului de proces in ceea ce priveste senzorii

necesari in cadrul lucrarilor suplimentare iar prin adresa nr. 3163/19.06.2012 Inginerul transmite Raport

Tehnic- SE Fundulea revizuit ca urmare a clarificarilor obtinute in ceea ce priveste senzoristica.

In data de 20.04.2012 s-a inaintat Inginerului cu adresa nr. 1958/20.04.2012 avizul tehnic de racordare nr.

15124650/11.04.2012 pentru SE Fundulea, iar in data de 04.05.2012 prin adresa nr. 2223/04.05.2012

(495/CS2/CL6/CP-FA/645) s-a primit punctul de vedere al Inginerului in ceea ce priveste ATR.

S-au efectuatat faze determinanta cu ISC Ialomita in vederea verificarii aramarii radier – Platforma namol

deshidratat in data de 17.04.2012 si verificare armatura placa peste parter – Pavilion administrativ in data de

09.05.2012

In data de 14.05.2012 prin adresa nr. 2429 s-a solicitat un punct de vedere ANRMAP cu privire la incadrarea

acestor lucrari suplimentare in procedura de atribuire. Pana la sfarsitul lunii iunie nu s-a primit un raspuns

din partea ANRMAP.

In ceea ce priveste progresul in santier , in lunile aprilie - iunie 2012, au fost executate urmatoarele lucrari:

La statia de epurare de la Urziceni: Statia compacta de epurare (pavilion degrosisare, bazine epurare biologica,

bazin dezinfectie si statia pompare ape epurate), Sistem deshidratare namol (pavilion deshidratare, platforma

namol deshidratat, bazin stocare namol), Pavilion Administrativ si amenajari exterioare.

La statia de epurare de la Fundulea: Amenajari exterioare (Refaceri lucrari trotuare) si tablouri electrice

68

Pavilioane degrosisare, administrativ si deshidratare.

Au fost tinute sedinte saptamanale si sedinta lunara de progres, si s-au incheiat minute cu problemele



Organizarea de santier la SE Fundulea si SE Urziceni a fost finalizata in perioada anterioara.


In aceasta luna Antreprenorul a continuat elaborarea documentatiilor privind detaliile de executie si a

realizat urmatoarele lucrari:

SE URZICENI :

STATIE COMPACTA EPURARE

Pavilion degrosisare

- finalizat montarea ferestrelor, confectionat si montat jgeaburile din tabla prevopsita;

Bazine epurare biologica

- executat umplutura din jurul bazinelor, s-au finisat exterior peretii de beton in zonele care raman aparente;

Bazin dezinfectie

- executat umplutura din jurul bazinelor, finisat exterior peretii de beton in zonele care raman aparente;

Statia de pompare ape epurate

- finalizat betonul de panta si s-a retusat vopsitoria la chepengurile de acces, finalizat izolatia hidrofuga

exterioara, executat umplutura din jurul bazinelor, montat monoraiul;

SISTEM DESHIDRATARE NAMOL

Pavilion Deshidratare:

- s-a montat tamplaria PVC la perete;

Platforma namol deshidratat:

- executat armaturile pentru Radier, confectionat si montat armaturile pentru radier, montat armatura la

radier si s-a turnat radierul, a fost efectuata faza determinanta armare fundatii, montat armaturile, cofrat si

turnat stalpii;

- montat carcasele metalice ptr fixarea fermelor de acoperis pe capetele stalpilor, cofrat si turnat stalpii;

- montat armatura la pereti, structura metalica pentru acoperis;

- finalizat turnarea peretilor de beton armat si montajul structurii metalice pentru acoperis;

- fasonat armatura pentru placa de la cota 0,00, executat stratul suport (balast compactat), stratul suport

pentru placa de la cota 0,00, turnat egalizarea si montat armatura si s-a betonat platforma;

PAVILION ADMINISTRATIV

- executat umpluturile compactate mecanizat in jurul fundatiilor si sub placa de la cota 0,00, montat

armaturile de la stalpii de la parter si cofragul, stalpii la parter, executat zidaria BCA la peretii exteriori;

- executat termoizolatia (polistiren extrudat), montat armatura la placa la cota 0,00, cofrat si armat

buiandrugii la ferestre si usi, cofrat placa peste parter, cofrat grinzile si placa peste perter, montat armatura in

grinzi si placa;

- A fost efectuata faza determinanta: verificare armatura placa peste parter si verificare armare grinzi

69

- turnat betonul in grinzile si placa pete parter, montat armatura si cofrajul la stalpii de la etaj, betonat stalpii,

decrofat placa peste parter si scara exterioara, executat zidaria din bca la peretii exteriori de la etaj, fasonat

armatura de la centuri si buiandrugii, finalizat zidaria bca la peretii exteriori de la etaj, cofrat si montat

armatura si turnat la grinzile si centurile de la etaj, decrofat grinzile si centurile de la etaj.

AMENAJARI EXTERIOARE

- Executat umpluturile compactate;

RETELE INCINTA

- efectuat proba de presiune la conducta PEHD Dn315 dintre caminul de intrare/comutare si Pavilionul

degrosisare;

- executat sapatura pentru conducta by-pass DN 500 intre caminul intrare - comutare si CM6 la CM7.

SE FUNDULEA :

AMENAJARI EXTERIOARE

- efectuat refaceri la lucrari trotuare;

PAVILION ADMINISTRATIV SI DESHIDRATARE

- Montaj tablouri electrice si executie legaturi cutii de distributie, Executie legaturi tablouri si cutii distributie.

PAVILION DEGROSISARE

- Montaj tablouri electrice si executie legaturi cutii de distributie, Executie legaturi tablouri si cutii distributie

Probleme întâmpinate în aceasta perioada:

In aceasta perioada Beneficiarul continua analiza posibilitatilor de finantare a lucrarilor suplimentare iar

Inginerul face demersurile necesare stabilirii valorii estimate a acestor lucrari suplimentare atat pentru SE

Fundulea cat si SE Urziceni.

. Programul de constructie

In data de 09.03.2012 s-a incheiat Actul Aditional nr. 3 care a avut ca anexe graficul de executie rev.9 si cash

flow rev.7.



zilnice si saptamanale ale Consultantei.

ACTIVITATI PRE- CONSTRUCTIE




Proiect , faza DE -Imprejmuire SE Urziceni

01.09.2011 In analiza la Beneficiar si Inginer

Detalii de executie – Macarale SE Urziceni 21.02.2012 In analiza la Inginer

Detalii de executie – ansamblu balustrade SE Urziceni 21.02.2012 In analiza la Inginer

70

Detalii de executie – retele exterioare apa si canal SE Urziceni 17.04.2012 In analiza la Inginer

Detalii de executie -Automatizari si SCADA , Sistem de securitate detectie incendiu , Sistem detectie efractie – control acces CCTV Urziceni


Plaţi interimare

In perioada de raportare s-a platit Situatia de lucrari nr.6, care include proiectare si lucrari la investitia de baza

executate in perioada 01.12.2011 – 15.03.2012, pentru care Inginerul a emis CIP nr.6/10.04.2012 in valoare de

1.674.913,27 lei, fara TVA. Factura fiscala nr. 60504/17.04.2012, in valoare de 1.674.913,27 lei, la care se

adauga TVA in valoare de 452.162,25 lei, a fost platita prin OP nr.68/23.04.2012, si a fost inclusa in cererea

de rambursare 31.

Situatia de lucrari nr. 6 cuprinde urmatoarele :

SE FUNDULEA - proiecte, faza DE- constructii – Retele tehnologice de apa si canal si DE - Electrice si

lucrari executate la investitia de baza : lucrari constructii si mecanice: Ansamblu statie pompare apa bruta Statie

compacta de epurare, Sistem deshidratare namol-hala deshidratare, Pavilion administrativ si Amenajari.

SE URZICENI : proiecte, faza DE- electrice si lucrari executate la investitia de baza: Ansamblu Statie

pompare apa bruta , Statie compacta de epurare, Masurare debite si prelevare probe, Sistem deshidratare namol

si Cladire administrativa;

In data de 30.05.2012, Antreprenorul a inaintat Situatia de lucrari nr. 7, prin care se solicita plata lucrarilor

executate si a actualizarilor aferente pentru perioada 11.01.2011 – 30.04.2012, in valoare totala de

1.232.348.33 lei, fara TVA , reprezentand 2,98% , din valoarea contractului .

Situatia de lucrari nr. 7, cuprinde:

-lucrari SE urziceni : ansamblu statie pompare apa bruta, statie compacta de epurare, masurare debite si prelevare probe , sistem deshidratare namol, cladire administrativa .

- actualizare situatii de lucrari 2,3,4,5,6 si 7 ;

Pe perioada de prelungire a contractului , lucrarile executate incepand cu data de 11 august 2011 si pana la aceasta situatie de lucrari au fost platite in preturi oferta nefiind actualizate. Beneficiarul, a cerut lamuriri de la Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice cat si consultantului HILL INTERNATIONAL. Atat ANRMAP cat si consultantul au instruit Beneficiarul ca actualizarea sumelor pe perioada extinderii sa se faca pe baza indicilor preturilor de consum total publicati de INS intre luna semnarii contractului si ultima luna de valabilitate a contractului initial (ajustare cu un IPC constant -108,33%) Prin Actul aditional 3/09.03.2012 a fost introdus un nou paragraf la sub-clauza 13.8 , din Anexa la oferta, privind modalitatea de actualizare a situatiilor de lucrari, ramase de executat la data aprobarii prelungirii duratei de executie a contractului, in sensul ca :” Pentru perioada de prelungire a duratei de executie a contractului, actualizarea sumelor care trebuie platite lunar, conform situatiilor de lucrari, se va realiza pe baza indicilor preţurilor de consum total, publicati de către Institutul Naţional de Statistică, intre luna semnarii contractului si luna aprobarii prelungirii duratei de executie, respectiv IPC (total) – 108,33%, calculat pentru perioada ianuarie 2010-august 2011”. Potrivit acestei sub-clauze, pe perioada de prelungire a duratei de executie a contractului ( incepand cu luna

august 2011), restul de executat al contractului s-a ajustat doar cu inflatia inregistrata intre luna semnarii

contractului si ultima luna de valabilitate a contractului initial (ajustare cu un IPC constant -108,33%). Valoarea

actualizata a contractului (bugetata), calculata la data aprobarii prelungirii duratei de executie, asa cum se

71

mentioneaza si in Raportul Inginerului CIP nr. 7, ultimul paragraf al pct. 2.4.7 – Plati intermediare, este de

19.830.040,87 lei, fara TVA, limita maxima pana la care, valoarea contractului poate fi ajustata cu inflatia,

conf. Sub-clauzei 13.8.






Inginerul a inaintat in data de 07.06.2012 Certificatul interimar de plata nr.7 in valoare de 1.109.113,50 lei.

Factura nr. 60921/25.06.2012, in valoare de 1.109.113,50 lei, la care se adauga TVA in valoare de 295.763,59

lei, a fost platita prin OP nr. 108/26.06.2012.





modificarile si completarile ulterioare, catre ISC – Directia Regionala in Constructii Sud Muntenia, suma de

4.063,96 lei , reprezentand cota de 0,7 % din valoarea lucrarilor autorizate, aferenta situatiei de lucrari nr.6,

pentru localitatile Fundulea si Urziceni , prin OP nr.75/09.05.2012 , care a fost inclusa in Cererea de

Rambursare nr. 32.


A fost incheiat Actul aditional nr. 3 inregistrat sub nr. 1093/09.03.2012, prin care se prelungeste durata de

executie a contractului, pana la data de 17.09.2012.

Datorita avizului Apelor Romane-normativ NTPA 011 a rezultat necesitatea redimensionarii procesului

tehnologic, rezultand obiecte noi si valori suplimentare pentru SE Fundulea.

Intarzieri cauzate de necesitatea maririi suprafetei ocupate de statie SE Fundulea in vederea amplasarii

noilor obiecte-Tratament Suplimentar-NTPA011.

Devizul General –Tratament suplimentar SE Fundulea –neaprobat.

CL 7 „Staţii de epurare din aglomerările B udeşti şi Olteniţa”.




Contractant : SC GENERAL CONCRETE SRL Cernavoda liderul asocierii SC GENERAL CONCRETE

SRL Cernavoda /SC STULZ-TECHNIK SRL/STULZ-PLANAQUA GmbH

Adresa inregistrata a sediului : orasul Cernavoda , Str. Unirii P3B, judetul Constanta ,

tel. 0241/239699, fax. 0241/238069.

Valoare contract : 14.090.158, 00 lei , la care se adauga TVA

Valoare contract revizuita : 14.760.649,96 lei , la care se adauga TVA.

72


Durata de executie : 24,5 luni, respectiv : 29.12.2011, la care se adauga Perioada de Notificare a

Defectelor de minim 12 luni/max.24 luni.


In perioadade raportare s-a continuat activitatea de remediere a neconformitatilor mentionate in

Anexa 2, din Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Urmare a intalnirii din data de 22.03.2012, prin adresa nr.276/02.04.2012, inregistrata la SC Ecoaqua

SA cu nr.1602/02.04.2012, Antreprenorul transmite punctul de vedere fata de obiectiunile cuprinse in anexele

Procesului Verbal la terminarea lucrarilor.

Prin adresa 539/04.04.2012, inregistrata la SC Ecoaqua SA cu nr.1659/04.04.2012, Inginerul transmite

cu propunere de aprobare devizul general final al investitiei si incadrarea acestuia pe coduri SMIS.

In urma verificarii stadiului lucrarilor din statia de epurare din Oltenita, prin adresa 1706/06.04.2012,

Beneficiarul notifica Inginerul si Antreprenorul de o serie de neconformitati aparute dupa receptia lucrarilor,

solicitand remedierea lor.

Antreprenorul a solicitat eliberarea a 70% din Garantia de buna executie, la care Beneficiarul il

instiinteaza ca, acest lucru nu este posibil, deoarece nu sunt respectate prevederile punctului 4.2 din Conditiile

Contractuale Speciale Suplimentare.

Antreprenorul este atentionat asupra obligatiei contractuale, pe care o are, privind mobilizarea

personalului necesar pentru asigurarea asistentei operationale a statiei de epurare.

Prin adresa 541/12.04.2012, inregistrata la SC Ecoaqua SA cu nr.1819/12.04.2012, Inginerul transmite

Procesul verbal de constatare a stadiului de stingere a obiectiunilor inscrise in anexele procesului verbal de

receptie la terminarea lucrarilor, incheiat ca urmare a vizitei efectuate in statiile de epurare de la Budesti si

Oltenita, din data de 22.03.2012.

Antreprenorul este atentionat ca restituirea a 50 % din sumele retinute nu poate fi efectuata pana cand

statia de epurare nu functioneaza corespunzator.

Deoarece in data de 30.04.2012 a expirat termenul de remediere a obiectiunilor inscrise in Anexele

1 si 2 de la Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, prin adresa nr.2124/27.04.2012, Beneficiarul

a invitat in data de 03.05.2012, toti factorii implicati, in vederea constatarii stadiului remedierii observatiilor.

Prin adresa nr. 544 din 03.05.2012, inregistrata la SC Ecoaqua SA cu nr.2225/04.05.2012, , Inginerul a

solicitat Antreprenorului sa ia masurile necesare pentru solutionarea obiectiunilor din anexele Procesului verbal

de receptie la terminarea lucrarilor. S-a solicitat Antreprenorului sa asigure personal de specialitate, tehnolog in

permanenta in statia de epurare.

Deoarece in urma convocarii din data de 03.05.2012, Antreprenorul nu s-a prezentat, SC Ecoaqua

SA, prin adresa nr.2244/07.05.2012, il atentioneaza ca pana la data de 10.05.2012 , sa prezinte solutiile

propuse pentru remedierea defectiunilor si aducerea statiei in parametrii contractuali .

Antreprenorul prin adresa nr.282/10.05.2012, inregistrata la SC Ecoaqua SA cu nr.2369/10.05.2012,

informeaza Beneficiarul ca , in urma furtunii care a avut loc in zona Oltenita, statia de epurare a ramas fara

energie electrica pentru o perioada de 6 zile, depasindu-se si capacitatea generatorului de functionare a energiei,

fapt ce a dus, la intreruperea procesului de epurare si distrugerea masei biologice formate.

73

Antreprenorul a propus aprobarea laboratorului ECOIND in vederea efectuarii monitorizarii apei

influente in statia de epurare Oltenita, pentru o perioada de 14 zile. Beneficiarul a fost de acord cu solutia

propusa cu conditia ca, dupa fiecare prelevare sa se incheie un proces verbal intre reprezentantul ECOIND,

Inginer si reprezentantul Antreprenorului.

Prin adresa nr. 547/ 14.05.2012, inregistrata la SC Ecoaqua SA, Inginerul a solicitat Antreprenorului sa

respecte prevederile contractului si sa mobilizeze personalul operational necesar sa fie prezent in statie in

perioada de notificare a defectelor; a fost solicitat un program al personalului care va acoperi pozitiile

specificate in contract.

Inginerul convoaca din nou Antreprenorul pentru data de 21.05.2012 pentru a se constata remedierile

observatiilor din procesul verbal de receptie.

Deoarece prelevatoarele de probe nu au functionat, Antreprenorul prin adresa nr.285/31.05.2012,

intregistrata la SC Ecoaqua SA cu nr.2858/01.06.2012, informeaza ca ECOIND intentioneza sa efectueze

prelevarea de probe pentru perioada 06 – 20 iunie 2012. Prin adresa nr.242/06.06.2012, inregistrata la SC

Ecoaqua SA cu nr.2920/06.06.2012, Antreprenorul aduce la cunostinta ca prelevarea de probe se va amana pana

pe data de 12.06.2012.

Inginerul a solicitat prin adresa nr. 552 / 06.06.2012, inregistrata la SC Ecoaqua SA cu

nr.2967/07.06.2012, o intalnire in data de 14.06.2012 cu participarea tuturor specialistilor pe linie de tehnologie,

SCADA, electric, in vederea stabilirii celor necesare pentru intrarea in parametri a statiei de epurare Oltenita.

S-a solicitat ca persoanele prezente sa aiba putere de decizie, fiind ceruta si o confirmare in scris a participarii

pana in data de 13.06.2012.

Antreprenorul, prin adresa nr. B246/07.06.2012 inregistrata la SC Ecoaqua SA cu nr.

2961/07.06.2012, a solicitat Beneficiarului luarea masurilor ce se impun pentru a nu se mai inregistra

evenimente ce duc la intarzierea intrarii in parametrii normali de functionare a statiei de epurare Oltenita, cum

sunt intreruperea in repetate randuri a alimentarii cu energie electrica fapt care necesita alimentarea cu

carburant a grupului electrogen.

Antreprenorul solicita acceptarea d-lui Jan Serbulea ca reprezentant al Antreprenorului.

Antreprenorul prin adresa nr. B252/12.06.2012 inregistrata la SC Ecoaqua SA cu nr. 3006/11.06.2012,

informeaza asupra lipsei de personal permanent fapt care a dus la intreruperea energiei electrice timp de 8 zile in

luna mai si 2 zile in luna iunie 2012.


inainteaza cartea tehnica a statiei de epurare din aglomerarea Budesti

Prin adresa nr.3333/26.06.2012, SC Ecoaqua SA atentioneaza Antreprenorul ca , inlocuirea inginerului

de proces propus la incheierea contractului, cu o intaziere de 4 luni, a condus la intarzierea intrarii in

parametrii a statiei. In acest sens s-a solicitat un program de lucru pentru inginerul de proces si pentru ceilalti

specialisti , ce ar trebui conform contractului, sa fie prezenti in santier, pentru a se evita astfel si alte incidente

ce ar putea sa apara. De asemenea, prin aceeasi adresa este somat Antreprenorul ca in termen de 30 zile sa se

incadreze in conditiile contractuale.



74

La Budesti organizarea de santier a fost dezafectata in intregime, iar la Oltenita a fost dezafectata partial.


Antreprenorul asigura personal si materiale pentru remedierea deficientelor constatate in anexa 2 la Procesul

verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Plati intermediare

In perioada de raportare a fost platita Situatia de lucrari nr.8, in care sunt incluse lucrari executate in perioada

31.10.2011 – 29.12.2011, in valoare de 1.276.399,67 lei, reprezentand 8,65% din contract, fara TVA.

Situatia de lucrari nr.8 include:

- Solicitarea platii restului de 20% pentru organizarile de santier ca urmare a dezafectarii acestora;

- Solicitarea platii echipamentelor de laborator si a mobilerului din dispecerate;

- Solicitarea platii sumelor nedecontate ca urmare a aplicarii punctului 14.6 din Anexa la oferta;

- Solicitarea platii instalatiilor de iluminat exterior si a sistemelor de alarmare antiefractie , a statiilor de

epurare ;

- Solicitarea platii instalatiei de precipitare chimica pentru SE Oltenita .

Inginerul a inaintat Certificatul interimar de plata nr.8, in valoare de 1.148.759,7 lei fara TVA



reprezentantul Inspectiei de constructii. Lucrarile executate respecta cerintele de calitate conform caietului de

sarcini , proiectul tehnic si Legea 10/1995, privind calitatea in constructii. Documentele care sa ateste calitatea

lucrarilor au fost atasate la situatia de lucrari.

Factura fiscala nr.2476/29.03.2012, in valoare de 1.148.759,7 lei , la care se adauga TVA in suma de

306.335,92 lei, a fost platita prin OP nr.61/09.04.2012, care a fost inclusa in Cererea de Rambursare nr. 31.

Valoarea solicitata la rambursare , reprezinta lucrari in valoare de 1.088.306,70 lei, fara TVA , din contractul

de baza si lucrari suplimentare 60.453,00 lei, fara TVA, din Actul aditional nr.6/30.09.2011.




La SE Budesti este necesara finalizarea lucrarilor de canalizare si a statiei de pompare SPAU 2 pentru a

putea incepe testarea statiei.

CL 8„Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de

pompare apă uzată, în Călăraşi”.Conditii de contract aplicate „ Condiţii de Contract pentru Construcţii“


Contractant : SC ENERGOCONSTRUCTIA FILIALA BUCURESTI SA ,

75

Adresa inregistrata a sediului : Calea Dorobantilor nr. 103-105, sector 1, Bucuresti, tel +40 21 31 62 025, fax.

+ 40 21 31 61 580 .


Data incepere contract : 07.09.2011.

Durata de executie :18 luni , respectiv, 07.03.2013, la care se adauga Perioada de Notificare a Defectelor de

minim 24 luni .


Cu ocazia verificarii unor garantii prezentate de diferiti Antreprenori, s-a constatat ca garantia de

buna executie inaintata de SC ENERGOCONSTRUCTIA FILIALA BUCURESTI SA, pentru prezentul

contract, figureaza ca fiind inchisa; existand suspiciuni privind autenticitatea si valabilitatea garantiei de buna

executie, Beneficiarul a efectuat demersuri in vederea clarificarii situatiei garantiei de buna executie .

Astfel, s-au solicitat clarificari din partea garantului EXIMBANK, emitentul garantiei bancare de buna

executie, inchise, societatii de asigurari ASTRA ASIGURARI asupra politei de asigurare emisa de catre

acestia , prezentata de catre antreprenor ca fiind instrumentul de garantare care inlocuieste scrisoare de

garantie bancara de buna executie initiala, dar si din partea A ntreprenorului si Inginerului sa stabileasca si sa

adopte masurile care se impun in functie de gravitatea situatiei create.

Ca urmare a clarificarilor solicitate, ASTRA ASIGURARI a confirmat valabilitatea politei prezentate, iar

EXIMBANK, emitentul garantiei bancare de buna executie, a confirmat eliberarea acesteia intr-un singur

exemplar, care, odata cu restituirea de catre Antreprenor, a condus in data de 29.11.2011, la stingerea

obligatiilor garantate.

Fata de situatia existenta, si avand in vedere stadiul de executie al contractului , Inginerul, prin

adresa nr. 4245/05.04.2012 si inregistrata la SC ECOAQUA SA sub nr. 1697/06.04.2012 , recomanda

rezilierea contractului, motivata in principal de ritmul extrem de lent de executie a lucrarilor .

Prin adresa nr. 1788/11.04.2012, Beneficiarul a informat MMP DG AM POS Mediu, precum si OI POS

Mediu, cu privire la desfasurarea contractului, prin prisma situatiei generate de Garantia de Buna Executie si

neconcordantele constatate referitor la aceasta.

Inginerul prin adresa inregistrata la SC ECOAQUA SA sub nr. 1758/10.04.2012 informeaza ca in data

de 10.04.2012 va avea loc faze determinante – proba de etanseitate pe str. Campului si str. Rahova .

S-au formulat in data de 19.04.2012 cometarii cu privire la proiectul detalii de executie Camine vane

constructii si s-a solicitat revizuirea si completarea documentelor. Antreprenorul a transmis proiectul

revizuit si in data de 07.05.2012 , Inginerul a aprobat proiectul faza detalii de executie prin raportul de

analiza al inginerului . Prin adresa nr. 2400/11.05.2012, Beneficiarul a aprobat raportul de analiza al

proiectului faza detalii de executie camine tip 1,2,3,4 si 5 din cadrul contractului.

Dispozitia de santier nr.001-CL-CL8/12.12.2011 – lucrari pe strada Campului emisa de proiectant prin

care dispune suplimentarea retelei de canalizare cu 27,78 m si redistribuirea celor 6 camine pana la

racordarea cu colectorul de pe strada I.L.Caragiale este aprobata de Inginer in data 19.04.2012 si de

Beneficiar in 25.04.2012.

76

Prin adresa nr. 2134/02.05.2012, Beneficiarul transmite Inginerului macheta in varianta finala de

inscriptionare a echipamentului Autolaborator CCTV din cadrul contractului .

La solicitarea Antreprenorului, Inginerul prin adresa nr. 2169/03.05.2012 aproba inlocuirea

reprezentantului antreprenorului , d-l Caciula Valerica cu dl.Brados Silviu , inlocuire aprobata de Beneficiar

prin adresa nr. 2212/04.05.2012.

Inginerul a efectuat inspectia in santier a echipamentelor aduse in santier si a emis rapoartele de analiza

si de preluare a acestora de catre Beneficiar, dupa cum urmeaza:

- Raport de analiza pentru aprobare Autolaborator inspectie video –canalizare , depus la Beneficiar cu nr.

2430/14.05.2012;

- Raport de analiza pentru aprobare Autovidanja , depus la Beneficiar cu nr. 2935/07.06.2012;

- Raport de analiza pentru aprobare Autoutilitara combinata pentru intretinere canale , depus la Beneficiar cu

nr. 2976/08.06.2012;

Prin adresa nr. 2530/16.05.2012, Inginerul aproba la solicitarea antreprenorului, inlocuirea pentru

pozitia de Responsabil tehnic cu executia a dl. Caciula Valerica cu dl. Marin Tudorel.

Inginerul prin adresa inregistrata la SC ECOAQUA SA sub nr.2574/21.05.2012 informeaza ca in data

de 22.05.2012 are loc faza determinanta proba de etanseitate pe str. Sulfinei.

Prin adresa nr.2531/17.05.2012, SC ECOAQUA SA a notificat Antreprenorul asupra hotararii de

reziliere a contractului, conform dispozitiilor art.15, subclauza 15.2 - Rezilierea contractului de catre

beneficiar punctul b), incepand cu data de 10.06.2012.

Ca urmare, SC ECOAQUA SA prin adresa nr. 2542/17.05.2012 a solicitat BANCII DE EXPORT-

IMPORT A ROMANIEI – EXIMBANK SA (banca antreprenorului ) executarea Scrisorii de garantie pentru

plata avansului nr.52/01.09.2011, in valoarea de 2.646.660,33 lei, reprezentand 10 % din valoarea

contractului, fara TVA. In data de 14.06.2012 , BANCA COMERCIALA ROMA (banca Beneficiarului ) a

instiintat SC ECOAQUA SA ca, in urma solicitarii de plata BANCA DE EXPORT-IMPORT A

ROMANIEI – EXIMBANK SA a efectuat plata sumei de 2.646.660,33 lei, in contul garantiei executate nr.

52/01.09.2011. Valoarea garantiei bancare pentru plata avansului a fost incasata de catre SC ECOAQUA

SA , in data de 14.06.2012, in contul deschis la Trezoreria Municipiului Calarasi.

In urma executarii garantiei pentru plata avansului , SC ECOAQUA SA a restituit Autoritatii de

Management , suma totala de 2.204.668,05 lei , din care : FC -1.860.602,21 lei , prin OP nr. 109/27.06.2012

si BS – 344.065,84 lei , prin OP nr. 110/27.06.2012, reprezentand c/v sumelor aferente avansului acordat,

solicitate la rambursare prin CR nr. 25/30.09.2011.

Inginerul prin adresa inregistrata la SC ECOAQUA SA sub nr.2843/01.06.2012 inainteaza dispozitiile

de santier nr. 2, 3, 4 si 5 cu propunere de aprobare care se refera la urmatoarele :

- Dispozitia de santier nr.2- Str. Rahova – inlocuire retea canalizare si retea de distributie – prin aceasta

dispozitie de santier proiectantul dispune pe sectorul cuprins intre caminele CV124 si CV128, suplimentarea

numarului de camine de vizitare cu 1 buc si amplasarea colectorului nou proiectat la 2,10 m pe axul strazii , pe

77

partea dreapta. Pe sectorul cuprins intre caminele CV82 si CV128 , proiectantul dispune suplimentarea

numarului de camine de vizitare cu 1 buc si amplasarea colectorului nou la 2,10 m de axul strazii .

- Dispozitia de santier nr.003- Str. G.Cosbuc - extindere retea canalizare – prin acesta dispozitie de

santier proiectantul dispune suplimentarea retelei de canalizare cu 18 m si ridicarea patului de pozare a

conductei cu 14 cm in dreptul caminului CV266 si micsorarea pantei la 1,53 0/00 pe tronsonul CV266-CV261

- Dispozitia de santier nr.4 – Str. Barsei- Bucovinei – extindere retea distributie apa – prin acesta

dispozitie de santier proiectantul dispune suplimentarea numarului de bransamente cu o unitate .

- Dispozitia de santier nr.5 – Str. Sulfinei – Extinderea retea canalizare – prin acesta dispozitie de santier

proiectantul dispune suplimentarea retelei de canalizare cu 125,91 m si a numarului de racorduri cu 16 unitati.

Inginerul prin adresele inregistrate la SC ECOAQUA SA sub nr.2978/08.06.2012, respectiv

3190/20.06.2012 informeaza ca pe str. I.L.Caragiale are loc faza determinanta proba de presiune retea

distributie apa in data de 08.06.2012 si pe str. Rahova in data de 21.06.2012.

Beneficiarul prin adresa nr. 3230/22.06.2012 transmite antreprenorului macheta pentru inscriptionarea

autovidanjei , conform prevederilor manualului de identificare vizuala .

Prin adresa nr. 2681/25.05.2012, Antreprenorul a notificat Beneficiarul in legatutra cu rezilierea

contractului prin activarea prevederilor art.15.2 si ca in motivatiile care au stat la baza acestei hotarari,

Beneficiarul nu a luat in considerare datele (informatiile) mentionate in documentele contractuale ( grafic de

executie aprobat , volum de lucrari executate pana la aceasta data cuntificate valoric , valoarea echipamentelor

livrate si respinge in totalitate, ca fiind nefondata, hotararea de reziliere a contractului . Deasemenea,

instiinteaza Beneficiarul asupra hotararii de reziliere a contractului conform art. 16.2 alin(d) – beneficiarul

nu isi indeplineste in mod substantial obligatiile prevazute in contract – coroborat cu art. 16.3 si 16.4 din

contract .

In perioada 05-08.06.2012, Inginerul a efectuat inventarul lucrarilor executate, in vederea evaluarii stadiului

fizic al contractului, la data rezilierii , urmand ca dupa definitivarea acestuia sa fie inaintat la Beneficiar.

Au fost tinute sedinte saptamanale si sedinta lunara de progres si s-au incheiat minute cu problemele



STRADA RAHOVA

Montat cond. PEHD SDR 26 DN 110mm=528 m;

Mont. Conducta PVC KG - SN8, De 250 mm= 528 m;

Bransament =86 unitati;

Hidranti = 6 unitati;

Racorduri = 86 unitati;

Camine de vizitare = 14 unitati ;

STRADA I.L.CARAGIALE

Montat cond. PEHD SDR 26 DN 110mm = 170m;

78

Montat cond. PEHD SDR 26 DN160mm=254 m;

Bransamente= 34 unitati ;

hidranti = 2 buc;

STRADA BARSEI – BUCOVINEI

Montat conducta apa DN 160 – L = 376 ml;

STRADA BISTRITEI – BUZAULUI

Montat conducta apa DN 160 – L = 483 ml;

Montat bransamente apa potabila De 25 mm, PEID (cu robinet cu cutie) - 25 (fara camine de

bransament);

STRADA SULFINEI

Montat cond. canalizare PVC, DN 250 – L = 872,92 ml;

camine vizitare = 19 unitati ;

racorduri la canalizare – 123 buc;

STRADA LIBERTATII

Montat cond. PEHD SDR 26 DN 110 – 113,8 ml;

Bransamente =6 unitati ;

Montat hidrant subteran – 1 buc;

STRADA GRADISTEI

Montat cond. canalizare PVC, DN 250 – L = 636 ml;

Montat conducta apa PEID SDR 26 DN 110 L = 643 m;



Bransamente= 54 unitati ;

STRADA GEORGE COSBUC

Montat cond. canalizare PVC, DN 250 – L =268 m;

racorduri la canalizare= 21 buc;


STRADA CAMPULUI

Montat conducte canalizare PVC, DN 250 – L = 276,78 ml;



Lucrarilor executate la reteaua de canalizare, finalizate sunt pe strazile Campului si Sulfinei .Restul strazilor

sunt lucrari incepute si nefinalizate , nu pot fi puse in functiune .

Cumulat de la inceputul contractului, indicatorii fizici reprezentand lucrari la reteaua de distributie

apa si de canalizare , se prezinta astfel :

Cumulat de la inceputul contractului, indicatorii fizici reprezentand lucrari la reteaua de distributie apa si

de canalizare , se prezinta astfel :

79

- lucrari la reteaua de distributie apa, in lungime de 2,568 km , din care : extindere retea apa 1,113 km si

reabilitare retea apa 1,455 km ;

- lucrari la reteaua de canalizare , in lungime de 2,582 km , din care : extindere retea canalizare 2,054 km

si reabilitare retea canalizare 0,528 km ;

RETELE DISTRIBUTIE APA Nr. crt. Strada Tipul lucrarilor Lungimi

[m]Lungime realizata decontata anterior

[m]

Lungimi realizate perioada

anterioara de

raportare

Lungimi realizate

perioada de raportare

[m]

Lungimi realizate

total [m]

[m]

1 Strada Pescarus retele de apa extindere 879 0 0 0 02 Strada Varianta Nord retele de apa extindere 2.443 0 0 0 03 Strada Bistritei-

Buzauluiretele de apa extindere 484 0 0 483 483

4 Strada Barsei-Bucovinei

retele de apa extindere 380 0 0 376 376

5 I.L.Caragiale retele de apa extindere 254 0 252 2 2546 Prel. Luceafarului retele de apa extindere 261 0 0 0 07 Strada Cuza Voda retele de apa inlocuire 839 0 0 0 08 Strada I.H.Radulescu retele de apa inlocuire 393 0 0 0 09 Strada Al. Sahia retele de apa inlocuire 425 0 0 0 0

10 Strada Bucuresti retele de apa inlocuire 1.411 0 0 0 011 Strada Prelungirea

Bucurestiretele de apa inlocuire 2.598 0 0 0 0

12 Strada Portului retele de apa inlocuire 577 0 0 0 013 Strada Ghe. Lazar retele de apa inlocuire 422 0 0 0 014 Strada Tudor

Vladimirescuretele de apa inlocuire 766 0 0 0 0

15 Strada Dobrogei retele de apa inlocuire 897 0 0 0 016 Strada Dorobanti retele de apa inlocuire 419 0 0 0 017 Strada Grivita retele de apa inlocuire 2.509 0 0 0 018 Strada Plevna retele de apa inlocuire 1.968 0 0 0 019 Strada Rahova retele de apa inlocuire 1.438 0 356 172 52820 I.L.Caragiale retele de apa inlocuire 177 0 156 14 17021 Strada Libertatii retele de apa inlocuire 124 0 0 113,80 113,8022 Strada Viitor retele de apa inlocuire 1.116 0 0 0 023 Strada Sloboziei retele de apa inlocuire 713 0 0 0 024 Strada Gradistea retele de apa inlocuire 662 0 0 643 64325 Strada Independentei retele de apa inlocuire 710 0 0 0 026 Strada Prel.

Luceafaruluiretele de apa inlocuire 235 0 0 0 0

TOTAL apa extindere

4.701 0 252,00 861.00 1113.00

TOTAL apa inlocuire 18.399 0 512,00 942,80 1454,80

TOTAL retea de apa 23100 0 764,00 1803,80 2567,80

RETELE DE CANALIZARE

Nr. crt. Strada Tipul lucrarilor Lungimi [m]

Lungime realizata decontata


Lungimi realizate

perioada de

Lungimi realizate

total

80

anterioara de

raportare

raportare

[m]

[m] [m] [m] [m]

1Aleea Canal

retele de canalizare extindere 120

0 0 0 0

2Bulevardul Garii


0 0 0 0

3 Prelungirea Luceafarului


0 0 0 0

4Prelungirea Panduri


0 0 0 0

5Prelungirea Pescarus


0 0 0 0

6Strada Baraganului


0 0 0 0

7Strada Campului

retele de canalizare extindere

249 0 276,78 0 276,78

8Strada Ciocarliei


0 0 0 0

9Strada Ciresilor


0 0 0 0

10Strada Crangului


0 0 0 0

11Strada Digului


0 0 0 0

12Strada Dorobanti


0 0 0 0

13Strada Dumbravei


0 0 0 0

14 Strada Flacara-Cuza Voda


0 0 0 0

15Strada G.Cosbuc


0 90 178 268

16Strada Ghe. Lazar


0 0 0 0

17Strada Gradistea


0 0 636 636

18Strada I.H.Radulescu


0 0 0 0

19Strada Locomotivei


0 0 0 0

20Strada Luceafarului


0 0 0 0

21Strada Macului


0 0 0 0

22Strada Florilor


0 0 0 0

23Strada Mihai Viteazu


0 0 0 0

24Strada Musetelului


0 0 0 0

25Strada N. Titulescu


0 0 0 0

26Strada Navodari


0 0 0 0

27Strada Oituz


0 0 0 0

28 Strada Panduri retele de canalizare 114 0 0 0 0

81

extindere29

Strada Penny Marketretele de canalizare extindere 343

0 0 0 0

30Strada Pescarus


0 0 0 0

31Strada Plevna


0 0 0 0

32Strada Pompieri


0 0 0 0

33 Strada Prelungirea Bucuresti


0 0 0 0

34Strada Republicii


0 0 0 0

35Strada Scolii


0 0 0 0

36Strada Sperantei


0 0 0 0

37Strada Sulfinei


0 0 872,92 872,92

38 Strada Tudor Vladimirescu


0 0 0 0

39Strada Unirii


0 0 0 0

40Strada Viitor


0 0 0 0

41Strada Ghe. Lazar

retele de canalizare inlocuire 140

0 0 0 0

42 Strada Bucuresti (DN3 B)


0 0 0 0

43Strada I.H.Radulescu


0 0 0 0

44Strada Grivita


0 0 0 0

45Strada Rahova

retele de canalizare inlocuire 1.774

0 361 167 528

46Strada Viitor


0 0 0 0

47Strada Toamnei


0 0 0 0

48Blocuri J_1, J_2


0 0 0 0

49Blocuri Modelu


0 0 0 0

50Cartier Micro 6_1, 6_2


0 0 0 0

TOTAL retea de canalizare extindere 16.208

0 366,78 1686,92 2053,70

TOTAL retea de canalizare inlocuire 7.713

0 361,00 167,00 528,00

TOTAL retea de canalizare 23291

0 727,78 1853,92 2581,70


Primul program de lucru revizuit si completat de Antreprenor, cu punctele de referinta 4,5,6,7 a fost aprobat

de Inginer si inaintat cu adresa nr. 3718/12.12.2011 si inregistrat la SC ECOAQUA SA sub

nr.8111/12.12.2011.

82


S-au efectuat fotografii pentru consemnarea situatiei existente si a progresului zilnic al lucrarilor. S-a intocmit

jurnalul zilnic si rapoartele de inspectie saptamanala.





Proiect detalii de executie Camine vane-constructii

11.05.2012 Aprobat de inginer si beneficiar

D.S. nr.1-Strada Campului 20.12.2011 Aprobat de inginer si beneficiar

Aprobare inlocuire reprezentant antreprenor

03.05.2012 Aprobat de inginer si beneficiar

Aprobare inlocuire Responsabil tehnic cu executia

16.05.2012 Aprobat de inginer

Raport inginer propunere preluare Autolaborator de inspectie video canalizare CCTV

14.05.2012Aprobat de inginer , urmeaza sa se faca receptia echipamentului de catre comisia de receptie a beneficiarului

Raport inginer propunere preluare autovidanja


Raport inginer propunere preluare autoutilitare combinata pentru intretinere retele canalizare


D.S. nr.2-Strada Rahova 01.06.2012 Aprobat de inginer si beneficiar

D.S. nr.3-Strada G.Cosbuc 01.06.2012 Aprobat de inginer si beneficiar

D.S. nr.4-Strada Barsei –Bucovinei 01.06.2012 Aprobat de inginer si beneficiar

D.S. nr.5-Strada Sulfinei 01.06.2012 Aprobat de inginer si beneficiar

Plati intermediare - In perioada de raportare nu au fost inaintate aplicatii de plata.

Alte cheltuieli efectuate pentru acest contract -In perioada de raportare nu s-au efectuat plati.


In data de 01.03.2012, beneficiarul prin adresa nr. 951/01.03.2012 notifica antreprenorul privind

nerespectarea programului de executie , existand riscul de a nu finaliza lucrarile in perioada contractata ,

83

precum si atentionarea antreprenorului ca, beneficiarul va aplica prevederile contractuale potrivit prevederilor

contractuale sub – clauzele 2.5 si 15.2 – rezilierea contractului de catre beneficiar .

Prin adresa nr.2531/17.05.2012, SC ECOAQUA SA a notificat antreprenorul asupra hotararii de

reziliere a contractului conform dispozitiilor art.15, subclauza 15.2- Rezilierea contractului de catre beneficiar ,

punctul b) , incepand cu data de 10.06.2012.

CL 9 „Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de

pompare apă uzată, Urziceni”.Conditii de contract aplicate „ Condiţii de Contract pentru Construcţii“.

Contractant : contractul este atribuit


Contractant : SC FIBEC SA Campina

Adresa inregistrata a sediului : str. Ecaterina Teodoroiu nr. 24 Campina, jud. Prahova , cod postal 105600, tel.

0244/375195, fax. 0244/375581, e-mail:[email protected].


Valoare contract actualizata : 22.841.974,33 lei , la care se adauga TVA.


Durata de executie : 21,5 luni, respectiv : 15.01.2012, la care se adauga Perioada de Notificare a Defectelor

de 12 luni.


In perioada de raportare a fost finalizata activitatea Comisiei de receptie a lucrarilor , in urma careia s-a

intocmit Procesul -verbal de recepţie la terminarea lucrarilor pentru o parte din lucrari , inregistrat la

SC ECOAQUA SA sub nr. 1597/02.04.2012 , prin care s-a admis receptia unei parti de lucrari .

Comisia de recepţie a motivat propunerea făcută prin faptul ca :

- partea de lucrari supusa receptiei, din cadrul contractului , este independenta din punct de vedere fizic si

functional , iar finalizarea si remedierea lucrarilor cuprinse in Anexa nr.2 sunt fara impact major in

etapa de punere in functiune la nivelul parametrilor tehnologici din proiect al obiectivului de investitie .

- remedierea neconformitatilor constatate se va face in termenele specificate in Anexa 1 si Anexa 2, urmand

ca dupa remediere sa se intocmeasca un proces verbal de stingere a neconformitatilor constatate.

Conform HGR nr. 273/1994 , procesul –verbal încheiat în aceste condiţii este un proces verbal de predare-

primire si nu un proces-verbal de recepţie pentru partea de lucrare în cauză, urmand ca , investitorul sa

înscrie în Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrarilor pentru intregul contract , neconformitatilor pe

care le-a constatat cu ocazia predării-primirii şi le-a consemnat în prezentul procesul-verbal.

Comisia de receptie recomanda măsurile de conservare, precum şi cele de protecţie reciprocă a desfăşurării

activităţii pentru cele două părţi. Toate riscurile şi pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra

investitorului, cu excepţia viciilor ascunse şi a celor decurgând din executarea necorespunzătoare. Pentru partea

de lucrare preluată de investitor, perioada de garanţie pentru viciile care nu ţin de siguranţa construcţiei începe

de la data procesului-verbal de recepţie, întocmit la terminarea lucrărilor în întregime.

Antreprenorul prin adresa nr. 1902/18.04.2012 anunta ca in data de 23.04.2012 va avea loc faza

determinanta – proba de etanseitate SPAU Regiei .

84

Antreprenorul prin adresa nr. 2783/30.05.2012 anunta ca va avea loc faza determinanta – priza de

pamant SPAU Regiei in data de 31.05.2012.

Antreprenorul prin adresa nr. 1902/18.04.2012 anunta ca in data de 23.04.2012 va avea loc faza

determinanta – proba de etanseitate SPAU Regiei .

Antreprenorul prin adresa nr. 2783/30.05.2012 anunta ca va avea loc faza determinanta – priza de pamant

SPAU Regiei in data de 31.05.2012.

In data de 24.05.2012, Antreprenorul a solicitat Inginerului receptia la terminarea lucrarilor, pentru

intregul contract.; drept urmare, Inginerul a solicitat Beneficiarului intrunirea comisiei si stabilirea datei de

receptie a lucrarilor.

Receptia lucrarilor contractului a fost efectuata in perioada 11-18.06.2012; s-a intocmit Procesul verbal

de receptie la terminarea lucrarilor nr. 3114/ 18.06.2012, cu incheierea Anexelor 1 si 2.

In data de 26.06.2012 inginerul emite Certificatul de receptie nr.1/2012 la terminarea lucrarilor

Au avut loc sedinte saptamanale de lucru in fiecare zi de luni, prima sedinta din luna avand loc la

sediul HILL din Calarasi, celelalte avand loc la sediul ECOAQUA Urziceni.


S-au facut fotografii pentru consemnarea situatiei existente si a progresului zilnic al lucrarilor. S-a intocmit

jurnalul zilnic si rapoartele de inspectie saptamanala. Predarea raportului lunar s-a efectuat in termenul

prevazut in contract.



In luna aprile – iunie 2012 , au fost executate urmatoarele lucrari :

In perioada 01.04.2012 - 31.05.2012 s-a lucrat la montarea instalatiilor hidraulice SPAU Regiei si remedierea

lucrarilor cuprinse in Anexa 2, la Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrarilor pentru o parte din

lucrari nr. 1597/02.04.2012, precum si remedierea lucrarilor cuprinse in Anexa 2 la Procesul verbal de

receptie la terminarea lucrarilor nr. 3114/ 18.06.2012.



- lucrari la reteaua de distributie apa, in lungime de 27,2 km , din care : extindere retea apa 16,3 km si

reabilitare retea apa 10,9 km ;

- lucrari la reteaua de canalizare , in lungime de 21,7 km , din care : extindere retea canalizare 4,6 km si

reabilitare retea canalizare 17,1 km ;

RETELE DISTRIBUTIE APA

Nr. crt. Strada Tipul lucrarilor Lungimi [m] Lungime realizata decontata

[m]

Lungimi realizate


[m]

Lungimi realizate

total [m]

1 Zona U-uri apa inlocuire 198 198 0 1982 Strada Maramures apa inlocuire 131 131 0 131

85

3 Strada 13 Decembrie apa inlocuire 244 244 0 2444 Strada Autobuzului apa inlocuire 1041 1041 0 1041

5 Strada Vanatori apa inlocuire 602 528 0 5286 Liceul teoretic-

epurare(Lizierei)apa inlocuire 241 241 0 241

7 Strada Garii apa inlocuire 630 600 0 600

8 Strada Regele Ferdinand

apa inlocuire 338 338 0 338

9 Strada 1918 apa inlocuire 869 969 0 96910 Strada Tudor

Vladimirescuapa inlocuire 198 198 0 198

11 Strada Panduri apa inlocuire 375 375 0 375

12 Strada Traian apa inlocuire 310 310 0 31013 Strada Arcului,

Libertatiiapa inlocuire 384 384 0 384

14 Strada Buzaului apa inlocuire 1289 1289 0 1289

15 Strada Revolutiei apa inlocuire 580 580 0 58016 Strada Av. Jipa Ionescu apa inlocuire 252 252 0 252

17 Strada Perilor apa inlocuire 614 614 0 61418 Strada Republicii apa inlocuire 440 440 0 440

19 Strada Postei apa inlocuire 823 823 0 82320 Strada Bujorului apa inlocuire 439 589 0 589

21 Strada Aurora apa inlocuire 314 314 0 31422 Calea Bucuresti apa inlocuire 220 220 0 220

23 Strada Vasile Lascar apa inlocuire 239 239 0 239

24 AS7 (zona CD-uri) apa inlocuire 787 0

25 Strada Golesti apa extindere 160 160 0 16026 Str.

Armoniei,Romanitei,Balantei

apa extindere 260 260 0 260

27 Strada 9 Mai apa extindere 193 193 0 19328 Strada Crizantemelor apa extindere 168 168 0 168

29 Strada Ghiocei apa extindere 790 790 0 79030 Strada

Grivitei+Oboruluiapa extindere 506 506 0 506

31 Strada Constructorilor apa extindere 400 376 0 376

32 Strada Mihai Viteazul apa extindere 854 854 0 854

33 Strada Industriei apa extindere 208 208 0 208

34 Strada 1Mai apa extindere 419 419 0 41935 Strada Regiei apa extindere 170 170 0 170

36 Strada Carierei apa extindere 257 257 0 25737 Compresoarelor +

Intrarea Petrolistilorapa extindere 588 588 0 588

38 Calea Bucuresti - ST (DE 315 mm)

apa extindere 1500 1498,46 0 1498,46

39 Calea Bucuresti - ST (DE 110 mm)


40 Conducta de legatura Alexeni


86

41 Strada M. Malaeru apa extindere 170 170 0 17042 Strada Mecanizatorilor apa extindere 189 189 0 189

43 Strada Patriei apa extindere 164 136 28 16444 Strada Manasia - ST apa extindere 2250 2050 0 2050

45 Strada Viilor apa extindere 253 253 0 253

46 Strada Nucilor apa extindere 273 273 0 27347 Strada Gradinari apa extindere 290 290 0 290

48 AS4 apa extindere 618 563 0 563

AS4 diametre diferite apa extindere 141 241 0 241



51 Strada Pacii + Intr. Depozitelor


TOTAL apa inlocuiri 11.558 10.917,00 0 10.917,00TOTAL apa extinderi 16.755 16.145,46 28 16.282,46

TOTAL APA 28.313 27.199,46 28 27.227,46

RETEA CANALIZARE

Nr. crt.

Strada Tipul lucrarilor Lungimi (m) Lungime realizata decontata

[m]


de raportare

[m]

Lungimi realizate

total [m]

1 Str. Vanatori canalizare inlocuiri 602 530 0 530

2 Calea Bucuresti canalizare inlocuiri 200 200 0 200

3 Str.Teilor canalizare inlocuiri 509 50 0 50

4Str. Regele Ferdinand canalizare inlocuiri 850

8500 850

5Str. M. Malaeru, 8 Martie, Postei canalizare inlocuiri 475

4050 405

6 Str.Crinului canalizare inlocuiri 242 242 0 242

7 Str. Buzaului canalizare inlocuiri 1154 1154 0 1154

8 Str. Constructorilor canalizare inlocuiri 1470 980 0 980

9 Str.Craitelor canalizare inlocuiri 250 250 0 250

10 Str. Puscasi canalizare extindere 1313 1313 0 1313

11Str. Prelungirea Puscasi 1 canalizare extindere 84

840 84

12Str. Prelungirea Puscasi 2 canalizare extindere 116

1160 116

13 Str. Vanatori canalizare extindere 590 443 0 443

14 Str. Independentei canalizare extindere 510 510 0 510

15Str. Prelungirea Vanatori 1 canalizare extindere 519

5190 519


1420 142


1460 146

18 Str. Viilor canalizare extindere 205 180 0 180

87

19 Str. Nucilor canalizare extindere 215 212 0 212

20 Str. Gradinari canalizare extindere 290 222 0 222

21 Str. Perilor canalizare extindere 405 405 0 405

22 Str. Panduri canalizare extindere 288 288 0 288

23

Str. Arcului 1 (CM16.2 - CM16.10) canalizare extindere

98 98 0 98

24Str. Arcului 2 (SP - CM9.14) canalizare extindere

157 157 0 157

25

Str. Arcului 3 (CM10.4 - CM10.4.1) canalizare extindere

45 45 0 45

26Prelungirea Postei + Str. Labirint canalizare extindere

182 190 8 190

27Str. Labirint + Str. Bujorului canalizare extindere

160 160 0 160

28Strada Plantelor + Arcului canalizare extindere

260 260 0

260

29

Str. Zorilor+Labirint+Bujorului+Arcului canalizare extindere

496 249,5

0

249,5

30Strada Grivitei+Oborului canalizare extindere

605 6050

605

31Str. Mecanizatorilor canalizare extindere

168 1680

168

32 Str. Patriei canalizare extindere 115 115 0 115

33 Str. Avram Iancu canalizare extindere 104 104 0 104

34 Str. Pacii canalizare extindere 387 387 0 387

35Str. Pacii + Str. Buzaului canalizare extindere

160 1600

160

36Str. Pacii + Str. Armoniei canalizare extindere

562 294 0 294

37 Str. Golesti canalizare extindere 165 165 0 165

38Intrarea Depozitelor canalizare extindere

100 100 0

100

39 Str. Mihai Viteazu canalizare extindere 280 280 0 280

40Strada Ghiocei + Str. M. Viteazul canalizare extindere

640 640 0

640

41Str. Aleea Campului+1918 canalizare extindere

347 3470

347

42Str. Aleea Campului canalizare extindere

348 3480

348

43 Str. Crizantemelor canalizare extindere 66 66 0 66

44 Str. Parfumului canalizare extindere 270 270 0 270

45Str. Intrarea Liberatii canalizare extindere

230 2300

230

46Str. Lacului + Str. Intr. Libertatii canalizare extindere 390 390 0 390

47 ZONA Viorelelor canalizare extindere 2068 2.216,60 0 2.216,60

48 Str. Regiei canalizare extindere ( sunt incluse lucrarile

1631 1617,80 0 1617,80

88

suplimentare in lungime de 1166 m )

49 Str. Industriei canalizare extindere 320 320 0 320

50Str. Reteaua Compresoarelor canalizare extindere

359 3590

359

51 Str. 1 Mai canalizare extindere 309 320 0 320

52 Str. Carierei canalizare extindere 240 213 0 213

53Calea Bucuresti - ST canalizare extindere

741741 0 741

54Str. Av. Jipa Ionescu canalizare extindere 530 530 0 530

55 Str. Tineretului canalizare extindere 143 143 0 143

56spre Statia de Epurare (CM1-SE) canalizare extindere

9898 0 98

57Str. Mihai Eminescu Canalizare extindere

094 0 94

Total canalizare inlocuire 5.752 4.611 0 4.611 Total canalizare extindere 17.597 17060.90 0 17060.90

TOTAL CANALIZARE 23.349 21671.90 0 21671.90


S-au facut fotografii pentru consemnarea situatiei existente si a progresului zilnic al lucrarilor.

S-au intocmit jurnalele zilnice si rapoartele de inspectie saptamanala. Predarea rapoartelor lunare s-a facut in

termenul prevazut in contract.

Plaţi interimare

In data de 11.05.2012, Antreprenorul a inaintat Situatia de plata nr.12 care cuprinde lucrari executate in

perioada 14.12.2012-10.05.2012 , in valoare de 319.386,68 lei.reprezentand 1,40% din valoarea contractului.

Inginerul a emis CPI nr.12 /01.06.2012, in valoare de 287.448,01lei , fara TVA.

Situ atia de lucrari nr.12, include lucrari executate la reteaua de distributie si la sistemul de canalizare, lucrari

de constructie , instalatii mecanice , electrice + automatizari , instalatii ventilatii si amenajari exterioare SPAU2,

SPAU3, SPAU4; lucrari executate pana pe data de 15.01.2012 si lucrari de constructii, instalatii hidraulice,

montaj utilaj statie, instalatii electrice, sistematizarea pe verticala, imprejmuire si porti – SPAU Regiei, lucrari

executate pana la data de 10.05.2012, conform tabelului de mai jos, astfel:

Nr. crt Strada

extindere retea apa Bransamente racorduri Subtraversare

1 Arcului+Libertatii 1

2 Buzaului 2

3 Constructorilor 1

4 Patriei 28

5 Vanatori 1

TOTAL 28 2 1

89

6

SPAU 2 - constructii -10%-instalatii mecanice - 8,21%- instalatii electrice +automatizari -8,9%-instalatie ventilatie -10%-amenajari exterioare-10%

7

SPAU 3-constructii -10%-Instalatii mecanice - 7,73%- instalatii electrice +automatizari - 9%-instalatie ventilatie -10%-amenajari exterioare -10%

8

SPAU 4-constructii -10%-instalatii mecanice - 8,21%-instalatii electrice +automatizari -8,9%-instalatie ventilatie- 10%-amenajari exterioare- 10%

9

SPAU REGIEI - constructii - 85,13 %- instalatii mecanice - 90%-montaj utilaj statie - 65,98%- instalatii electrice - 2,22%-sistematizare pe verticala -25,76%-imprejmuire si porti - 89,09 %

Pentru listele de cantitati str. Garii si str. Asociatia 4 s-a facut o corectie de valoare la aplicatia de plata nr.7

respectiv :

Str. Garii - in loc de Bransamente apa potabila PEID, Dn 63 mm cu pretul unitar 3.709,39 lei , corectat

Bransamente apa potabila PEID, Dn 40 mm cu pretul unitar 2.195,97 lei si

Asociatia 4- Bransamente apa potabila PEID, Dn 25 mm , in loc de 3 unit cu pretul unitar de 1336,44 lei ,

corectat 3 unitati cu pretul unitar 3.709,39 pretul unitar conform contract

Verificarile atat din punct de vedere calitativ cat si cantitativ au fost consemnate in jurnalele de santier,

in procesele – verbale semnate de dirigintele de santier impreuna cu reprezentantii antreprenorului si




Factura FBCFCT nr.0001366/06.06.2012, in valoare de 287.448,01lei, la care se adauga TVA in valoare de

76.652,80 lei a fost platita prin OP nr. 97/11.06.2012 si a fost inclusa in Cererea de rambursare nr. 33.

Valoarea solicitata la rambursare , reprezinta lucrari in valoare de 117.715,27 lei, fara TVA , din contractul de

baza si lucrari suplimentare 169.732,74 lei, fara TVA, din Actul aditional nr. 5/15.08.2011.

Suma pentru care s-a solicitat plata depaseste valoarea minima a certificatului interimar de plata conform art.14.6

din Anexa la oferta .



90

Nefinalizarea obiectului SPAU Regiei la termenul de 15.01.2012 impune calcularea de penalitati conform

clauzelor contractuale sub clauza 8.7 – penalitati de intarziere .


pompare apă uzată, Budeşti şi Olteniţa”.Conditii de contract aplicate „Condiţii de Contract pentru

Construcţii“

Contractul de lucrari nr.3185/29.07.2010

Contractant : SC ENERGOCONSTRUCTIA FILIALA BUCURESTI SA

Adresa inregistrata a sediului : Calea Dorobantilor nr. 103-105, sector 1, Bucuresti, tel +40 21 31 62 025, fax.

+ 40 21 31 61 580 , cod de identificare fiscala RO 15540815, numarul de inmatriculare la Registrul Comertului

J40/8678/25.06.2003

Valoare contract : 13.266.717,94 lei , la care se adauga TVA.


Durata de executie : 17,7 luni, respectiv, 10.02.2011, la care se adauga Perioada de Notificare a Defectelor de

minim 12 luni .


Urmare a Notificarii transmise de Primaria orasului Oltenita prin care sesizau faptul ca refacerile de

carosabil nu se executa conform proiect, iar caminele de vane de pe str.Tudor Vladimirescu si str.22

Decembrie nu respecta dimensiunile din proiect, Beneficiarul a solicitat Inginerului si Antreprenorului sa ia

toate masurile pentru remedierea deficientelor.

Inginerul a solicitat Antreprenorului sa urgenteze asfaltarea strazilor pe care au fost finalizate lucrarile in

Oltenita, respectiv str.General Manu, str.C.I.Alimanasteanu(Iliescu) str.Argesului SI Str.Traian.

Beneficiarul a inaintat Inginerului macheta in varianta finala, pentru inscriptionarea echipamentelor

autovidanja si autocuratitor.

Inginerul solicita Beneficiarului ca impreuna cu autoritatea locala din Budesti sa ia masuri pentru

accelerarea procedurilor de racordare a proprietarilor de pe strazile care in momentul de fata sunt

functionale si colecteaza apa uzata gravitational in statia de epurare, independent de statiile de pompare, in

vederea asigurarii unui debit zilnic mediu de 396,3 mc/zi.

Urmare a solicitarii de aprobare a Inginerului, in ceea ce priveste excutarea a 17 racorduri suplimentare pe

str.General Manu din Oltenita, pentru buna functionare a retelei de canalizare, Beneficiarul isi da acordul in

aceasta privinta.

A fost prelungita valabilitatea Autorizatiei de construire nr.07/ 10.09.2010 , pentru executarea retelelor

de distributie si de canalizare din aglomerarea Budesti, pana la data de 25.04.2013 si a fost inaintata

Inginerului impreuna cu Autorizatia de construire (prelungita pana la 14.03.2013) pentru statiile de pompare

ape uzate 1 si 2 din aglomerarea Budesti.

Sucursala Oltenita propune ca pentru functionarea statiei de pompare SPAU Digului atat in conditii

normale cat si in conditii de avarii in alimentarea cu energie electrica, pe conducta de preaplin sa fie montata o

vana Dn 800 mm, tip cutit, montata in interiorul unui camin din beton armat amplasat la cca 3 m de statie.

91

Urmare acestei solicitari, Inginerul propune montarea acestui tip de vana pe conducta de preaplin, iar

Beneficiarul isi da acordul in legatura cu aceasta propunere.

Antreprenorul, prevalandu-se de conditiile Legii 364/2004 – versiune actualizata in 11.12.2012,

instiinteaza Beneficiarul ca se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii si poate beneficia de

reduceri cu 50 % pentru criteriile legate de prezentarea garantiei de buna executie. Legat de acest aspect,

Beneficiarul considera ca, Antreprenorul neinvocand calitatea de IMM la momentul deschiderii ofertelor , o

asfel de solicitare este tardiva si neintemeiata, iar firma SC ENERGOCONSTRUCTIA FILIALA BUCURESTI

SA este o firma legata, unde o alta societate detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor, datele privind

numarul de salariati si cifra de afaceri se cumuleaza, neindeplinind astfel conditiile de IMM.

La solicitarea Beneficiarului, Antreprenorul si-a prelungit scrisoarea de garantie bancara pentru recuperarea

avansului, avand termen de valabilitate 31.07.2012.

Avand in vedere ca procesul de executie se desfasoara prea lent, iar progresul fizic este foarte mic,

Inginerul a convocat conducerea firmei SC ENERGOCONSTRUCTIA FILIALA BUCURESTI SA pentru a

stabili masurile necesar in vederea finalizarii in cel mai scurt timp a lucrarilor.

In perioada de raportare, Primaria orasului Budesti, solicita Beneficiarului sa fie atentionat Antreprenorul in

legatura cu deficientele aparute pe Calea Bucuresti si pe str.Nicolae Iorga in urma ploilor.

La solicitarea Beneficiarului, Antreprenorul si-a prelungit politele de asigurare a lucrarilor de constructii si

raspunderea constructorului si asigurarea colectiva de accidente persoane, avand termene de valabilitate:

30.06.2012.

Tinand cont de faptul ca politele de asigurare au termene de valabilitate scurte, respectiv pana la

30.07.2012, Beneficiarul, solicita Inginerului sa atentioneze Antreprenorul sa-si reinnoiasca aceste polite.

Urmare a Notei de constatare emisa de Sucursala Oltenita, in urma verificarilor efectuate la lucrarile

executate in Oltenita si Budesti, Beneficiarul a solicitat Inginerului sa analizeze situatia si sa comunice

Antreprenorului ca trebuie luate masuri de remediere a deficientelor.

Urmare a sesizarii Primariei orasului Budesti, referitoare la faptul ca in aceasta aglomerare nu s-a lucrat o

perioada de 10 zile, Inginerul a solicitat Antreprenorului sa prezinte un Raport justificativ referitor la situatia

generata.

In perioada de raportare a fost inaintata de catre Antreprenor, situatia de lucrari nr.6, care cuprinde lucrari

executate in perioada 18.01.2012-11.04.2012, in valoare de 756.654,07 lei fara TVA

Au fost tinute sedinte saptamanale si sedinte lunare de progres si s-au incheiat minute, cu problemele




La Oltenita lucrarile de organizare de santier sunt definitivate.


92


In perioada de raportare au fost executate urmatoarele lucrari :

Oltenita:

- str. Depozitelor – retea canalizare PVC Dn=500 mm – realizat colector in lungime de 253 m,

3 camine de vizitare, refacere strada, asternere balast; turnar beton

- SPAU Digului by-pass - sapatura pentru conducta evacuare PAFSIN Dn=800 mm;

- montat 132 ml conducta refulare PAFSIN Dn=800 mm;

- montaj pompa by-pass si instalare by-pass

- dezafectare pompe existente in SPAU Digului

- spargere goluri tehnologice la cota 0,00

- curatat cheson sedimente si nisip, evacuare si transport, spalare si igienizare incinta

SPAU, spargere perete pentru conducta de refulare;

- SPAU – lucrari de by-pass, montat distribuitor

- ST2 Portului – retea distributie apa, teava PEID Dn=160mm, executat 8 hidranti;

- montat 19 apometre;

- spalare si clorinare pentru probe de potabilitate;

- betonare hidranti;

- amenajare strada, aducere la starea initiala ;

- str. Portului – retea apa, teava PEID Dn 110mm –lungime 33 m

– montat 6 hidranti si 3 bransamente;

- montat 19 apometre;

- spalare si clorinare pentru probe de potabilitate;

-Soseaua Intrarea Calarasilor – retea apa – montat 2 hidranti ;

- Str.Alimanasteanu, str. Traian, str. Argesului si str. General Manu– taiat asfalt pentru refacere carosabil, turnat

asfalt

Budesti:

- Calea Bucuresti –retea distributie apa PEID Dn 110mm – executat 88 ml retea,10 bransamente, turnat 2

camine de vane, 3 cam vane echipare

- Calea Bucuresti –retea canalizare teava PEID Dn 250mm colector 120 ml, 2 camine de vizitare si 2 racorduri;

- executat sapatura hidrant, legatura la retea apa potabila cu str. Agricultori, 1 Mai, Dumbravei,

- Str. Independentei - retea canalizare teava PVC Dn=250mm, executat 24 ml colector si 8 racorduri

- Calea Bucuresti –retea canalizare prin foraj orizontal executat legatura CV64 – SPAU 1

- Str. Teilor – retea distributie apa cond PEID Dn=110 mm executat 4 branansamente si 1 cam. vane, echipare

camin cane

- Plevna - retea canalizare teava PVC Dn 250mm, Curatat camine de vizitare;

- 1 Decembrie 1918 - retea canalizaerteava PVC Dn 250mm, curatat camin de vizitare – 2; executat 7 racorduri;

- Stefan cel Mare - retea canalizarteava PVC Dn 250mm, executat 2 racorduri;

- 22 decembrie 1989 – retea apa, PEID Dn 110mm, executat 1 bransament;

93

- str. Garii – retea canalizare PVC Dn=250 mm- executat sapatura si turnat beton rigole pentru refacere la starea

initiala

- Strada VII - retea canalizare teava PVC Dn 250mm, executat 2 racorduri;

- SPAU 2 – curatat in jurul chesonului;

- masurari topo – Str. Visului, Teilor, Stefan cel Mare, Zidarilor, Petuniilor

- Curatat camine de vizitare si pregatire proba de casa pe strazile: Plevna, 1 Decembrie,

- Spalarea retea apa potabila pe strazile: 8 Martie, Al. Salcamilor, Depozitului, Primaverii, 22 Decembrie 1989,

Mihai Eminescu, Stefan cel Mare, Sericiculturii

- str. Garii – retea canalizare PVC Dn=250 mm- executat 1 CV, curatat camine de vizitare, executat proba video,

refacut umpluturi in zonele cu deficiente

-dezinfectare retea apa potabila pe strazile: 8 Martie, Al. Salcamilor, Depozitului, Primaverii, 22 Decembrie

1989, Mihai Eminescu, Stefan cel Mare, Sericiculturii

- conducta de refulare SPAU 2 teava PEID DN=140 mm – 20 ml

- inspectie video pe strazile: Visului, Zidarilor, Petuniilor, Sericiculturi, Primaverii, 22 Decembrie 1989, 8

Martie, Al. Salcamilor.

- clorinare retea de apa potabila pe strazile: - Nicolae Iorga, Oituz, Agricultori; 1 Mai, Dumbravei, 8 Martie,

Stefan cel Mare, Al. Salcamilor, Depozitului;

- spalarea retea cu apa: Nicolae Iorga, Oituz, Agricultori, Sericiculturi, 22 Decembrie 1989, 8 Martie, Al.

Salcamilor, Depozitelor, Stefan cel Mare.

- 1 Decembrie 1918 – finalizarea racorduri, curatare camine, proba de etanseitate casa si faza determinanta;

- Strada Independentei si Teilor – proba de casa si faze determinante;

- Str. VI – proba de casa;

- Punerea in functiunea retea de apa potabila pe stazile: 1 Mai, 8 Martie, Al. Salcamilor, Depozitului, Mihai

Eminescu, Stefan cel Mare si Dumbravei.

Cumulat de la inceputul contractului

Situatia lucrarilor executate la reteaua de distributie apa si de canalizare se prezinta astfel:

RETELE DISTRIBUTIE OLTENITA

Nr.crt.

Strada Tipul lucrarilor

Lungimi[m]

Lungimi realizate

total anterior [m]

Lungimi realizate decontate anterior

[m]

Lungimi realizate in perioada de raportare

[m]

Lungimi realizate

total [m]

1 Str.Portului distributie inlocuire

633 422 0 33 455

2 str.T.Vladimirescu distributie inlocuire

816 823 816 0 823

3 DrumST2-sos.Port.

distributie inlocuire

1393 1603 1393 0 1603

4 Intr.Calarasilor-SE DN 160

distributie extindere

1848 1876 1848 0 1876

94

5 Intr.Calarasilor-SE DN 75

distributie extindere

784 709 557 0 709

6 Str.Agricultorilor distributie inlocuire

350 356 350 0 356

7 Str.Raului (fosta 22 Decembrie)

distributie inlocuire

119 148,5 119 0 148,5

8 Aleea Plantelor distributie inlocuire

155 78,4 78,4 0 78,4

9 Str.Libertatii distributie inlocuire

175 186,7 175 0 186,7

10 Str.Luceafarului distributie inlocuire

196 0 0 0 0

11 Str.1 Mai distributie inlocuire

160 159 159 0 159

12 Str.Rozelor distributie inlocuire

159 138 138 0 138

13 Str.Sperantei distributie inlocuire

274 254 254 0 254

14 Str.Trandafirilor distributie inlocuire

92 90 90 0 90

15 Str.Victoriei distributie inlocuire

434 432,2 432,2 0 432,2

Total extinderi distributie

2632 2585 2405,00 0 2585

Total inlocuiri distributie

4956 4.690,80 4004,60 33 4723,80

TOTAL 7588 7275.8 6409,60 33 7308,80

RETELE CANALIZARE OLTENITA

Nr.crt.

Strada Tipul lucrarilor Lungimi[m]

Lungimi realizate

total anterior [m]


[m]

Lungimi realizate


[m]

Lungimi realizate

total [m]

1 Str.Argesului canalizare inlocuire

190 190 0 0 190

2 str.General Manu canalizare inlocuire

99 99 0 0 99

3 Str.Traian canalizare inlocuire

196 196 0 17 213

4 Str.Iliescu canalizare inlocuire

188 188 0 51 239

5 str.C.A.Rosetii canalizare inlocuire

310 344 310 0 344

6 str.C.A.Rosetii canalizare extindere

260 251.50 251,50 0 251.50

7 str.General Manu canalizare extindere

73 73 0 0 73

8 str.I.H.Radulescu canalizare extindere

221 244 221 0 244

9 str.Depozitelor canalizare extindere

1937 1006 0 253 1259

10 str.9 Mai canalizare extindere

218 280 218 0 280

11 str.Matei Basarab canalizare 191 192.40 191 0 192.40

95

extindere

12 str.Libertatii canalizare extindere

154 154 154 0 154

13 str.Paralela Oituz canalizare extindere

131 0 0 0 0

14 str.Digului canalizare extindere

912 909 909 0 909

15 str.Agricultorilor canalizare extindere

354 356 354 0 356

16 Str.Luceafarului canalizare extindere

188 27 0 0 27

Total extinderi canalizare

4639 3492.9 2298,5 253 3745.9

Total inlocuiri canalizare

983 1017 310 0 1017

TOTAL 5622 4509,90 2608,5 253 4762,90

RETELE DISTRIBUTIE BUDESTI

Nr.crt.

Strada Tipul lucrarilor

Lungimi[m]

Lungimi realizate

total anterior

[m]


[m]


de raportare

[m]

Lungimi realizate

total [m]

1 Aleea Salcamilor

apa extindere 152 142 142 0 142

2 Str. Agricultorilor

apa extindere 180 168.5 168,5 0 168.5

3 Str. Calea Bucuresti

apa extindere 438 0 0 88 88

4 Str. 22 Decembrie

apa extindere 257 257 257 0 257

5 Str. Dumbravei apa extindere 325 335 325 0 335

6 Str. Depozitului apa extindere 132 152 132 0 152

7 Str. 8 Martie apa extindere 154 156 154 0 156

8 Str. 1 Mai apa extindere 152 161 152 0 161

9 Str. Mihai Eminescu

apa extindere 221 215 215 0 215

10 Str. Nicolae Iorga

apa extindere 263 307 263 0 307

11 Str. Oituz apa extindere 152 129 129 0 129

12 Str. Primaverii apa extindere 225 220.8 220,8 0 220.8

13 Str. Plopilor apa extindere 63 62 62 0 62

14 Str. Sericiculturii

apa extindere 329 330 329 0 330

15 Str. Stefan cel Mare

apa extindere 280 285 280 0 285

16 Str. Teilor apa extindere 142 142 0 0 142

17 Str.VII apa extindere 120 0 0 0 0

APA extinderi 3585 3062,30 2829,30 88 3150,30

96

RETELE CANALIZARE BUDESTINr.crt.

Strada Tipul lucrarilor Lungimi[m]

Lungimi realizate

total anterior

[m]


[m]

Lungimi realizate


[m]

Lungimi realizate

total [m]

1 Strada I canalizare extindere

92 0 0 0 0

2 Strada II canalizare extindere

226 225,5 225,5 0 225,5

3 Strada III canalizare extindere

110 110,5 110 0 110,5

4 Strada IV canalizare extindere

69 77 0 0 77

5 Strada V canalizare extindere

77 0 0 0 0

6 Strada VI canalizare extindere

84 60 0 0 60

7 Strada VII canalizare extindere

116 152 116 0 152

8 Aleea Salcamilor canalizare extindere

104 104 104 0 104

9 Strada Calea Bucuresti DN4

canalizare extindere

872 0 0 0 0

10 Strada Constructorilor


389 206 0 0 206

11 Strada 1 Decembrie 1918


371 371 0 0 371

12 Strada 22 Decembrie 1989


208 211 208 0 211

13 Strada Garii canalizare extindere

1629 1629 0 0 1629

14 Strada Grivitei canalizare extindere

461 462 461 0 462

15 Strada Independentei


314 275 0 24 299

16 Strada Marasesti canalizare extindere

251 246 246 0 246

17 Strada 8 Martie canalizare extindere

153 151 151 0 151

18 Strada Mihai Eminescu


200 203 200 0 203

19 Strada Nicolae Iorga


354 302 0 0 302

20 Strada Petunilor canalizare extindere

114 98 0 0 98

21 Strada Plevna canalizare extindere

368 356 0 0 356

22 Strada Primaverii canalizare extindere

208 210.8 208 0 210.8

23 Strada Sericiculturii


240 244 240 0 244

24 Strada Stefan cel Mare


394 394 0 0 394

25 Strada Teilor canalizare 231 228.2 228,2 0 228.2

97

extindere

26 Strada Unirii canalizare extindere

686 687 686 0 687

27 Strada Vadul Marii canalizare extindere

57 57 0 0 57

28 Strada Vasile Lupu canalizare extindere

129 131.4 129 0 131.4

29 Strada Visului canalizare extindere

689 742 0 0 742

30 Strada Zidarilor canalizare extindere

131 131 0 0 131

Total canalizare extindere

9327 8064,4 3312,7 24 8088,40



- lucrari retea de distributie apa 10,4km (7,3 km Oltenita + 3.1 km Budesti ) , din care : extindere retea

apa 5,7 km ( 2,6 km Oltenita si 3,1 km Budesti) si reabilitare retea apa 4,7 km ( 4,7 km Oltenita),

- retea canalizare 13,2 km (5 km Oltenita si 8,2 km Budesti), din care: extindere retea canalizare 12,2 km (4

km Oltenita si 8,2 km Budesti) si reabilitarea retea canalizare 1 km (1 km Oltenita)

Plati intermediare

In perioada de raportare, Antreprenorul a inaintat Situatia de lucrari nr.6 , pentru perioada 18.01.2012 –

11.04.2012, in valoare de 756.654,07 lei, fara TVA , reprezentand 5,70% din valoarea contractului.

Situatia de lucrari nr.6, include lucrari retele de distributie si de canalizare din aglomerarea Budesti , conform

celor mentionate mai jos:

Nr.crt.

LOCALITATE/STRADA

EX

TIN

DE

RE

C

AN

AL

IZA

RE

CA

NA

LIZ

AR

E

INL

OC

UIR

I

CA

MIN

E D

E

VIZ

ITA

RE

C

AN

AL

IZA

RE

RA

CO

RD

UR

I C

AN

AL

IZA

RE

PV

C

AP

A I

NL

OC

UIR

E

AP

A

EX

TIN

DIN

DE

RE

BR

AN

SA

ME

NT

E

HID

RA

NT

I

CA

ME

RE

VA

NE

SU

BT

RA

VE

RS

AR

I

BUDESTI1 Garii 1629 30 72 1 1

TOTAL 1629 30 72 1 1

In Budesti au fost executate urmatoarele lucrari pentru care a fost solicitat certificat de plata:

- Str. Garii – retea canalizare PVC Dn=250 mm – 1629 ml, 30 camine de vizitare, 72 racorduri, 1

subtraversare;

- Str. Garii retea distributie apa – 1 camera vane, 1 subtraversare.

Au fost efectuate urmatoarele faze determinante:

Budesti: 20.12.2011 – 106/31 – str.Garii – proba de Etanseitate – tronson CI 15 – CV 101.

Inginerul a emis CIP nr.6/11.05.2012 in valoare de 567.490,55 lei fara TVA.

98


procesele – verbale semnate de dirigintele de santier impreuna cu reprezentantii antreprenorului , beneficiarului

si reprezentantul Inspectiei de constructii. Lucrarile executate respecta cerintele de calitate conform caietului

de sarcini, proiectul tehnic si Legea 10/1995, privind calitatea in constructii.

Factura fiscala nr.100012/17.05.2012, in valoare de 567.490,55 lei, la care se adauga TVA in valoare de

154.357,43 lei, a fost platita prin OP nr.89/18.05.2012, care a fost inclusa in Cererea de Rambursare nr. 32.

Sumele pentru care s-au solicitat platile, depasesc valoarea minima a certificatului interimar de plata conform


Alte cheltuieli efectuate pentru acest contract – Nu au fost efectuate alte cheltuieli pentru acest contract.


In data de 10.02.2012, a expirat durata de executie a lucrarilor, Antreprenorul neprezentand un

memoriu justificativ asupra intarzierilor inregistrate, acesta fiind pasibil de penalitati conform conditiilor

contractuale. Inginerul a atentionat Antreprenorul asupra penalitatilor de 0,1% pe zi conform cu prevederilor

clauzei 8.6 din Anexa la oferta pentru depasirea termenelor punctelor de referinta stabilite cat si a duratei de

executie.

MMP – DG AM POS Mediu a emis Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor

financiare nr. 141015/13.01.2012, prin care s-a aplicat o corectie financiara de 5 % , din valoarea contractului

, fara TVA, motivul invocat fiind : „ modificarea nejustificata a perioadei de executie a contractului de

lucrari , avand in vedere ca durata de executie a fost factor de evaluare in atribuirea contractului“. In data de

14.02.2012, SC ECOAQUA SA a formulat contestatie in conditiile OUG nr.66/2011, fata de Nota de

constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare , pe care o considera nelegala si netemeinica .

Prin Decizia nr. 135084/14.03.2012, inregistrata la SC ECOAQUA SA sub nr. 1360/21.03.2012 , MMP

Directia Generala AM POS Mediu a respins contestatia mai sus mentionata. Beneficiarul urmeaza ca, in

termenul legal, sa conteste in instanta Decizia MMP-DG AM POS Mediu.


pompare apă uzată, Fundulea şi Lehliu“. Conditii de contract aplicate „ Condiţii de Contract pentru

Construcţii“

Contractul de lucrari nr.5807/29.12.2010

Contractant : SC FIBEC SA Campina

Adresa inregistrata a sediului : str. Ecaterina Teodoroiu nr. 24 Campina, jud. Prahova , cod postal 105600, tel.

0244/375195, fax. 0244/375581, e-mail:[email protected].

Valoare revizuita a contractului : 12.689.010,92 lei , la care se adauga TVA.


Durata de executie : 10,5 luni, respectiv, 14.12.2011, la care se adauga Perioada de Notificare a Defectelor de

minim 12 luni .


99

In perioada de raportare, Antreprenorul a continuat activitatea de remediere si de finalizare a lucrarilor

mentionate in Anexa 2 la Procesul Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.293/25.01.2012 , pentru

care au fost incheiate procese verbale de conform lucrarilor executate.

Antreprenorul a solicitat prelungirea perioadei de remediere cu 30 de zile, pentru executia lucrarilor

mentionate in Anexa 2 la Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor nr.293/25.01.2012, ca

urmare a timpului nefavorabil din perioada 25.01.-25.02.2012. In urma analizei si verificarii documentelor

suport, inaintate de Antreprenor, inginerul a aprobat prelungirea perioadei de remediere, conform

solicitarii antreprenorului.;

Autoritatea Contractanta solicita Antreprenorului, sa prelungeasca politele de asigurare pentru toate

riscurile la Lucrari pentru Constructii si Raspundere Civila fata de Terti, conform prevederilor subclauzei

18.2 din Conditii Contractuale Generale;

Inginerul, revine cu noi adrese, solicitand Antreprenorului, intocmirea unui grafic de executie-finalizare,

pentru lucrarile de remedieri inscrise in Anexa nr.2 la PVRTL NR.293/25.01.2012, precum si urgentarea

predarii documentelor restante la completarea Cartii Tehnice a Constructiei, conf. Anexa nr.1 la PVRTL

nr.293/25.01.2012;

Antreprenorul, a predat partial Cartea Tehnica a Constructiei, revizuita , inaintand un original si doua

copii, pentru analiza si verificare de catre Inginer.

Au fost analizate documentele prezentate de catre antreprenor si s-a emis CIP nr. 8 , reprezentand

eliberarea a 50% din sumele retinute din situatiile de plata anterioare, in valoare de 536.205,75 lei,

fara TVA.

Antreprenorul, a predat partial Cartea Tehnica a Constructiei, revizuita , inaintand un original si doua

copii, pentru analiza si verificare de catre Inginer.

Au fost analizate documentele prezentate de catre Antreprenor si s-a emis CIP nr. 9 reprezentand c/v

situatiei de lucrari nr.9, in valoare de 682.948,39 lei, fara TVA..

A inaintat spre analiza, CV-ul si documente suport, in vederea aprobarii inlocuirii RTE-ul – Lascu Dorel,

cu RTE-ul Balosescu Ghe. Stefan;

In data de 23.05.2012, Antreprenorul, impreuna cu reprezentanti ai comisiei de receptie, ai Consultantului

de Supervizare executie lucrari, s-au intrunit in vederea verificarii in teren a modului de stingere a

obiectiunilor la PVRTL nr.293/25.01.2012. Cu acest prilej, a fost incheiat un PV de constatare (Anexa 1a

si 2A), in care au fost mentionate remedierile si lucrarile nefinalizate;

Antreprenorul, a predat Cartea Tehnica a Constructiei, cap. B, numai pentru retele de distributie si de

canalizare, inaintand un original si doua copii, spre analiza si verificare de catre Inginer;

In vederea alimentarii cu energie electrica a statiilor de pompare si a statiei de receptie apa vidanjata, au

fost incheiate urmatoarele Contracte de Racordare, intre SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA si SC

ECOAQUA SA Calarasi:

- Nr.11617911/07.12.2011 – SPAU 2 Fundulea(str. M. Kogalniceanu);

- Nr.11065825/27.03.2012 – SPAU 1 Lehliu(str. Industriilor);

- Nr.11066093/27.03.2012 – SRAV Lehliu(str. Industriilor);

100

- Nr.11065416/03.05.2012 – SPAU Razvani ;

- Nr.11618296/03.05.2012 – SPAU 1 Fundulea(str. 22 Decembrie).

Pentru regularizarea tarifului de racordare, au fost incheiate urmatoarele acte aditionale, incheiate intre SC

ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA si SC ECOAQUA SA Calarasi:

- Act Aditional nr.1/20.06.2012 la Contractul de Racordare

nr.11065416/03.05.2012 – SPAU Razvani;

- Act Aditional nr.1/20.06.2012 la Contractul de Racordare

nr.11618296/03.05.2012 – SPAU 1 Fundulea(str. 22 Decembrie).

In vederea instruirii personalului desemnat de Beneficiar, pentru pentru insusirea cunostintelor necesare

pentru citirea apometerelor de distanta, Antreprenorul solicita un punct de vedere legat de conditiile si

perioada de timp, in care se va desfasura instruirea;

S-a intocmit si inaintat Antreprenorului o somatie in vederea respectarii angajamentelor prevazute in cele

2(doua) anexe la PVRTL nr.293/25.01.2012, in care a fost fixata o ultima data de realizare a remedierilor si

a lucrarilor neterminate, in caz contrar, vor suporta cheltuielile generate de finalizarea lucrarilor

neterminate, executarea remedierilor, precum si daunele generate de imposibilitatea asigurarii serviciilor

catre populatie in ceea ce priveste colectarea apelor uzate menajere, la capacitatile si la termenele prevazute

prin contract.


Organizarea de şantier

Dezafectarea Organizarii de santier din cele 2 loturi si aducerea terenului la starea initiala va fi finalizata in

perioada celor 90 zile, perioada pentru terminarea lucrarilor din Anexa 2 la Procesul verbal de Receptie.


Exista resurse mobilizate pentru finalizarea si remedierea lucrarilor mentionate in Anexa 2 , din Procesul Verbal

de receptie la terminare lucrarilor nr. 293/25.01.2012.



In perioada de raportare activitatea Antreprenorului a fost de remediere si finalizare a lucrarilor mentionate in

Anexa 2 , din Procesul Verbal de receptie la terminare lucrarilor nr. 293/25.01.2012, dupa cum urmeaza :

1. Retele de distributie si de canalizare

- montarea de placute indicatoare a hidrantilor subterani si a caminelor de inspectie apa rece;

- executarea de gauri de aerisire in capacele caminelor de vizitare;

- refaceri de umpluturi compactate pe traseul retelelor de apa si canalizare;

- completarea cu suruburi antifurt a capacelor caminelor de vizitare si de inspectie

- corectarea pozitiei robinetilor de concesie de la bransamentele de apa, in vederea unei manevrari si

functionarii facile, refacere sistem rutier cu asfalt si beton;

- refacerea sistemului rutier (cu piatra, asfalt sau beton);

101

- refacerea sapelor de panta in caminele de vane si golire;

- refacerea etansarilor prin peretii caminelor de vane si golire;

- finalizarea bransamentelor de apa Dn50 mm – lot Fundulea;

- corectarea pozitiei caminelorde bransamente prin refacerea umpluturilor compactate de pamant;

- refacerea carosabilului, trotuarelor si aducerea terenului si a sistemului rutier la starea initiala – lot

Lehliu;

- racordarea bransamentelor noi la instalatia interioara a beneficiarilor;

- aducerea la cota terenului amenajat a caminelor de vizitare;

- Urmare a referatului nr.2688/25.05.2012 intocmit de ing. Neacsu C-tin (ing. sef la SC ECOAQUA

Sucursala Calarasi, persoana desemnata sa urmaraeasca executarea lucrarilor la CL11), s-a solicitat ca sa nu se

mai efectueze lucrarile de dezafectare a retelei de canalizare, pe strazile: Pompieri, Policlinicii si Viitorului, din

cauza unor probleme tehnice.

2. Statii de pompare si statia de receptie apa vidanjata

- modificarea diametrului tevii de PVC de legatura intre caminul de vizitare existent si bazinul statiei de

pompare, inclusiv cu majorarea golului de intrare a canalizarii in bazinul statiei de pompare, de la

Ø250mm la Ø500mm – SPAU Lehliu;

- finalizarea instalatiei de ventilatie mecanica;

- montarea platformei metalice de lucru, din interiorul statiei de pompare;

- finalizarea amenajarilor exterioare(alee acces, trotuar, impejmuire si porti metalice, sistematizare

verticala);

- predarea la beneficiar a accesoriilor aferente montarii-demontarii pompelor submersibile;

- repozitionarea suportilor de ghidaj a pompelor submersibile - SPAU 1 Fundulea ;

- majorarea golurilor de acces pentru montarea-demontarea pompelor submersibile - SPAU 1 Fundulea;

- finalizarea etansarilor intre statia de pompare si caminul de vane aferent - SPAU 2 Fundulea;

- executarea racordului electric, instalatiei electrice, automatizarii - SPAU Lehliu; SPAU 2

Fundulea si SRAV Lehliu;

- executarea instalatiei electrice(interioare), automatizarii - SPAU Razvani, SPAU 1

Fundulea;

Procentajul lucrarilor executate, pe categorii de lucrari, este urmatorul;

SPAU 1 Fundulea – 100% din structura instalatii hidromecanice 100% + amenajari exterioare(alee acces,

trotuar, imprejmuire si porti ) + 70% instalatii electrice, automatizari si SCADA; SPAU 2 Fundulea – 100% din

structura + instalatii hidromecanice 100% + amenajari exterioare(alee acces, trotuar, imprejmuire si porti ) + 85%

instalatii electrice, automatizari si SCADA; SPAU Lehliu – 100% din structura + instalatii hidromecanice100%

+amenajeri exterioare(alee acces,trotuar,imprejmuire si porti) + 85% instalatii electrice, automatizari si SCADA;

SPAU Razvani – 100% din structura + instalatii hidromecanice 100%+amenajeri exterioare(alee

acces,trotuar.imprejmuire si porti) + 85% instalatii electrice, automatizari si SCADA ; SRAV Lehliu – 100%

102

structura + montaj statia EMVIROTRONIC +instalatii hidromecanice 100%+ platforma betonata acces statie,

imprejmuire si porti.



- lucrari la reteaua de distributie apa, in lungime de 14,1 km ( 10,5 km Fundulea + 3,6 km Lehliu), din

care : extindere retea apa 12,0 km ( 10,5 km Fundulea + 1,5 km Lehliu) si reabilitare retea apa 2,1 km ( 0

km Fundulea + 2,1 km Lehliu);

- lucrari la reteaua de canalizare , in lungime de 20,2 km (10,2km Fundulea + 10,0Lehliu), din care :

extindere retea canalizare 16,7 km ( 10,2 km Fundulea + 6,5 km Lehliu) si reabilitare retea canalizare

apa 3,5 km (0 km Fundulea + 3,5 km Lehliu);

RETELE DISTRIBUTIE FUNDULEA

Nr, crt

Strada Tip retea Lungime [m]

Lungimi realizate

total anterior [m]

Lungime realizata

decontata

[m]

Lungimi realizate in perioada raportare

[m]

Lungimi realizate

total [m]

1 Str. 22 Decembrie apa extindere 5511 6084 6084 0 6084

2 Str. 22 Decembrie -bretele


3 Str. M. Kogalniceanu

apa extindere 2744 3701 3701 0 3701

4 Str. M. Kogalniceanu-bretele


5 Str. M. Kogalniceanu- injectie


6 Str. V. Babes apa extindere 362 634 634 0 634

Total apa extindere

8.779 10.581 10.581 0 10.581

RETEA CANALIZARE FUNDULEA

Nr, crt


Lungimi realizate

total anterior [m]


[m]

Lungimi realizate

in perioada

de raportare

[m]

Lungimi realizate

total [m]

1 Str. 22 Decembrie canalizare extindere

5440 5523 5523 0 5523

2 Str. M. Kogalniceanu


2630 3041 3041 0 3041

3 CV132-S.Epurare canalizare extindere

1191 1188 1188 0 1188

4 Str. V. Babes canalizare 366 427 427 0 427

103

extindere

Total canalizare extindere 9. 627 10.179 10.179 0 10.179

RETEA DISTRIBUTIE LEHLIU

Nr, crt


Lungimi realizate

total anterior

[m]


[m]

Lungimi realizate

in perioada

de raportare

[m]

Lungimi realizate

total [m]

1. Str. Crinului apa extindere 184 180 180 0 180

2. Str. Orizontului apa extindere 198 212 212 0 212

3. Intr. Viei apa extindere 305 306 306 0 306

4. Intr. Pietii apa extindere 103 0 203 0 0

5. Str. Industriilor apa extindere 568 554 554 0 554

6 Str. Industriilor apa inlocuire 414 1060 1060 0 1060

7 Str. N. Titulescu apa inlocuire 492 500 500 0 500

8 Str. Competrolului apa inlocuire 287 287 287 0 287

9 Str. Valea Argovei apa inlocuire 350 196 196 0 196

10 Str. Viitorului apa inlocuire 130 84 84 0 84

Total apa extindere

1.3581455 1455 0 1455

Total apa inlocuiri

1.6732127 2127 0 2127

TOTAL 3.031 3582 3582 0 3582

RETEA CANALIZARE LEHLIU

Nr, crt


Lungimi realizate

total anterior [m]

Lungime realizata

decontata [m]

Lungimi realizate


[m]

Lungimi realizate

total [m]

1.Str. Competrolului


288 288 0 0 288

2.Comuna Razvani


6500 6500 6500 0 6500

3 Str. Tufanelelorinlocuire canalizare

184 184 184 0 184

4 Intr. Faureiinlocuire canalizare

187 187 187 0 187

5 Str. Pompieriinlocuire canalizare

130 130 130 0 130

6 Str. Policliniciiinlocuire canalizare

78 78 78 0 78

7 Str. Gradinari inlocuire 214 214 214 0 214

104

canalizare

8 Str. Vanatoriinlocuire canalizare

458 458 458 0 458

9 Str. Libertatiiinlocuire canalizare

60 0 0 0 0

10 Str. Viitoruluiinlocuire canalizare

367 370 370 0 370

11 Str. Plopuluiinlocuire canalizare

228 0 0 0 0

12 Str. Industrieiinlocuire canalizare

271 299 299 0 299

13Str. Valea Argovei

inlocuire canalizare

315 0 0 0 0

14. Str. Industriilorinlocuire canalizare

60 51 51 0 51

15.Str. N.

Titulescuinlocuire canalizare

1426 1525 1525 0 1525

Total canalizare extindere

6788 6500 6500 0 6500

Total canalizare inlocuire

3.978 3496 3496 0 3496

TOTAL 10.766 9996 9996 0 9996


Lucrarile nefinalizate si de remediere se vor executa conform programului mentionat in Anexa 2 a Procesului

verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr, 293/25.01.2012.


S-au facut fotografii pentru consemnarea situatiei existente si a progresului zilnic al lucrarilor.

S-au intocmit jurnalele zilnice si rapoartele de inspectie saptamanala.

Plaţi interimare

In perioada de raportare , Antreprenorul a solicitat in conformitate cu prevederile sub-clauzei 14.9 plata

sumei de 536.205,75 lei, fara TVA , reprezentand 50% din valoarea sumelor retinute din situatiile de

lucrari, depuse in perioada de executie a contractului, dupa cum urmeaza :

Nr.crt. Situatii lucrari depuse Lucrari executate

(fara TVA)

Suma retinuta

10% (fara TVA)

1 Situatia de lucrari nr.1 1.415.712,29 141.571,23




105




Total 10.724.115,07 1.072.411,50

Inginerul prin adresa nr. 492/CS2/CL11/PC/374/23.03.2012, inregistrata la SC ECOAQUA SA sub nr.

1415/26.03.2012 , a inaintat CIP nr. 8/23.03.2012, in valoare de 536.205,75 lei, fara TVA .

Factura nr .00013322/02.04.2012, in valoare de 536.205,75 lei, fara TVA a fost platita prin OP nr.

57/03.04.2012, care a fost inclusa in Cererea de rambursare nr. 31.

In data de 29.05.2012, Antreprenorul a inaintat Situatia de lucrari nr. 9, in valoare de 758.831,54 lei , fara

TVA , reprezentand lucrari executate in perioada 09.05.2011-24.05.2012 , finalizate conform Anexei 2 la

Procesul verbal de receptie nr. 293/25.01.2012

Inginerul prin adresa nr. 492/CS2/CL11/PC/408/06.06.2012, inregistrata la SC ECOAQUA SA sub nr.

2910/06.06.2012 , a inaintat CIP nr. 9/06.06.2012, in valoare de 682.948,39 lei, fara TVA .






Factura nr .0001362/06.06.2012, in valoare de 682.948,39 lei, fara TVA a fost platita prin OP nr.

99/12.06.2012.





modificarile si completarile ulterioare, catre Inspectoratul de Stat in Constructii – ITC Sud Muntenia, suma de

7.790,63 lei, reprezentand cota de 0,7 % din valoarea lucrarilor autorizate, aferenta Situatiei de lucrari nr. 7,

pentru localitatile Fundulea si Lehliu , prin OP nr.56/02.04.2012.


MMP – DG AM POS Mediu a emis Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor

financiare, nr. 141008/13.01.2012, prin care s-a aplicat o corectie financiara de 10 % , din valoarea

contractului , fara TVA, motivul invocat fiind: „incheierea de acte aditionale de prelungire a duratei de

executie a lucrarilor, desi durata de executie a fost folosita ca factor de evaluare a ofertelor, iar conditiile

fizice imprevizibile nu sunt justificate, situatie ce a dus la afectarea procedurii de atribuire a contractului“. In

data de 14.02.2012, SC ECOAQUA SA a formulat contestatie in conditiile OUG nr.66/2011, fata de Nota de

106

constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare , pe care o considera nelegala si netemeinica .

Prin Decizia nr. 135085/14.03.2012, inregistrata la SC ECOAQUA SA sub nr. 1361/21.03.2012 , MMP

Directia Generala AM POS Mediu a respins contestatia mai sus mentionata. Beneficiarul urmeaza ca, in

termenul legal, sa conteste in instanta Decizia MMP-DG AM POS Mediu.

ALTE CONTRACTE ATRIBUITE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

CS4 „ Servicii de auditare pentru proiectul Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si

de canalizare in judetul Calarasi”

Contract de servicii nr. 1926/10.03.2011

Contractant:SOCIETATEA DE CONTABILITATE, EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA SRL

( SC SOCECC SRL) – ROMANIA

Adresa inregistrata a sediului : Sos. Mihai Bravu, nr. 90-96, bl. D17, sc. C, et. 9, ap. 114, Sector 2, Bucuresti.

Valoare contract : 179.500 lei, la care se adauga TVA.

Data de incepere : 01.04.2011 .



Rapoarte predate/ rapoarte aprobate, in perioada 01.04- 30.06.2012: nu au fost emise in perioada de

raportare.

Activitati realizate, perioada 01.04-30.06.2012: nu au fost prestate servicii in perioada de raportare.

Aspecte financiare:nu au fost inaintate aplicatii de plata in perioada de raportare


MMP –Directia Generala AM POSMediu a aplicat o corectie financiara de 5% din valoarea fara TVA a

contractului, pe motiv ca au fost utilizate criterii de calificare restrictive, pentru atribuirea contractului. In baza

art. 46 si urm. din OUG nr.66/2011 privind prevenirea , constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in

obtinerea si utilizarea fondurilor europene. SC ECOAQUA SA a formulat si transmis catre AM , contestatia

prin care a solicitat anularea notei de constatare , pe care o considera nelegala si netemeinica. Prin Decizia

134669/26.01.2012, DG AM POS Mediu respinge Contestatia depusa de catre SC ECOAQUA SA , si dispune

mentinerea drept temeinic si legal a titlului de creanta numit Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a

corectiilor financiare nr. 156228/02.12.2011, emisa de AM. Impotriva Deciziilor DG AM POS Mediu nr.

134669/26.01.2012 si 157603/07.11.2011, SC ECOAQUA SA Calarasi a formulat cererea de anulare nr.

2197/04.05.2012, inaintata spre judecare Curtii de Apel Bucuresti. Primul termen de judecata a fost stabilit

pentru data de 21.06.2012. In data de 28.06.2012, Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea de anulare

formulata de Beneficiar.

CS5 „Asistenta tehnica de specialitate din partea proiectantului in perioada de executie a lucrarilor

pentru contractele tip FIDIC Rosu din cadrul Proiectului“

Contract de servicii nr. 377/25.10.2010, inregistrat la UTCB cu nr. 8046/25.10.2010 si la SC ECOAQUA SA

cu nr. 4657/26.10.2010

107

Contractant : UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Adresa inregistrata a sediului : Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr. 124 , sector 2, 72302, tel. 021/2423595, fax.

021/2423595

Valoare contract : 61.903 lei, la care se adauga TVA.



In perioada de raportare Prestatorul a acordat asistenta tehnica de specialitate din partea proiectantului, pentru

contractele CL 8, CL 9, CL 10 materializate prin:

Participarea la elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii lucrarilor,la

contractul CL 8, fiind modificate anumite solutii stabilite initial in proiect;

Participarea la controlul calitatii lucrarilor in faze determinante pentru contractele CL 9, CL10.

Participarea la receptia la terminarea unei parti dintre lucrarile, aferente contractului CL 9, in perioada

26.03.2012 – 02.04.2012, cat si participarea la receptia la terminarea lucrarilor, in perioada 11.06.2012-

18.06.2012, pentru contractul de lucari CL 9 ;

Elaborarea si prezentarea in fata comisiei de receptie a punctului de vedere al proiectantului

privind executia unor lucrari, la contractul CL 9, cat si elaborarea punctului de vedere al proiectantului

la receptia la terminarea lucrarilor, la contractul CL 9;

Stadiul documentelor emise de catre Prestator, transmise la Beneficiar, se prezinta astfel :

I. Participarea la elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii

lucrarilor, la contractul CL 8, fiind modificate anumite solutii stabilite initial in proiect


statii de pompare apa uzata din aglomerarea Calarasi

1 Dispozitie de Santier nr.001-CL-CL 8/12.12.2011

Str.Campului –Extindere retea canalizare PVC KG DN 250-CV 255-CV 260, cu 27,78 m suplimentar fata de proiect;-redistribuire camine de inspectie noi;-ridicarea cotei patului de pozare pe un tonson si micsorare panta pe alt tronson - conducta PVC DN 250

2 Dispozitie de Santier nr.002-CL-CL8/14.12.2011

Ptr. sector B-dul Cuza Voda - str. T. Vladimirescu:–colector nou proiectat, pe partea dreapta a strazii in sensul de curgere al apei in colector , la 2,1 m fata de axul strazii ;-suplimentare cu 1 buc. - camine de vizitare noi;

Ptr. sector Str. Ghe. Lazar - str. T. Vladimirescu:–colector nou proiectat, pe partea stanga a strazii in sensul de curgere al apei in colector , la 2,1 m fata de axul strazii ;-suplimentare cu 1 buc. - camine de vizitare noi;


Ptr. str. G. Cosbuc:–suplimentare retea canalizare cu 18 m ( de la 250 m la 268 m) ;–ridicarea cotei patului de pozare a conductei PVC DN 250 cu

108

14 cm in dreptul CV 266 si micsorarea pantei la 1,53‰ pe tronsonul CV 266-CV 261 pentru evitarea intersectarii cu colectorul din str. I.L. Caragiale ;


Ptr. str. Barsei – Bucovinei :– suplimentare cu 1 buc. – bransamente la adresa str. Barsei nr. 12 (nr. total de bransamente devine 22, fata de 21 cat erau in proiect , pe aceasta strada);


Ptr. str. Sulfinei –extindere retea canalizare PVC KG DN 250:–suplimentare retea canalizare cu 25,91 m ( de la 847,4 m la 873,31 m);-suplimentare nr. de racorduri canalizare cu 16 unitati (de la 107, la 123 unitati );–redistribuirea dupa inaltimea H a tipurilor de camine de vizitare datorita diferentei de cota teren intre proiect si masuratorile din teren, astfel : camine H=1,5 m-9 buc; camine H = 2,00 m -6 buc, camine H=2,5 m- 4 buc (fata de proiect: tip H= 1,5 m-12 buc; H=2,00 m – 5 buc; H=2,5 m- 2 buc)

II. Participarea la controlul calitatii lucrarilor in faze determinante

CL 9 - Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de

pompare apa uzata din aglomerarea UrziceniNr.Crt.

Denumire Obs.

PV I.S.C. de control al calitatii lucrarilor in faze determinante – SPAU Regiei – Verificari lucrari legare la pamant si masurare priza de pamant , nr. 234/07.06.2012

CL 10 - Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de

pompare apa uzata din aglomerarile Budesti si Oltenita1. PV I.S.C. de control al calitatii lucrarilor in faze determinante – Retea canalizare str. Garii,

Budesti – proba etanseitate , nr.1937/20.12.2011

III. A. Participarea la receptia la terminarea lucrarilor, pentru o parte din lucrari, in perioada

26.03.2012 – 02.04.2012, pentru contractrul de lucrari CL 9 - activitate finalizata prin semnarea

procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, pentru o parte din lucrari, avand nr. 1597 /

02.04.2012;

B. Participarea la receptia la terminarea lucrarilor, in perioada 11.06.2012-18.06.2012, pentru

contractul de lucari CL 9 - activitate finalizata prin semnarea procesului verbal de receptie la

terminarea lucrarilor nr. 3114/18.06.2012;

IV. A. Elaborarea si prezentarea in fata comisiei de receptie a punctului de vedere al proiectantului

privind executia unor lucrari la CL 9, depus la sediul beneficiarului cu nr. 1442/26.03.2012;

B. Elaborarea si prezentarea in fata comisiei de receptie a punctului de vedere al proiectantului privind

executia lucrarilor la CL 9, depus la sediul beneficiarului cu nr. 2971/07.06.2012;

109

Aspecte financiare -In luna de raportare nu au fost depuse aplicatii de plata.

Probleme/Intarzieri/Solutionari –nu sunt probleme deosebite

VI.1.3. Contracte de furnizare : nu este cazul

VI.1.4. Contracte neeligibile : nu este cazul

VI.1.5. Activităţi implementate de beneficiar/partener : nu este cazul

110

VI.2. INFORMATII PRIVIND CONTRACTELE

A. Informaţii privind contractele în derulare şi plăţile efectuate de Beneficiar


Contract *

lei

fara TVA

Valoare**

Contract

Lei, fara TVA

Valoare platita, lei , faraTVA Rest

lei, fara TVA

Stadiul implementării

Fizic

%

Valoric***

%

Cumulat**

la zi

Cumulat

trim. precedent

In trim.curent

6.869.135 7.421.631,22 6.440.107,87 6.201.675,10 238.432,77 981.523,35 88,92% 93,75%

Stadiu implementarii fizic %

Servicii prestate si decontate

Servicii prestate in perioada noiembrie 2008 – mai 2012 6.044.464,06 lei

(conform Raportului trimestrial nr. 14 si a Aplicatiei de plata nr. 21) 6.044.464,06 lei /6.869.135 lei =87,99%

Servicii prestate si nedecontate

Servicii prestate in luna iunie 2012 ( pontaje in evaluare experti) 63.840,00 lei

63.840,00 lei/6.869.135 lei =0,93%

Valoarea actualizari servicii -395.643,81 lei

Total contract 6.108.304,06 lei /6.869.135 lei =88,92%

Perioada de timp consumata de la inceperea contractului este de 44 luni si reprezinta 104,76 % , raportata la durata initiala a contractului de 42 luni.

*) Se introduc inclusiv contractele altele decat cele eligibile

**) în cazul în care contractul a fost semnat cu actualizarea platilor, se va completa cu ultima valoare actualizata.Valoarea contractului de 7.421.631,22 lei , fara TVA reprezinta valoarea actualizata a contractului conform Raportului trimestrial nr. 14, depus cu adresa nr. JODPO196/14.06.2012, inregistrat la SC ECOAQUA SA sub nr. 3088/14.06.2012, aprobat cu Nota nr. 3123/18.06.2012. In valoarea totala a platilor efectuate pana in prezent , sunt incluse sumele respinse la rambursare de catre AM, pentru CS1, sume care au fost recuperate integral de la JENNINGS O DONOVAN PARTNERS , dupa cum urmeaza :

1. Suma de 105.700 lei, respinsa la rambursare de catre AM la Cererea de rambursare nr. 2 , reprezentand servicii prestate in perioda ianuarie -.aprilie 2009, de catre D-l Condruz Vasile, expert achizitii, a fost platita de catre Prestator in contul SC ECOAQUA SA ,cu OP nr. 100/ 28.04.2010.

111

2.Suma de 234, 62 lei , la care se adauga TVA in valoare de 44,58 lei , respinsa de catre AM , la Cererea de rambursare nr. 8/19.04.2010, reprezentand actualizare servicii publicitate , a fost platita de catre Prestator in contul SC ECOAQUA SA , cu OP nr.118/04.06.2010.

***) Stadiul implementarii % valoric a fost stabilit prin raportarea valorii platite cumulate la zi, la valoarea contractului neactualizata . Prin procentul astfel stabilit s-a avut in vedere evidentierea tuturor platilor efectuate, inclusiv a valorii actualizarii platilor conform prevederilor contractuale, fata de valoarea adjudecata a contractului.


Contract * lei fara TVA

Contract ** lei fara TVA


lei, fara TVA


Fizic

%

Valoric***%

Cumulat

la zi

Cumulat

trim .precedent

In trim.

curent

11.056.234,57 12.255.972,43 8.340.796,89 7.449.942,05 890.854,84 3.915.175,54 77,21 % 75,44 %

Servicii prestate decontate

Servicii prestate in pentru perioada iunie 2009 – martie 2012 7.659.119,13 lei

(cf. Raportului trimestrial nr. 11 si a Aplicatiei de plata nr. 11/25.05.2012) 7.659.119,13 lei/11.056.234,57 lei =69,27%

Pontaje experti pentru servicii prestate in luna aprilie 2012, aprobate 268.930,73 lei

Pontaje experti pentru servicii prestate in luna mai 2012, aprobate 329.397,35 lei

Pontaje experti pentru servicii prestate in luna iunie 2012, in evaluare 279.231,21 lei

( conform Raport progres nr. 34, Anexa 3, cash flow CS2) 877.559,29 lei /11.056.234,57 lei=7,94 %

Valoarea actualizari servicii -681.677,76 lei

Total contract 8.536.678,42 /11.056.234,57 lei=77,21 %

Perioada de timp consumata de 36,5 luni si reprezinta 66,36 % din durata totala a contractului de 55 luni.


**) In cazul în care contractul a fost semnat cu actualizarea platilor, se va completa cu ultima valoare actualizata

Valoarea contractului de 12.255.972,43 lei, fara TVA reprezinta valoarea actualizata a contractului conform Aplicatiei de plata nr. 11, depusa cu nr. 4601/25.05.2011, inregistrat la SC ECOAQUA SA sub nr.2685/25.05.2012, aprobata in data de 28.05.2012.

112

***) Stadiul implementarii % valoric a fost stabilit prin raportarea valorii platite cumulate la zi, la valoarea contractului neactualizata. Prin procentul astfel stabilit s-a avut in vedere evidentierea tuturor platilor efectuate, inclusiv a valorii actualizarii platilor conform prevederilor contractuale.

CL 1 Extinderea şi reabilitarea staţiei de pretratare apa Chiciu pentru aglomerarea Călăraşi si conducte de aductiune”


Valoare**Contract Lei, fara TVA

Valoare platita, lei , faraTVA Restlei, fara TVA


Fizic%

Valoric***%

Cumulatla zi

Cumulat

trim .precedent

In trim.

curent

17.661.886,39 19.381.992,51 15.334.623,53 13.413.288,06 1.921.335,47 4.047.368,98 94,72 % 86,82%Stadiu implementarii fizic % Situatii de lucrari decontateValoare proiectare (conform contract 307.500*80,06%) 246.199,87 leiOrganizare de santier (conform contract 1.423.986*68,53%) 975.856,00 lei Lucrari executate (conform contract 15.930.400,39*88,48%) 14.096.613,62 lei 15.318.364,49lei /17.661.886,39 lei = 86,73%Estimari Inginer proiectare si lucrari executate si nesolicitate la plata Valoarea proiectarii (conform contract 307.500,00 lei * 4,94% ) 15.182,81 leiOrganizare de santier (conform contract 1.423.986* 29,37%) 418.224,00 leiLucrari executate ( conform contract 15.930.400,39 *6,14%) 977.664,65 lei 1.411.071,46 lei/17.661.886,39 lei = 7,99% Valoare actualizare lucrari -1.720.106,12 leiTotal contract 16.729.435,95 lei /17.661.886,39 lei =94,72%

Pana in prezent , stadiul implementarii contractului este de 94,72 % si este reprezentat de:

- Proiectare 85% - proiect tehnologic, DE si activitati finale- Lucrari Organizare de santier si lucrari la Statia chimica, Cladirea administrativa noua, Cladirea administrativa existenta, Camera de distributie noua, Demolari

bazin de preparare sulfat si platforma depozitare sulfat, Reabilitare statie pompare apa bruta si apa tratata, Statie pompare plutitoare, Inspectie criburi, Dezafectare echipament Decantor existent, Reabilitare decantoare existente, Statie deshidratare namol, Conducta de aductiune Chiciu – Calarasi, Conducta de aductiune SPP- Camera de distributie, Platforma depozitare namol deshidratat, Retele electrice incinta, Lucrari alimentare cu energie electrice a Statiei de pompare plutitoare, Retele interioare pluviale, de canalizare si de transport apa tehnologica, montaj sistem antiefractie, lucrari SCADA, Iluminat exterior.

Antreprenorul a solicitat prelungirea duratei de executie pentru terminarea lucrarilor, cu 5,2 luni, suplimentar celor 8 luni aprobate prin actul aditional nr. 3/14.06.2011 . Prelungirea contractului a fost aprobata prin Actul aditional nr.4/15.02.2012, la 32,2 luni, respectiv, pana la data de 19.07.2012. Perioada de timp consumata, pana in prezent, este de 31,5 luni, raportata la durata de executie initiala reprezinta 165,79 % din durata totala a contractului.

113

*) Se introduc inclusiv contractele altele decat cele eligibile .

**) în cazul în care contractul a fost semnat cu actualizarea platilor, se va completa cu ultima valoare actualizata. Valoarea contractului de 19.381.992,51 lei , fara TVA reprezinta valoarea revizuita a contractului conform CIP nr. 14 , depus in 14.06.2012 - ajustarea cu inflatia a valorii contractului . Pentru perioada de prelungire a duratei de executie a contractului, actualizarea sumelor care trebuie platite lunar, conform situatiilor de lucrari, se va realiza pe baza indicilor preţurilor de consum total, publicati de către Institutul Naţional de Statistică, intre luna semnarii contractului si luna aprobarii prelungirii duratei de executie, respectiv IPC (total) – 112,02%, calculat pentru perioada octombrie 2009 – iunie 2011, conform act aditional nr. 4/15.02.2012.***) Stadiul implementarii % valoric a fost stabilit prin raportarea valorii platite cumulate la zi, la valoarea contractului neactualizata . Prin procentul astfel stabilit s-a avut in vedere evidentierea tuturor platilor efectuate, inclusiv a valorii actualizarii platilor conform prevederilor contractuale.In perioada anterioara de raportare au fost achitate urmatoarele taxe, avize si autorizatii :

Nr. Crt

Denumire document eliberat

Emitent Factura nr./data

Chitanta/OP/nr. Data

Valoare fara TVA

Valoare TVA

Perioada valabilitate

Explicatii

/Baza legala

Solicitare rambursare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Cota legala 0,1% ITC SUD Muntenia - 55/17.06.2010 8256,21 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 50/1991

Cererea de rambursare

nr. 10

2. Cota legala 0,7%, aferenta situatia de lucrari

1 si 2ITC SUD Muntenia - 12/26.01.2011 7.846,29 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995

Cererea de rambursare nr. 18


3 ITC SUD Muntenia - 80/31.05.2011 2.668,88 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995



4ITC SUD Muntenia - 79/31.05.2011 4.429,44 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995



5ITC SUD Muntenia - 105/29.06.2011 9.031,57 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995



6

ITC SUD Muntenia - 143/01.09.2011 5.866,01 0 - Ordin 839/12.10.2009


114

Legea 10/1995


7ITC SUD Muntenia - 171/29.09.2011 5.161,08 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995



8ITC SUD Muntenia - 185/03.11.2011 9.995,14 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995


9. Cota legala 0,7%, Situatiile de lucrari nr.9

si 10ITC SUD Muntenia - 25/10.02.2012 3.449,81 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995


Total perioada anterioara de raportare 56.704,43 0

In perioada de raportare nu au fost platite taxe, avize si autorizatii

CL 2 Extinderea şi reabilitarea Statiei de tratare a apei potabile din aglomerarea Călăraşi”

Contract *

lei

fara TVA

Valoare**

Contract

Lei, fara TVA


lei, fara TVA


Fizic

%

Valoric***

%

Cumulat

la zi

Cumulat

trim .precedent

In trim.

curent

24.438.000,00 26.585.540,75 19.387.184,17 14.784.518,11 4.602.666,06 7.198.356,58 81,66% 79,33%

Stadiul implementarii fizic %

Situatii de lucrari decontateValoare proiectare (conform contract 1.400.800*76,34%) 1.069.380,00 lei Organizare de santier (conform contract 822.800*69,90%) 575.160,00 lei Lucrari executate (conform contract 22.214.400*79,90%) 17.749.235,00 lei 19.393.775,00 lei/24.438.000lei=79,36%

Estimari Inginer proiectare si lucrari executate si nesolicitate la plata Valoarea proiectarii (conform contract 1.400.800 lei*8,66% ) 121.318,08 lei

115

Valoarea organizarii de santier (conform contract 822.800* 29,37%) 241.640,00 lei Lucrari executate ( conform contract 22.214.400 lei * 0,90%) 200.000,00 lei 562.958,08 lei / 24.438.000lei = 2,30% Valoare actualizare -2.147.540,75 lei

Total contract 19.956.733,08 lei /24.4238.000lei = 81,66%Stadiul implementarii contractului este de 81,66% si este reprezentat de:

- Proiectare 85,00 % - proiect tehnologic, DE si activitati finale- Lucrari Organizare de santier si lucrari la Bazin de contact cu ozonul si camera de distributie, Filtre cu carbune activ granular, Statie de pompare apa de la

spalare filtre, Statie de filtre rapide cu nisip, Statie de pompare apa potabila, Retele subterane, Rezervoare 10.000 mc apa potabila si Camera de vane, Statie tratare ozon, Cladire decantoare lamelare, Statie deshidratare namol, dispecerat laborator, Rezervor 3000mc si Camera vane.

Antreprenorul a solicitat prelungirea duratei de executie pentru terminarea lucrarilor, cu 4,8 luni suplimentar celor 8 luni aprobate initial. Prelungirea contractului a fost aprobata prin Actul aditional nr.5/14.05.2012, la 36,8 luni, respectiv, pana la data de 05.10.2012. Perioada de timp consumata de 33,5 luni si reprezinta 139,58% din durata initiala a contractului de 24 luni.


**) în cazul în care contractul a fost semnat cu actualizarea platilor, se va completa cu ultima valoare actualizata. Valoarea contractului de 26.585.540,75lei , fara TVA reprezinta valoarea actualizata a contractului conform CIP nr. 14/08.06.2012- ajustarea cu inflatia a valorii contractului . Pentru perioada de prelungire a duratei de executie a contractului, actualizarea sumelor care trebuie platite lunar, conform situatiilor de lucrari, se va realiza pe baza indicilor preţurilor de consum total, publicati de către Institutul Naţional de Statistică, intre luna semnarii contractului si luna aprobarii prelungirii duratei de executie, respectiv IPC (total) – 111,92%, calculat pentru perioada august 2009-septembrie 2011, conform act aditional nr.4/15.09.2011.***) Stadiul implementarii % valoric a fost stabilit prin raportarea valorii platite cumulate la zi, la valoarea contractului neactualizata . Prin procentul astfel stabilit s-a avut in vedere evidentierea tuturor platilor efectuate, inclusiv a valorii actualizarii platilor conform prevederilor contractuale.

In perioada anterioara de raportare au fost platite urmatoarele avize si autorizatii :

Nr. crt Denumire document eliberat



Valoare fara TVA

Valoare TVA


Explicatii

/Baza legala


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Cota legala 0,1% ITC SUD Muntenia - 39/26.04.2010 11.140,12 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 50/1991


2.Cota legala 0,7% Situatia

de lucrari nr. 1 si 2 ITC SUD Muntenia - 116/18.11.2010

6.294,12

0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995


116

3. Cota legala 0,7%, aferenta situatia de

lucrari 3ITC SUD Muntenia - 6/19.01.2011 10.334,94 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995


4. Cota legala 0,7%, aferenta situatiei de

lucrari 4ITC SUD Muntenia - 28/02.03.2011 4.761, 40 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 50/1991


5.Cota legala 0,7%,

aferenta situatiei 5ITC SUD Muntenia - 42/29.03.2011 2.179,31 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 50/1991



6ITC SUD Muntenia - 81/31.05.2011 4.001,17 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995



7ITC SUD Muntenia - 106/29.06.2011 5.245,28 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995



nr.8ITC SUD Muntenia - 144/01.09.2011 4.240,25 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995



9ITC SUD Muntenia - 186/03.11.2011 7.768,65 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995


10. Cota legala 0,7%, Situatiile de lucrari

nr.10 si 11ITC SUD Muntenia - 22/09.02.2012 16.534,63 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995




117

CL 3 „Extinderea şi reabilitarea sistemului de captare şi tratare a apei potabile din aglomerarea Urziceni”

Contract *

lei

fara TVA

Valoare**

Contract

Lei, fara TVA


lei, fara TVA


Fizic

%

Valoric***

%

Cumulat

la zi

Cumulat

trim .precedent

In trim.

curent

21.884.500 22.847.830,87 9.845.355,05 8.570.119,42 1.275.235,63 13.002.475,82 72,41% 44,99%


Situatii de lucrari decontate Organizare de santier (conform contract 281.400 lei *82,38%) 231.818,81 lei

Valoare proiectare (conform contract 1.050.000lei * 52,78% ) 554.177,61 lei

Lucrari executate (conform contract 20.553.100lei * 41,16% ) 8.459.879,44 lei

9.245.875,86 lei/21.884.500 lei = 42,25%

Estimari Inginer lucrari executate si nesolicitate la plata

Organizare de Santier ( conform contract 281.400lei *16,32%) 45.924,48 lei

Proiectare si engineering ( conform contract 1.050.000lei * 35% ) 367.500,00 lei

Lucrari executate ( conform contract 20.553.100lei * 30,10%) 6.186.800,67 lei

6.600.225,15 lei/21.884.500 lei = 30,16%

Actualizare conform contract 963.330,87 leiTotal contract 15.846.248,91 lei/21.884.500,00 lei=72,41%

Stadiul implementarii contractului este de 72,41 % si este reprezentat de:

- Lucrari organizare santier si proiectare -proiect tehnologic aprobat si DE ;

- Lucrari la Forajele din zona 1, 3 si 4 din cadrul Fronturilor de captare zonele 1, 2, 3, 4; Aductiune zona 1, 2, 3 si 4 si Statiile de repompare zonele 1, 3 si 4 din cadrul

Sistemului de transfer de la puturi din zonele 1,2,3,4 pana la statia de tratare; Statia de deferizare; Statia de filtre; Cladirea de deshidratare si Ingrosatorul de namol din

cadrul Instalatiei de recuperarea apei de la spalarea filtrelor; Statia de clorinare; Statia de pompare apa potabila; Rezervoare; Bazinul de retentie, Retelele tehnologice

interioare si Retelele electrice exterioare din cadrul obiectului Retele subterane.Antreprenorul a solicitat prelungirea duratei de executie pentru terminarea lucrarilor , cu 15 luni. Prelungirea contractului a fost aprobata prin Actul aditional

118

nr.3/04.04.2012, la 33,5 luni, respectiv, pana la data de 30.09.2012. Perioada de timp consumata, pana in prezent, este de 30,5 luni, raportata la durata de executie, initiala , reprezinta 164,86 % din durata de executie a contractului.


**) în cazul în care contractul a fost semnat cu actualizarea platilor, se va completa cu ultima valoare actualizata. Valoarea contractului de 22.847.830,87 lei , fara TVA reprezinta valoarea actualizata a contractului conform CIP nr. 13 /20.06.2012 ajustarea cu inflatia a valorii contractului .**) Stadiul implementarii % valoric a fost stabilit prin raportarea valorii platite cumulate la zi, la valoarea contractului neactualizata . Prin procentul astfel stabilit s-a avut in vedere evidentierea tuturor platilor efectuate, inclusiv a valorii actualizarii platilor conform prevederilor contractuale

In perioada anterioara de raportare au fost platite urmatoarele taxe , avize si autorizatii:




Valoare fara TVA

Valoare TVA


Explicatii

/Baza legala


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Cota legala 0,1% ITC SUD Muntenia - 99/21.10.2010 8824,66 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 50/1991


nr.14

2.Cota legala 0,7%,

aferenta situatia nr. 1ITC SUD Muntenia - 18/19.02.2011 2.625,49 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995


3. Autorizatie de constructie CFR Definitiva nr.

L3/4034/2010

Tarif comisie predare amplasament pentru

executie subtraversare cale ferata

CNCF „CFR“SA –Sucursala Regionala

CFR Bucuresti

2659592/

02.03.201133/18.03.2011 1012,02 242,88

12 luni de la data

emiterii OG nr. 12/1998


4. Cota legala 0,7%, aferenta situatiile nr. 2

si 3

ITC SUD Muntenia - 73/25.05.2011 8.536,21 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995



4ITC SUD Muntenia - 96/22.06.2011 4.265,55 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995


119


5ITC SUD Muntenia - 123/01.08.2011 3.432,53 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995


7. Tarif de utilizare a zonei drumurilor judetene

pentru perioada 01.07.2011 – 31.12.2011

Consiliul judetean Ialomita

061/

11.07.2011122/01.08.2011 151,20 0 - O.G. 43/1997


8 Cota legala 0,7%, aferenta situatia de lucrari

6ITC SUD Muntenia - 170/29.09.2011 7.386,68 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995


9 Cota legala 0,7%, Situatiilor de lucrari nr.7

si nr.8ITC SUD Muntenia - 190/15.11.2011 10.526,53 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995


10 Cota legala 0,7%, Situatiile de lucrari nr.9

si 10ITC SUD Muntenia - 7/17.01.2012 8.069,61 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995


11Cota legala 0,7%, Situatia

de lucrari nr.11

ISC Directia Regionala in Constructii SUD

Muntenia

- 31/22.02.2012 3.480,82 0 - Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995


nr. 29

12 Tarif de utilizare a zonei drumurilor judetene

pentru anul 2012

Consiliul judetean Ialomita

022/

12.03.201244/21.03.2012 268,80 0 - O.G. 43/1997


Total perioada anterioara de raportare 58.580,10 242,88

In perioada de raportare au fost platite urmatoarele taxe, avize si autorizatii :




Valoare fara TVA

Valoare TVA


Explicatii

/Baza legala


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Cota legala 0,7%, Situatia de lucrari nr.12

ISC Directia Regionala in Constructii SUD

- 81/11.05.2012 2.735,50 0 - Ordin Cererea de rambursare

120

Muntenia839/12.10.2009

Legea 10/1995

nr. 32

Total perioada de raportare 2.735,50 0

Total cumulat 61.315,60 242,88

CL 4 „ Extinderea şi reabilitarea sistemului de captare şi tratare a apei potabile din aglomerările Budeşti, Olteniţa, Fundulea, Lehliu”

Contract *

lei

fara TVA

Valoare**

Contract

Lei, fara TVA


lei, fara TVA


Fizic

%

Valoric

%

Cumulat

la zi

Cumulat

trim .precedent

In trim.

curent

20.706.690,00 20.706.690,00 2.070.669,00 2.070.669,00 0,00 18.636.021,00 3,41% 10,00%

Stadiu implementarii fizic % - a fost emis ordinul de incepere al lucrarilor pentru data de 01.06.2011

Stadiu fizic al implementarii [%]

SE Budesti Situatii de lucrari decontateOrganizare de santier (conform contract 99.930,00 lei*0,00 %) 0,00 leiProiectare si engineering (conform contract 169.230 lei*0,00 %) 0,00 leiLucrari executate (conform contract 5.038.160*0,00%) 0,00 lei 0,00 leiEstimari ale Inginerului pemtru proiectare si lucrari executate si nesolicitate la plataOrganizare de Santier (conform contract 99.930,00*50,00 %) 49.965 leiProiectare si engineering (conform contract 169.230*47,75 % ) 80.800 leiLucrari executate estimate ( conform contract 5.038.160*0,50 %) 25.190,80 lei 155.955,80lei /5.307.320 lei = 2,94%SE Oltenita Situatii de lucrari decontateOrganizare de santier (conform contract 85.190 lei*0 ,00%) 0,00 leiProiectare si engineering (conform contract 104.030 lei*0,00%) 0,00 leiLucrari executate (conform contract 2.709.970 lei*0 ,00%) 0,00 lei

121

0,00 lei

Estimari Inginer proiectare si lucrari executate si nesolicitate la plataOrganizare de Santier (conform contract 85.190 lei*50,00%) 42.595,00 leiProiectare si engineering (conform contract 104.030 lei*44,75 %) 46.551,00 leiLucrari executate estimate (conform contract 2.709.970 lei *0,77 %) 20.854,00 lei 110.000,00lei/2.899.190 lei = 3.79%SE Lehliu Situatii de lucrari decontateOrganizare de santier (conform contract 134.360, 00lei*0,00 %) 0,00 leiProiectare si engineering (conform contract 256.720 lei *0,00%) 0,00 leiLucrari executate (conform contract 8.162.110*,00%) 0,00 lei 0,00leiEstimari Inginer proiectare si lucrari executate si nesolicitate la plataOrganizare de Santier (conform contract 134.360,00*50,00 % ) 67.180,00 lei Proiectare si engineering (conform contract 256.720,00*49,53 % ) 127.160,00 leiLucrari executate estimate ( conform contract 8.162.110*1,00 % ) 81.621,00 lei 275.961,00lei /8.553.190,00 lei=3,23 %SE Fundulea Situatii de lucrari decontateOrganizare de santier (conform contract 98.360 lei*0,00 %) 0,00 leiProiectare si engineering (conform contract 132.220 lei* 0,00 %) 0,00 leiLucrari executate (conform contract 3.716.410 lei *0,00%) 0,00 lei 0,00 leiEstimari Inginer proiectare si lucrari executate si nesolicitate la plataOrganizare de Santier (conform contract 98.360 lei * 50,00 % ) 49.180,00 lei Proiectare si engineering (conform contract 132.220lei * 45,46 % ) 60.110,00 leiLucrari executate estimate ( conform contract 3.716.410 lei *1,50 % ) 55.746,00 lei 165.036,00lei/ 3.946.990 lei = 4,18%Total contract 706.952,80 lei/20.706.690,00 lei = 3,41%Stadiul implementarii este de 3,41% si include:

- Proiectare 15% aprobate proiectele tehnologice pentru statiile de tratare Oltenita, Budesti, Fundulea si Lehliu,- Au fost obtinute si inaintate antreprenorului Autorizatiile de Contruire pentru si Organizarea de Santier pentru toate locatiile - Au fost obtinute si inaintate antreprenorului Autorizatiile de Contruire pentru lucrarile de baza pentru toate locatiile s-au inceput lucrarile pentru OS, turnandu-se

platforme de beton la Budesti, Oltenita , Fundulea si Lehliu si s-au pozitionat pe aceste platforme birourile pt. Oltenita, Fundulea, Lehliu - Au fost aprobate DDE pentru:- Retele in incinta si retele tehnologice-Fundulea;

- Instalatii hidromecanice bazin contact si statia de filtre-Lehliu; Bazin colectare ape uzate-Lehliu; Instalatii hidromecanice-Instalatia de clorinareu

122

- Oltenita: Camera de vane 2x1000mc; Camera de vane 1x5000mc; Retele incinta; Statie de pompare - Hidromecanice- Budesti: Puturi – Constructii; Statie de clorinare & Bazin de contact cu Statie de filtre - Hidromecanice

Din durata contractuala de 18 luni, perioada de timp consumata este de 13 luni, reprezentand 72,22 % timp consumat.*) Se introduc inclusiv contractele altele decat cele eligibile .

**) în cazul în care contractul a fost semnat cu actualizarea platilor, se va completa cu ultima valoare actualizata

In perioada anterioara de raportare au fost platite urmatoarele taxe, autorizatii si avize :

Nr. crt




Valoare fara TVA

Valoare TVA


Explicatii /Baza legala


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. *Aviz de gospodarirea apelor nr. 422/04.11.2009 , pentru localitatea Budesti

Administratia Nationala – Directia Apelor Arges

Vedea Pitesti

906244

/09.11.2009

34

/10.11.2009307,28 58,38

Perioada de executie a lucrarilor

HGR nr. 522/2009

CU nr. 58/2009


nr. 5

2 Cota legala 0,1%, pentru executia lucrarilor de

organizare de santier pentru Oltenita, Budesti, Lehliu si

Fundulea

ITC SUD Muntenia - 52/28.03.2012 361,84 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 50/1991

Va fi inclusa in urmatoarea Cerere de rambursare

Total perioada anterioara 669,12 58,38

*Aviz de gospodarirea apelor nr. 422/04.11.2009, a fost emis pentru localitatea Budesti , pentru Contractele de lucrari-CL 4, CL 7 si CL 10.

In perioada de raportare au fost platite taxe, avize si autorizatii :


Emitent Factura nr./data Chitanta/OP/nr. Data

Valoare fara TVA

Valoare TVA


Explicatii

/Baza legala


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Cota legala 0,1%, pentru executia lucrarilor la

investitia de baza pentru Oltenita, Budesti, Lehliu

si Fundulea

ITC SUD Muntenia - 74/09.05.2012 12.821,28 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 50/1991


123


Total cumulat 13.490,40 58,38

CL 5 „Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Calarasi “

Contract *

lei

fara TVA

Valoare**

Contract

Lei, fara TVA


lei, fara TVA


Fizic

%

Valoric***

%

Cumulat

la zi

Cumulat

trim .precedent

In trim.

curent

49.950.007,00 51.502.301,96 23.427.071,75 21.661.625,35 1.765.446,40 28.075.230,21 64,28% 46,90%


Situatii de lucrari decontate Proiectare si engineering ( conform contract 2.394.240 lei * 50,00 1.197.120,00.lei Organizare de santier ( conform contract 8.805.874 lei * 61,07% ) 5.377.857,94 leiLucrari executate ( conform contract 38.749.893 lei * 42,45 %) 16.448.821,85 lei 23.023.799.79 lei/49.950.007,00 lei=46,09%Estimari Inginer proiectare si lucrari executate si nesolicitate la plata Proiectare si engineering 2.394.240 lei * 30,00% 718.272,00 lei Organizare de santier 8.805.874 lei * 3,69 % 324.644,00 leiLucrari executate ( conform contract 38.749.893 lei *6,45%) 8.041.315,31 lei 9.084.231,31 lei/49.950.007,00 lei =18,19% Actualizare solicitata si platita- 1.552.294,96lei Total contract 32.108.031,10 lei/49.950.007,00 lei = 64,28%Stadiul implementarii contractului este de 64,28% si este reprezentat de:

- Proiectare 80 % - proiectul tehnologic a fost aprobat si au fost depuse DE

- Organizarea de santier la SE Calarasi in proportie de 64,76 %- Lucrari amenajare SE-demolari constructii existente- Lucrari de baza pentru Decantoare secundare, Decantoare primare, Deznisipator, Bazin aerare, Cladirea gratarelor, Statia de ingrosare mecanica a namolului

primar si in exces, Statia de deshidratare mecanica a namolului fermentat, Sala masinilor(suflante), Bazine fermentare, Turn acces bazine fermentare, Bazine ingrosare mecanica a namolului, Lucrari de amenajare Statie epurare ape uzate si Depozit namol deshidratat

Perioada de timp 25 luni si reprezinta 89,29% , din durata totala a contractului de 28 luni

124


**) în cazul în care contractul a fost semnat cu actualizarea platilor, se va completa cu ultima valoare actualizata.Valoarea contractului de 51.502.301,96lei , fara TVA reprezinta valoarea actualizata a contractului conform CIP nr. 7 / 23.04.2012. ***) Stadiul implementarii % valoric a fost stabilit prin raportarea valorii platite cumulate la zi, la valoarea contractului neactualizata . Prin procentul astfel stabilit s-a avut in vedere evidentierea tuturor platilor efectuate, inclusiv a valorii actualizarii platilor conform prevederilor contractuale. In perioada anterioara de raportare au fost platite urmatoarele taxe, avize si autorizatii:



Valoare fara TVA

Valoare TVA


Explicatii

/Baza legala


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Cota legala 0,1%, ITC SUD Muntenia - 10/25.01.2011 27.372,55 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 50/1991


2.Cota legala 0,7%, Situatia

de lucrari nr.3ITC SUD Muntenia - 150/01.09.2011 24.345,45 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995


3. Cota legala 0,7%, Situatiile de lucrari nr.4

si 5ITC SUD Muntenia - 6/13.01.2012 70.254,78 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995


4. Cota legala 0,7%, Situatiile de lucrari

nr.2si 6ITC SUD Muntenia - 23/09.02.2012 15.826,44 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995




CL 6 „Staţii de epurare din aglomerările Urziceni şi Fundulea ”

125

Contract

lei

fara TVA

Valoare*

Contract

Lei, fara TVA


lei, fara TVA

Stadiul implementării***

Fizic

%

Valoric

%

Cumulat

la zi

Cumulat

trim .precedent

In trim.

curent

18.741.600 19.415.424,02 12.994.227,81 10.210.201,04 2.784.026,77 6.421.196.21 79,11 % 69,33 %


SE FunduleaSituatii de lucrari decontate Organizare de santier (conform contract 166.341 lei*64,80%) 107.789,08 leiProiectare si engineering (conform contract 200.000*74,50%) 149.000,00 leiLucrari executate (conform contract 6.083.271*72,31%) 4.398.541,93 lei 4.655.331,01 lei/6.449.612,00 lei =72,18%

Estimari Inginer proiectare si lucrari executate si in curs de decontare Organizare de Santier (conform contract 166.341 lei *15% ) 24.951,15 lei Proiectare si engineering (conform contract 200.000.lei * 20,50% ) 41.000,00 leiLucrari executate estimate ( conform contract 6.083.271 * 5,10% ) 310.717,65 lei 376.668,80 lei /6.449.612,00lei = 5,84%

Actualizare Fundulea conform contract – 292.357,82 lei

TOTAL SE Fundulea 5.031.999,81lei /6.449.612 lei = 78,02%

SE UrziceniSituatii de lucrari decontate Organizare de santier (conform contract 223.372lei*69,21%) 154.584,95 leiProiectare si engineering (conform contract 250.000*69,80%) 174.500 leiLucrari executate (conform contract 11.818.616*74,29%) 8.779.790,93 lei 9.108.875,88 lei/12.291.988 lei = 74,10%

Estimari Inginer proiectare si lucrari executate si in curs de decontare Organizare de Santier (conform contract 223.372 lei *15% ) 33.505,80 lei

126

Proiectare si engineering (conform contract 250.000.lei * 28,10%) 70.250,00 leiLucrari executate estimate (conform contract 11.818.616* 5,80 % ) 582.063,95 lei 685.819,75 lei/12.291.988 =5,58 %Actualizare Urziceni conform contract - 381.466,20 lei

TOTAL SE Urziceni 9.794.695,63 lei /12.291.988 lei = 79,68%

Actualizare – Total SE Urziceni + SE Fundulea – 673.824,02 lei

Total SE Urziceni + SE Fundulea 14.826.695,44/ 18.741.600 = 79,11 %

Stadiul implementarii contractului total este de 79,11 % iar pentru aglomerarea Fundulea este de 78,02%, si pentru aglomerarea Urziceni este de 79,68 %si este reprezentat de:-lucrari finalizate la Organizarea de santier la SE Fundulea si SE Urziceni , proiectare pentru ambele statii , proiectul tehnologic , si DE pentru majoritatea obiectelor civile, mecanice si electrice precum si lucrari

Executia lucrarilor de baza

SE Fundulea: Ansamblul statie pompare apa bruta - camin intrare comutare , canal gratar rar ,Statie pompare apa bruta , Statie compacta epurare - lucrari pavilion degrosisare, reactoare biologice - camere iesire – montaj camine prefabricate pentru reciclare supernatant si camin spre filtre nisip; furnizare unitate compacta, transportor elicoidal , reactor SBR -ICEAS - sistem de aerare cu bule fine -2 buc , suflante -3 buc. , unitate dezinfectie UV, Masurare debite si prelevare probe- constructii camin debitmetru - prelevare probe , Sistem de deshidratare namol- hala deshidratare, ingrosator namol, platforma namol, Pavilion tehnologic degrosisare, Retele subterane hidomecanice – executie put exploatare, Cladirea administrativa , Canalizare pluviala, Amenajari, Retele electrice - iluminat exterior, drumuri, platforme imprejmuiri-terasamente.

SE Urziceni Ansamblu statie pompare apa bruta –camin intrare comutare , canal gratar rar, bazin statie pompare apa bruta, statie pompare apa bruta, Statie compacta de epurare – lucrari pavilion degrosisare, reactoare biologice, bazin statie pompare apa epurata , furnizare unitate compacta , transportor elicoidal , pompa hidrofor -2 buc , reactor SBR- ICEAS - sistem de aerare cu bule fine, sistem de evacuare -3 buc , suflante , tablouri electrice , bazin dezinfectie , Sistem deshidratare namol –pavilion deshidratare bazin stocare namol, Pavilion administrativ , Amenajari, demolari, transport deseuri .

Perioada de timp consumata de la inceperea contractului este de 28,5 luni si reprezinta 158,33% , din durata initiala a contractuluiAntreprenorul a solicitat prelungirea duratei de executie pentru terminarea lucrarilor, respectiv respectiv, 31,4 luni , pana la data de 17.09.2012 care s-a aprobat prin Actul Aditional nr. 3/09.03.2012.


127

**) în cazul în care contractul a fost semnat cu actualizarea platilor , se va completa cu ultima valoare actualizata. Valoarea contractului de 19.415.424,02 lei, fara TVA reprezinta valoarea actualizata a contractului conform CIP 7/22.06.2012 ajustarea cu inflatia a valorii contractului.

***) Stadiul implementarii % valoric a fost stabilit prin raportarea valorii platite cumulate la zi, la valoarea contractului neactualizata. Prin procentul astfel stabilit s-a avut in vedere evidentierea tuturor platilor efectuate, inclusiv a valorii actualizarii platilor conform prevederilor contractuale.

In perioada anterioara de raportare au fost platite urmatoarele avize si autorizatii :




Valoare fara TVA

Valoare TVA


Explicatii

/Baza legala


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Cota legala 0,1%, pentru

SE Urziceni ITC SUD Muntenia

- 95/13.10.2010 2.967,38 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 50/1991


2.Cota legala 0,1%, pentru

SE Fundulea ITC SUD Muntenia

- 115/18.11.2010 2.204,98 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 50/1991


3. Cota legala 0,7%, aferenta situatii de lucrari nr. 1,2 si 3,

loc. Urziceni

ITC SUD Muntenia

- 145/01.09.2011 4.869,95 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995


4. Cota legala 0,7%, aferenta situatii de lucrari nr. 1,2 si 3,

loc. Fundulea

ITC SUD Muntenia

- 146/01.09.2011 4.893,09 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995


5. Cota legala 0,7%, aferenta situatii de

lucrari nr. 4,

loc. Urziceni

ITC SUD Muntenia

- 192/15.11.2011 2.999,08 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995


6. Cota legala 0,7%, aferenta situatii de

lucrari nr. 4,

ITC SUD Muntenia

- 191/15.11.2011 1.370,48 0 - Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995


128

loc. Fundulea

7Cota legala 0,7%,

Situatia lucrari nr.5ITC SUD Muntenia

- 9/17.01.2012 6.150,22 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995



In perioada de raportare au fost platite taxe, avize si autorizatii :



Valoare fara TVA

Valoare TVA


Explicatii

/Baza legala


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


lucrari nr.6ITC SUD Muntenia - 75/09.05.2012 4.063,86 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995



Total cumulat 29.519,14 0

CL 7 „Staţii de epurare din aglomerările Budeşti şi Olteniţa”

Contract *

lei

fara TVA

Valoare**

Contract

Lei, fara TVA


lei, fara TVA

Stadiul implementării ***

Fizic

%

Valoric

%

Cumulat

la zi

Cumulat

trim .precedent

In trim.

curent

14.090.158 14.088.957,96 12.582.614,66 11.494.307,96 1.088.306,70 1.506.343,30 99,87% 89,31%

Lucrari suplimentare –

671.692,00 604.522,80 544.069,80 60.453,00 67.169,20 100 % 90%

129

act aditional

Total contract 14.760.649,96 13.187.137,46 12.038.377,76 1.148.759,70 1.573.512,50 99,87% 89,33%


Pentru S EOltenita

Situatii de lucrari decontate

Valoare proiectare (conform contract 517.619 *99,11%) 513.019,00 leiOrganizare de santier (conform contract 147.891 * 100%) 147.891,00 lei Lucrari executate conform contract 7.393.349,96 * 99,56% 7.360.849,96 lei Total 8.021.759,96 lei / 8.058.859,96 lei = 99,54% E stimari Inginer proiectare si lucrari executate si nesolicitate la plata Valoarea proiectarii (conform contract 517.619 * 0,89% ) 4.600,00 leiLucrari executate ( conform contract 7.393.349,96 * 0,04%) 32.500,00 lei Total 37.100,00 lei / 8.058.859,96lei = 0,46%

Total SE Oltenita , conf contract initial 8.058.859,96 lei / 8.058.859,96 lei = 100%

Lucrari suplimentare decontateValoarea proiectarii (conform contract 19.000*100%) 19.000 leiLucrari executate (conform contract 652.692*100%) 652.692 leiTotal SE Oltenita , lucrari suplimentare 671.692,00lei /671.692,00lei = 100%

Total SE Oltenita 8.730.551,96 lei/8.730.551,86 lei=100%

Pentru SE Budesti

Situatii de lucrari decontate Valoare proiectare (conform contract 387.254 *87,16%) 337.529,00 leiOrganizare de santier (conform contract 110.644 * 100%) 110.644,00 lei Lucrari executate conform contract 5.532.200 * 99,61% 5.510.750,00 lei Total 5.958.923,00 lei / 6.030.098,00 lei = 98,82%

Estimari Inginer proiectare si lucrari executate si nesolicitate la plata Valoarea proiectarii (conform contract 387.254 * 12,84 %) 49.725,00 leiLucrari executate ( conform contract 5.532.200 * 0,05 %) 2.500,00 lei Total 52.225,00 lei / 6.030.098,00 lei = 0,87%

130

Total SE Budesti, conf contract initial 6.011.148,00 lei/ 6.030.098 ,00 lei = 99,68%

Total contract initial = 14.070.007,96 lei / 14.088.957,96 lei= 99,87%

Total contract si lucrari suplimentare = 14.741.699,96 lei / 14.760.649,96 lei= 99,87%

Pana in prezent , stadiul implementarii contractului pentru aglomerarea Oltenita este de 100 % iar pentru aglomerarea Budesti este de 99,68% , pe total contract 99,87% si reprezinta finalizarea in totalitate a lucrarilor si a montajului echipamentelor.la ambele statii de epurare, finalizarea testelor la SE Oltenita, nefiind finalizate testele la SE Budesti datorita lipsei apei uzate.

- Proiectare a si organizarea de santier finalizata la ambele statii de epurare.- Achizitonarea pentru SE Oltenita a trei bioreactoare, generator si a tuturor echipamentelor de pompare apa bruta,vane manuale si electrice D=150mm pentru namol

recirculat, vane electrice si de izolare D=80 mm pentru namol in exces, senzori de O2, de turbiditate, senzor de nivel ultrasonic,suflante cu turatie variabila, conducte tehnologice inox, panouri de aerare, vane electrice pentru aer comprimat, pompe cu surub pentru namol ingrosat static, instalatie automata de prelevare probe apa epurata, etc.)

- Executia drumului de acces la SE Oltenita

- Achizitionare pentru SE Budesti a doua bioreactoare , generator si a tuturor echipamentelor necesare ( doua instalatii automate de sitare , separare, colectare si extragere nisip si grasimi, vane manuale si vane unisens,compensatori montaj D=150mm, senzor de nivel ultrasonic pentru statia de pompare apa bruta,vane manuale si electrice D=150mm pentru namol recirculat, vane electrice si de izolare D=80 mm pentru namol in exces, senzori de O2, de turbiditate, senzor de nivel ultrasonic,suflante cu turatie variabila, conducte tehnologice inox, panouri de aerare, vane electrice pentru aer comprimat, pompe cu surub pentru namol ingrosat static, instalatie automata de prelevare probe apa epurata, etc.)

- Excavatii, strat geotextil, perna balast si piatra, strat egalizare, umpluturi fundatii, betonare radier la SBR-uri, hale tehnologice, biofiltre, platforme depozitare namol,canale tehnologice, imprejmuiri, instalatii interioare alimentare cu apa si de incendiu, linia namolului, instalatiile de aer,retele de canalizare, aferente statiilor de epurare Budesti si Oltenita, centrala termica Oltenita, post transformatoare Oltenita

- Montaj si hidroizolatii rezervoare SBR 1,2 si 3 Oltenita - finalizat, SBR1 si 2 Budesti – finalizat

- Lucrari la instalatiile de alimentare cu apa, canalizare, instalatii interioare in hala tehnologica, lucrari de montaj la conducte tehnologice la linia namolului, al aerului, instalatii tehnologice in hala tehnologica si in canivou , au fost finalizate toate instalatiile tehnologice, lucrari de sistematizare in statii, platforme, trotuare, borduri, imprejmuire, lucrari pentru iluminat in incinta, lucrari la conductele de evacuare, inclusiv subtraversari

- A fost efectuat instructajul cu personalul conform planificarilor inaintate de Antreprenor- In urma monitorizarii si a evaluarilor facute Antreprenorul a anuntat ca statia de epurare Oltenita a intrat in parametrii.

Durata de executie a lucrarilor a fost de 24,5 luni, acestea fiind realizate in perioada 11.12.2009-29.12.2011. Lucrarile au fost finalizate cu o intarziere de17,7 luni fata de durata de executie initiala a contractului . A fost emis Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.576/06.02.2012. Antreprenorul si-a mobilizat resursele pentru remedierea lucrarilor mentionate in Anexa 2, din Procesul Verbal.


131

**) în cazul în care contractul a fost semnat cu actualizarea platilor, se va completa cu ultima valoare actualizata. Valoarea contractului de 14.760.649,96lei , fara TVA reprezinta valoarea finala a contractului, conform CIP nr.8/16.03.2012, valoare rezultata in urma semnarii Actului aditional nr.6/30.09.2011 si a Ordinelor de Variatie nr. 1 si 2.***) Stadiul implementarii % a fost stabilit prin raportarea platilor efectuate cumulate la zi /lucrarilor executate, la valoarea finala a contractului . In perioada anterioara de raportare au fost platite urmatoarele avize si autorizatii :

Nr. crt Denumire document eliberat Emitent Factura nr./data


Valoare fara TVA

Valoare TVA


Explicatii

/Baza legala


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Aviz de gospodarirea apelor nr.

422/04.11.2009 , pentru localitatea Budesti

Administratia Nationala –

Directia Apelor Arges Vedea

Pitesti

906244

/

09.11.2009

34

/10.11.2009307,28 58,38

Perioada de

executie a

lucrarilor

HGR nr. 522/2009

CU nr. 59/2009


2.Cota legala 0,1%, pentru SE

Oltenita ITC SUD Muntenia

- 58/24.06.2010 1.572,61 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 50/1991


3.Cota legala 0,1%, pentru SE

Budesti ITC SUD Muntenia

- 84/09.09.2010 920,44 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 50/1991


4.Cota legala 0,7%, aferenta

Situatiei de lucrari nr, 1ITC SUD Muntenia

- 101/22.10.2010 3.430,17 0 -

Legea 10/1991

Ordin 839/12.10.2009

Cererea de rambursare nr.14.

5.Cota legala 0,7% aferenta

situatiei de lucrari nr. 2ITC SUD Muntenia

- 122/29.11.2010 4.739,02 0 -

Legea 10/1991

Ordin 839/12.10.2009

Cererea de rambursare nr.16.

6.Cota legala 0,7%, aferenta situatiei de lucrari nr. 3

ITC SUD Muntenia

- 23/17.02.2011 4.761,18 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995


7. Cota legala 0,7%, aferenta situatiei de lucrari nr. 4

ITC SUD Muntenia

- 92/17.06.2011 1209,46 0 - Ordin 839/12.10.2009


132

Legea 10/1995


ITC SUD Muntenia

160/21.09.2011 2193,73 0

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995



ITC SUD Muntenia

168/23.09.2011 2770,32 0

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995


Total perioada anterioara de raportare 21.904,21 58,38


CL 8 „Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzată din aglomerarea Calarasi“




lei, fara TVA


Fizic

%

Valoric

%

Cumulat***

la zi

Cumulat

trim .precedent

In trim.

curent

26.466.603,34 26.466.603,34 2.646.660,33 2.646.660,33 0,00 23.819.943,01 10,59% 10.00%


Organizare de santier ( conform contract 244.031,12 lei * 0,00% ) 0,00 lei

Lucrari executate ( conform contract 26.222.572,22 lei * 0,00 % ) 0,00 lei

0,00 lei


Organizare de santier ( conform contract 244.031,12 lei * 40,08%) 97.806,67lei

Lucrari executate ( conform contract 26.222.572,22 lei * 10,31 %) 2.705.838,51 lei

2.803.645,18 lei/26.466.603,34 lei =10,59%

Total contract 2.803.645,18 lei/26.466.603,34 lei =10,59%Stadiul implementarii contractului este de 10,59 %, reprezentat de organizare de santier si lucrari permanente - 2,56 km retea distributie apa potabila, din care : 1,11 km

133

extindere retea + 1,45 km inlocuire apa si 2,58 km retea canalizare , din care : 2,05 km extindere+ 0,53 km inlocuire.

Perioada de timp consumata este 10,0 luni si reprezinta 55,56 % , din durata totala a contractului de 18 luni.


**) în cazul în care contractul a fost semnat cu actualizarea platilor, se va completa cu ultima valoare actualizata. ***) In urma rezilierii contractului, suma de 2.646.660,33 lei reprezentand avans 10% acordat contractorului , conform clauzelor contractuale a fost recuperata prin executarea Scrisoarii de garantie pentru plata avansului nr.52/01.09.2011 emisa BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI – EXIMBANK SA . SC ECOAQUA SA a restituit AM-ului suma totala de 2.204.668,05 lei, reprezentand sume aferente FC si BS rambursate prin CR nr. 25/30.09.2011

In perioada anterioara de raportare au fost platite urmatoarele taxe, avize si autorizatii :

Nr. crt



Valoare fara TVA

Valoare TVA


Explicatii

/Baza legala


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Notificare nr. 143/27.09.2010

Directia de Sanatate Publica

Calarasi 285/07.09.2010 86/16.09.2010 200 0 -

Ordin nr. 1030/20.08.2009

Ministerul Sanatatii

cu nr. 602/11.11.2009

Cererea de rambursare nr.

13

2. Aviz amplasament nr.

1209/20.09.2010

SC ENEL ENEL ENERGIE SA

0F06673245/09.09.2010

87/16.09.2010 3.041,95 730,07 -Ordin ANRE 32/2005 si cu

nr.602/11.11.2009


13

3.

Aviz nr. 191/20.10.2010

ROMTELECOM SA

Factura proforma nr/4964990/

11.10.2010 si factura nr. 02125495/

14.10.2010

94/13.10.2010 2.247,71 539,45 12 luni Legea 50/1991 si

cu nr.602/11.11.2009


14

4. Aviz principiu nr. 182999/09.02.2011

I.P.J Calarasi Nu se elibereaza facturi

20/11.02.2011 200 0 - OG nr. 128/2008, privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoane


134

fizice si juridice de catre MAI

5.

Aviz traseu conducta

DISTRIGAZ SUD RETELE GDF

SUEZ

ATP1902263982

/01.03.201130/04.03.2011 1.869,00 448,56

12 luni de la data emiterii

CU nr. 602/11.11.2009

Legea 50/1991 ,

Adresa Primariei Calarasi nr.

4814/01.02.2011


6.

Cota legala 0,1%ITC SUD Muntenia

- 147/01.09.2011 21.627,11 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 50/1991


Total perioada anterioara de raportare 29.185,77 1.718,08

In perioada de raportare nu au fost platite taxe, avize si autorizatii .

CL 9 „Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzată din aglomerarea Urziceni“

Contract * fara TVA



Stadiul implementării***

Fizic%

Valoric%

Cumulat la zi Cumulat

trim .precedent

In trim.

curent

21.642.001,08 21.642.001,08 18.459.269,30 18.341.554,03 117.715,27 3.182.731,78 96,39% 85,29%Lucrari suplimentare 1.199.973,25 824.974,07 655.241,33 169.732,74 374.999,18 99,33% 68,75%

Total contract 22.841.974,33 19.284.243,37 18.996.795,36 287.448,01 3.557.730,96 96,55% 84,42%Stadiu implementarii fizic % Situatii de lucrari decontateOrganizare de santier ( conform contract 184.229 ,00 lei * 69,93% ) 128.839,00 leiLucrari executate ( conform contract 21.457.772.08 lei * 94,98 % ) 20.381.460,25 lei Total contract initial 20.510.299,25 lei /21.642.001,08 lei =94,77%Estimari Inginer lucrari executate si nesolicitate la plataOrganizare de santier ( conform contract 184.229 ,00 lei * 30,07% ) 55.390,00 lei Lucrari executate ( conform contract 21.642.001,08 lei * 13,71 % ) 296.729,97 lei

135

TOTAL 20.862.419,22lei/21.642.001,08lei= 96,39 %

Situatii de lucrari suplimentare decontateLucrari suplimentare( conf. Act aditional nr.5/15.08. 2011 1.199.973,25*76,39% ) 916.637,85 leiTotal lucrari suplimentare 916.637,85 lei/1.199.973,25 lei =76,39%Estimari Inginer lucrari suplimentare executate si nesolicitate la plata Lucrari suplimentare( conf. Act aditional nr.5/15.08. 2011 1.199.973,25*22,94% ) 275.267,70 lei TOTAL 1.191.905,55 lei/1.199.973,25 lei =99,33% Total lucrari contract 22.054.324,77 lei /22.841.974,33 lei=96.55%Stadiul implementarii contractului este de 96.55%si este reprezentat de: Lucrari retea de distributie apa 27,2 km, Lucrari retea de canalizare - 21,7 km, Achizitie apometre - 537 buc, autovidanja, autocuratitor , Statii de pompare apa uzata finalizate – proiectare si lucrari executate - 100% SPAU 1, 2,3,4 si SPAU Regiei -100%.Antreprenorul a solicitat prelungirea duratei de executie a contractului pentru terminarea lucrarilor, pana la data de 15.01.2012, ceea ce inseamna 21,5 luni. Perioada de timp consumata, pana in prezent, este de 25,5 luni, raportata la durata de executie, initiala , reprezinta 318,75 % din durata de executie initiala a contractului.*) Se introduc inclusiv contractele altele decat cele eligibile .

**) în cazul în care contractul a fost semnat cu actualizarea platilor, se va completa cu ultima valoare actualizata . Valoarea contractului de 22.841.974,33lei , fara TVA reprezinta valoarea actualizata a contractului conform act aditional nr.5 din 15.08.2011

***) Stadiul implementarii % a fost stabilit prin raportarea platilor efectuate cumulate la zi /lucrarilor executate, la valoarea contractului adjudecata, urmand ca, dupa stabilirea valorii finale, stadiul implementarii % sa se stabileasca prin raportare la valoarea finala a acestuia.

In perioada de raportare anterioara au fost platite urmatoarele taxe, avize si autorizatii :




Valoare fara TVA

Valoare TVA




0 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Autorizatie nr. 481/15.09.2009 si

Acord nr. 92/28.08.2009

CNADNR SA - D.R.D.P.

270/16.09.09

19/17.09.09 602,24 114,4312 luni de la data emiterii

Ordinul Ministrului

Transportului nr.245/2008


2. Autorizatie de amplasare nr. 6050/2009

SC ENEL ENERGIE SA

7911158/

16.10.200935/11.11.2009 3.908,87 742,69

Ordinul ANRE nr. 32/2005

CU nr. 218/2009


3.Aviz de amplasare nr. 9697/16.11.2009

ANIF RA U.A. 09.4 Ialomita

0910904/

30.10.200936/11.11.2009 508,08 96,54

12luni de la data emiterii

Ordinul ANRE nr. 32/2005

CU nr. 218/2009


136

4.Autorizatie de

amplasare si acces la drum nr.

601/09.11.2009

CNADNR SA –D RDP SDN

Bucuresti

0190895/

12.11.200933/06.11.2009 235,31 44,70


Ordinul Ministrului

Transportului nr.245/2008

CU nr. 218/2009


5.Aviz de gospodarire

a apelor nr.305/15.12.2009

Administratia Nationala

APELE ROMANE

0903003/

10.12.200938/14.12.2009 1.690,87 321,27


HGR nr. 522/2009

CU nr. 218/2009


6.

Cota legala 0,1%ITC SUD Muntenia

- 30/31.03.2010 19.992,78 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 50/1991


7. Cota legala 0,7%

Situatiile de lucrari nr. 1 si 2

ITC SUD Muntenia

- 76/16.08.2010 26.692,45 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 50/1991


8. Cota legala 0,7%

Situatia de lucrari nr. 3

ITC SUD Muntenia

- 92/07.10.2010 25.124,80 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995


9. Cota legala 0,7%

Situatia de lucrari nr. 4

ITC SUD Muntenia

- 112/11.11.2010 29.861,19 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995


10. Cota legala 0,7%, pentru Situatia de

lucrari nr. 5

ITC SUD Muntenia

- 9/24.01.2011 27.907,45 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995


11. Cota legala 0,7%, pentru Situatia de

lucrari nr. 6

ITC SUD Muntenia

- 44/30.03.2011 2.129,79 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995


12. Aviz pentru ocupare temporara a unor terenuri din fondul forestier, administrat

Regia Nationala a Padurilor –

9049348/

30.03.2011

45/31.03.2011 36.960,98 8.870,64 22.05.2011 Legea 46/2008-Codul Silvic

OM 924/2011


137

de Directia Silvica Ialomita , de catre SC ECOAQUA SA

Romsilva

emis de MMP

Decizia nr. 304/22.03.2011, emisa de MMP –ITRSVBucuresti

13. Cota legala 0,7%, aferenta situatia nr.

7

ITC SUD Muntenia

- 67/19.05.2011 4.180,75 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995


14 Cota legala 0,7%, aferenta situatie

lucrari nr.9

ITC SUD Muntenia

- 159/20.09.2011 5.048,10 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995


15 Cota legala 0,7%, Situatia lucrari

nr.10 si 11

ITC SUD Muntenia

-19/03.02.2012.

17.173,22 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995




CL 10 Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzată din aglomerarile Budeşti şi Olteniţa„

Contract *

lei

fara TVA

Valoare**

Contract

Lei, fara TVA


lei, fara TVA


Fizic % Valoric %

Cumulat

la zi

Cumulat

trim .precedent

In trim.

curent

13.266.717,94 13.266.717,94 5.684.430,51 5.116.939,96 567.490,55 7.582.287,43 69,37% 42,85 %

138


Budesti


Organizare de santier ( conform contract 110.749,04 lei * 0% ) 0 lei

Lucrari executate ( conform contract 5.182.976,43 lei * 40,77%) 2.113.295,56 lei

Total 2.113.295,56 lei /5.293.725,47 lei =39,92%

Estimari Inginer lucrari executate si nedecontate

Organizare de santier ( conform contract 110.749,04 lei * 0% ) 0,00 lei

Lucrari executate estimate Budesti (conform contract 5.182.976,43 *24,92%) 1.291.413,00 lei

Total 1.291.413,00 lei /5.293.725,47 lei = 24,40%

Total Budesti 3.404.708.56 lei /5.293.725,47 lei =64,32%

Oltenita


Organizare de santier ( conform contract 55.776,24 lei * 68,85% ) 38.403,37 lei

Lucrari executate ( conform contract 7.917.216,23 lei * 46,21 % ) 3.658.346,04 lei

Total lucrari platite Oltenita 3.697.049,41 lei /7.972.992,40 lei =46,36%


Organizare santier Oltenita: (conform contract 55.776,24 * 6,00% ) 3.346,57 lei

Lucrari executate estimate Oltenita (7.917.216,23*26,51%) 2.098.662,00 lei

Total 2.102.008,57 lei /7.972.992,47 lei = 26,36 %

Total Oltenita 5.799.057,98 lei lei/7.972.992,47 lei = 72,73%

Total contract 9.203.766,54 lei /13.266.717,94 lei = 69,37%

Pana in prezent , stadiul implementarii contractului este de 69,37 % si este reprezentat de:

Organizare de santier realizata la Oltenita, lucrari retea de distributie apa 10,4km (7,3 km Oltenita + 3.1 km Budesti ) , din care : extindere retea apa 5,7 km ( 2,6 km Oltenita si 3,1 km Budesti) si reabilitare retea apa 4,7 km ( 4,7 km Oltenita), retea canalizare 13,2 km (5 km Oltenita si 8,2 km Budesti), din care: extindere retea canalizare 12.2 km (4 km Oltenita si 8,2 km Budesti) si reabilitarea retea canalizare 1 km (1 km Oltenita)

139

- finalizate lucrarile de constructii si sistematizare pentru statia de receptie ape uzate, adusa statia de receptie FEKO, SPAU 1 Budesti realizat in proportie de 90%, SPAU 2 Budesti-confectionat cutit cheson,armare, cofrare si betonare inel 1 cheson, partea de constructii la caminele de by-pass finalizate la SPAU 2 si SPAU Digului in Oltenita, au fost predate 300 apometre (180 la Oltenita si 120 la Budesti), au fost livrate si autocuratitorul si vidanja.Au fost aduse in santier toate pompele pentru statiile de pompare Digului si SPAU 2 din Oltenita si pentru SPAU 1 si SPAU 2 din Budesti.La SPAU Digului din Oltenita au fost executate lucrarile de by – pass, au fost dezafectate pompele din statie si au fost executati 135 ml din conducta de refulare din PAFSIN Dn = 800 mm. La SPAU 2 Oltenita au fost executate lucrarile pregatitoare pentru executarea by-pass-ului

Prelungirea duratei de executie a lucrarilor a fost aprobata pana la data de 10.02.2012, respectiv 17,7 luni. Pana la expirarea duratei de executie a lucrarilor, Antreprenorul nu a prezentat un memoriu justificativ privind intarzierile inregistrate.Perioada de timp consumata, pana in prezent, este de 21.5 luni, raportata la durata de executie, initiala , reprezinta 358,33 % din durata totala a contractului.

*) Se introduc inclusiv contractele altele decat cele eligibile .**) în cazul în care contractul a fost semnat cu actualizarea platilor, se va completa cu ultima valoare actualizata

In perioada anterioara de raportare au fost platite urmatoarele taxe , avize si autorizatii:




Valoare fara TVA

Valoare TVA


Explicatii

/Baza legala


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1Aviz principiu nr.

37360/26.08.2009, pentru Oltenita

M.A.I

I.P.J Calarasi

Nu se elibereaza

facturi4/24.08.09 50,00 0


Ordin nr. 1430/2005

OG nr. 29/2005


2Aviz principiu nr.

37360/26.08.2009, pentru Budesti

M.A.I

I.P.J Calarasi

Nu se elibereaza

facturi5/24.08.09 50,00 0


Ordin nr. 1430/2005

OG nr. 29/2005


3 Aviz nr. 629/08.09.2009 de amplasare retele,

pentru Budesti

SC ENEL ENERGIE

SA

9F06628591

/31.08.0911/04.09.09 842,38 160,05 12.11.2009

Ordin ANRE 66/134/

2008


4 Aviz nr. 628/08.09.2009 de amplasare retele,

pentru Oltenita

SC ENEL ENERGIE

SA

9F06628591

/31.08.200912/04.09.09 963,75 183,11 24.11.2009

Ordin ANRE 66/134/

2008


5 Aviz amplasament nr. 363/2009, pentru Budesti

ROMTELE 01463832 13/09.09.09 950,21 180,54 Perioada de executie a

Legea 50/1991 Cererea de rambursare

140

si Oltenita COM SA /11.09.09 lucrarilor nr. 4

6 Aviz salubrizare

nr.1986/04.09.2009, pentru Oltenita

S.P.S ECOSAL Oltenita

300/2009 8/04.09.09 45,38 8,62Perioada de executie a lucrarilor

Hot .C.A 14/2005 emisa de ECOSAL

Oltenita,


7.

Aviz de gospodarirea apelor nr. 270/

21.10. 2009, pentru Oltenita

Administratia Nationala Apele Romane Directia Apelor Buzau –

Ialomita

0902888/21.10.2009

27/23.10.2009 1.690,87 321,27Perioada de executie a lucrarilor

HG. Nr. 522/2009


8. Aviz de gospodarirea apelor nr. 422/04.11.2009

, pentru localitatea Budesti

Administratia Nationala –Directia Apelor Arges Vedea

Pitesti

906244

/09.11.200934/10.11.2009 307,28 58,39


HG. nr. 522/2009

CU nr. 58/2008, 59/2008


9.

Autorizatie de amplasare si acces la drum nr.602 /

09.11.2009 pentru Budesti canalizare

Directia Regionala Drumuri si Poduri

Bucuresti

0190898

/12.11.200931/06.11.2009 235,31 44,70


Ordinul Ministrului

Transportului nr. 245/2008

CU nr. 58/2008, 59/2008


10.

Autorizatie de amplasare si acces la drum nr.

603/09.11.2009 pentru Budesti apa


Bucuresti

0190896

/12.11.200932/06.11.2009 235,31 44,70


Ordinul Ministrului


CU nr. 58/2008, 59/2008


11.

Autorizatie de amplasare si acces la drum nr.604 /

10.11.2009 pentru Oltenita


Bucuresti

0190897

/12.11.200930/06.11.2009 235,31 44,70


Ordinul Ministrului


CU nr. 343/2006, 344/2006


141

12.

Cota legala 0,1% ITC SUD Muntenia - 105/26.10.2010 8.956,62 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 50/1991

Cererea de rambursare nr.15

13 Cota legala 0,7%, aferenta situatiei de


Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995


nr. 22

14. Tarif pentru Cercetare arheologica a terenului afectat de contractul CL

10

Muzeul Dunarii de Jos

8/01.08.2011 158/16.09.2011 6.000,00 0 - OG 43/2000




Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995


16Cota legala 0,7%, Situatia

lucrari nr.5ISC SUD Muntenia - 41/14.03.2012 3.694,76 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995




CL 11” Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzată, din aglomerarile Fundulea si Lehliu „





Fizic% Valoric%***

Cumulatla zi

Cumulat

trim .precedent

In trim.

curent

13.394.516,18 12.689.010,92 10.870.857,71 9.651.703,57 1.219.154,14 1.818.153,21 92,36 % 81,16%Stadiu implementarii fizic %

LehliuSituatii de lucrari decontate

142

Organizare santier Lehliu: ( conform contract 57.120,00 lei * 67,42% ) 38.513,00 leiLucrari executate ( conform contract 5.963.413,90lei* 77,09%) 4.597.433,35 lei 4.635.946,35/6.020.533,90 lei=77,0%Estimari Inginer lucrari executate si nesolicitate la plataOrganizare santier Lehliu: ( conform contract 57.120,00 lei * 32,58% 18.607,00 lei Lucrari executate estimate (conform contract 5.963.413,90lei* 15,91%) 948.667,67 lei 967.274,67 lei/6.020.533,90lei=16,07%Total Lehliu 5.603.221,02lei /6.020.533,90 lei = 93,07%FunduleaSituatii de lucrari decontateOrganizare santier Fundulea: : (conform contract 68.960,00 * 65,43% ) 45.121,00 leiLucrari executate ( conform contract 7.305.022,28 * 82,72%) 6.043.047,72 lei 6.088.168,72/7.373.982,28 lei= 82,56%Estimari Inginer lucrari executate si nesolicitate la plataOrganizare santier Fundulea: (conform contract 68.960,00 * 34,57% ) 23.839,00 lei Lucrari executate estimate ( conform contract 7.305.022,28 * 8,98%) 655.833,22 lei 679.672,22lei/7.373.982,28 lei=9,22%Total Fundulea 6.767.840,94lei /7.373.982,28lei=91,78%Total contract 12.371.061,96 lei. /13.394.516, 18lei = 92,36%Pana in prezent , stadiul implementarii contractului este de 92,36 % si este reprezentat de: Organizare de santier realizata , lucrari retea apa potabila – 14,1 km(10,5 km Fundulea, 3,6 km Lehliu), retea de canalizare - 20,2 km (10,2 km Fundulea, 10,0 km Lehliu), SPAU 1 Fundulea – 100% din structura instalatii hidromecanice 100% + amenajari exterioare(alee acces, trotuar, imprejmuire si porti ) + 70% instalatii electrice, automatizari si SCADA; SPAU 2 Fundulea – 100% din structura + instalatii hidromecanice 100% + amenajari exterioare(alee acces, trotuar, imprejmuire si porti ) + 85% instalatii electrice, automatizari si SCADA; SPAU Lehliu – 100% din structura + instalatii hidromecanice100%+amenajeri exterioare(alee acces,trotuar,imprejmuire si porti) + 85% instalatii electrice, automatizari si SCADA; SPAU Razvani – 100% din structura + instalatii hidromecanice 100%+amenajeri exterioare(alee acces,trotuar.imprejmuire si porti) + 85% instalatii electrice, automatizari si SCADA ; SRAV Lehliu – 100% structura + montaj statia EMVIROTRONIC +instalatii hidromecanice 100%+ platforma betonata acces statie, imprejmuire si porti, Procurare si livrare 200 apometreAntreprenorul a solicitat prelungirea duratei de executie pentru terminarea lucrarilor, care a fost aprobata prin Actul aditional nr.2/27.09.2011, pana la data de 14.12.2011, respectiv 10,5 luni. Perioada de timp consumata, pana in prezent, este de 10,5 luni, raportata la durata de executie, initiala , reprezinta 210 % din durata initiala a contractului. A fost emis Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 293/25.01.2012. Antreprenorul si-a mobilizat resursele pentru remedierea lucrarilor mentionate in Anexa 2, din Procesul Verbal.*) Se introduc inclusiv contractele altele decat cele eligibile .

**) în cazul în care contractul a fost semnat cu actualizarea platilor, se va completa cu ultima valoare actualizata. Valoarea contractului de 12.689.010,92 lei , fara TVA reprezinta valoarea revizuita a contractului conform CIP nr.7/23.02.2012, prin OV nr. 1 si OV nr. 2.***) Stadiul implementarii % a fost stabilit prin raportarea platilor efectuate cumulate la zi /lucrarilor executate, la valoarea contractului adjudecata, urmand ca, dupa stabilirea valorii finale, stadiul implementarii % sa se stabileasca prin raportare la valoarea finala a acestuia.

In perioada anterioara de raportare au fost emise urmatoarele taxe, autorizatii si avize :

143

Nr. crt



Valoare fara TVA

Valoare TVA




0 1 2 3 4 5 6 7 8

1Aviz principiu nr.

37359/26.08.2009, pentru Fundulea

M.A.I

I.P.J Calarasi

Nu se elibereaza facturi

2/24.08.09 50,00 0


Ordin nr. 1430/2005

OG nr. 29/2005


2Aviz principiu nr.

37359/26.08.2009, pentru Lehliu

M.A.I

I.P.J Calarasi

Nu se elibereaza facturi

3/24.08.09 50,00 0


Ordin nr. 1430/2005

OG nr. 29/2005


3 Aviz amplasament nr. 751/23.09.2009, pentru

Fundulea

SC ENEL ENERGIE SA

09F06618663/31.08.09

9/04.09.09 503,51 95,67 13.08.2010Ordin ANRE 66/134/2008


nr. 4

4 Aviz amplasament nr. 750/23.09.2009, pentru

Lehliu

SC ENEL ENERGIE SA

9F06618247/

31.08.0910/04.09.09 954,54 181,36 11.11.2009

Ordin ANRE 66/134/2008


nr. 4

5 Aviz amplasament nr. 362/2009, pentru

Fundulea si Lehiu

ROMTELE

COM SA

01463875

/11.09.0914/09.09.09 836,18 158,88


Legea 50/1991Cererea de rambursare

nr. 4

6 Aviz gaze

Naturale nr. 24812/21.10.2009, pentru

Fundulea

SNTGN TRANSGAZ SA Medias

90263/

24.09.0921/28.09.09 194,12 36,88


Ordin Comun nr.46/Legea

50/1991


7.Aviz de gospodarirea

apelor nr. 269/21.10.2009 pentru Fundulea

Administratia Nationala Apele

Romane Directia Apelor Buzau –Ialomita

0902887

/21.10.200926/23.10.09 1.690,87 321,27


HG. nr. 522/2009


8. Aviz de gospodarirea apelor nr. 268/21.10.2009

Administratia Nationala Apele

0902886 25/23.10.2009 1.690,87 321,27 Perioada de executie

HG. nr. 522/2009


144

pentru Lehliu Romane

Directia Apelor Buzau –Ialomita

/21.10.2009 a lucrarilornr. 5

9.

Autorizatie de amplasare si acces la drum nr.

68.2/69.2/70.2/71.2/72.2/73.2/74.2

/23.10.2009, pentru Lehliu

Compania Nationala de Autostrazi si

Drumuri Nationale di

Romania SA-Punct de lucru

Constanta.

64160/

27.10.200929/28.10.2009 1600,18 304,04


Ordinul Ministrului



10.Autorizatie nr.

587/28.10.2009, pentru Fundulea

Directia Regionala de Drumuri si

Poduri Bucuresti

0190724

/28.10.200928/27.10.2009 228,60 43,43


Ordinul Ministrului



11Tarif utilizare drum pentru

sem. II. 2010, pentru amplasare conducta apa si canalizare in zona DN 3,

pentru Lehliu

DRDP Constanta

228942/09.07.2010

123/07.12.2010 6845,51 1642,9301.11.2009-31.10.2014

OG nr. 43/1997, Ordinul

Ministrului Transportului nr. 496/2010


12Cota legala 0,1%, aferenta

situatia 1ITC SUD Muntenia

- 21/11.02.2011 13.305,31 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 50/1991


13. Diferenta Tarif utilizare drum pentru sem. II.

2010, pentru amplasare conducta apa si canalizare

in zona DN 3, pentru Lehliu

DRDP Constanta

9862/30.03.2011 50/13.04.2011 228,70 54,8801.11.2009-31.10.2014


Ministrului Transportului nr. 496/2010


14. Tarif utilizare drum pentru sem. I. 2011, pentru

amplasare conducta apa si canalizare in zona DN 3,

pentru Lehliu

DRDP Constanta

9863/30.03.2011 51/13.04.2011 6.970,88 1.673,01

01.11.2009-31.10.2014


Ministrului Transportului


145

nr. 496/2010

15 Autorizatie de amplasare si acces la drum

nr.150/24.03.2011, Fundulea

Directia Regionala de Drumuri si

Poduri Bucuresti

45/31.03.2011 46/01.04.2011 231,09 55,46 12 luni de la data emiterii

Ordinul Ministrului Transportului nr. 568/2010


nr. 22

16Autorizatie de amplasare

si acces la drum nr. 3.2/16.05.2011 , Lehliu

CNADNR –SDN Calarasi

21543/

02.06.201182/06.06.2011 451,95 108,47

Lucrarile vor fi terminate pana la 21.10.2011




si acces la drum nr. 2/17.05.2011 si

6.2/17.05.2011, Lehliu


21544/

02.06.201183/06.06.2011 451,95 108,47





si acces la drum nr. 7.2/17.05.2011 si

8.2/17.05.2011, Lehliu


21545/

02.06.201184/06.06.2011 451,95 108,47





si acces la drum nr . 9.2/17.05.2011, Lehliu


21546/

02.06.201185/06.06.2011 225,98 54,23





situatiei de lucrari nr.1ITC SUD Muntenia

- 93/22.06.2011 9.470,60 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995



situatiei de lucrari nr.2ITC SUD Muntenia

- 94/22.06.2011 17.297,26 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995


nr. 22

22 Tarif utilizare drum pentru sem. II. 2011, pentru

amplasare conducta apa si

CNADNR-SDN Calarasi

22606/

07.07.2011

121/28.07.2011 6.973,85 1.673,73 01.11.2009-



146

canalizare in zona DN 3, pentru Lehliu

31.10.2014Ministrului


nr. 24

23 Cota legala 0,7%, aferenta situatii de lucrari nr.3,

loc.Fundulea

ITC SUD Muntenia

- 142/01.09.2011 8.935,99 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995



situatii de lucrari nr.3, loc.Fundulea

ITC SUD Muntenia

- 193/18.11.2011 9.500,88 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995


25 Cota legala 0,7%, aferenta situatii de lucrari nr.3,

loc.Fundulea

ITC SUD Muntenia

- 194/18.11.2011 8.964,22 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995


26 Cota legala 0,7%, Situatia lucrari nr.6 , loc Fundulea

si Lehliu

ITC SUD Muntenia

- 10/19.01.2012 12.051,84 0 -

Ordin 839/12.10.2009

Legea 10/1995



Alte cheltuieli in perioada anterioara de raportare

1. SC ECOAQUA SA a platit prin OP nr. 53/02.06.2010, suma de 6.929,76 lei, fara TVA , reprezentand tarif utilizare zona drum , noiembrie – decembrie 2009 si sem. I. 2010, pentru amplasare conducta apa si canalizare in zona DN 3, km 66+207-69+238;DN 3A , km 0+013-0+308;A2, km 66+325.

In perioada de raportare au fost platite urmatoarele taxe, avize si autorizatii :



Valoare fara TVA

Valoare TVA


Explicatii

/Baza legala


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Cota legala 0,7%, Situatia lucrari nr.7 , loc

ITC SUD Muntenia

- 56/02.04.2012 7.790,63 0 - Ordin 839/12.10.2009


147

Fundulea si Lehliu Legea 10/1995 31


Total cumulat 117.947,46 6.942,45

CS4 - Servicii de auditare pentru proiectul „Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Calarasi ”

Contract *

lei

fara TVA

Valoare**

Contract

Lei, fara TVA

Valoare platita, lei, faraTVA Rest

lei, fara TVA


Fizic

%

Valoric

%

Cumulat**

la zi

Cumulat

trim .precedent

In trim.

curent

179.500 179.500 113.120 113.120 0 66.380 63,02% 63,02%


Servicii prestate in perioada martie 2011-aprilie 2012 ( RCF 1,2,3,4 ) 113.120 lei

113.120 lei /179.500 lei =63,02%

Perioada de timp consumata de la inceperea contractului este de 15 luni si reprezinta 45,45 % din durata totala a contractului de 33 luni.


**) în cazul în care contractul a fost semnat cu actualizarea platilor, se va completa cu ultima valoare actualizata.

***) Pentru acest contract AM s-a aplicat corectie financiara (5%), in valoare nominala de 8.975 lei, din valoarea fara TVA a contractului . Modalitatea de recuperare: prin deducere din valorile autorizate aferente urmatoarelor cererii de rambursare. In valoarea totala a platilor efectuate pana in prezent, este inclusa suma respinsa la rambursare de catre AM, pentru CS4, dupa cum urmeaza :

1. Suma de 3.167,36 lei, fara TVA , reprezentand 5% , din valoarea fara TVA a sumelor platite beneficiarului de catre AM, suma care a fost recuperata prin Cererea de rambursare nr. 26.

2. Suma de 2.375,52 lei, fara TVA , reprezentand 5% , din valoarea fara TVA a sumelor incluse in Cererea de Rambursare nr. 30, solicitate de beneficiar AM, suma

care a fost recuperata prin Cererea de rambursare nr. 30.

148

CS5 „Asistenta tehnica de specialitate din partea proiectantului in perioada de executie a lucrarilor pentru contractele tip FIDIC Rosu din cadrul Proiectului“

Contract *

lei

fara TVA

Valoare**

Contract

Lei, fara TVA


lei, fara TVA


Fizic

%

Valoric

%

Cumulat

la zi

Cumulat

trim .precedent

In trim.

curent

61.903 61.903 0 0 0 61.903 83,33% 0 %

Stadiu implementarii fizic % - Participarea la elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii lucrarilor, fiind modificate anumite solutii stabilite initial in proiect; Participarea la controlul calitatii lucrarilor in faze determinante .

Perioada de timp consumata de la inceperea contractului este de 20 luni si reprezinta 83,33% din durata totala a contractului de 24 luni.


**) în cazul în care contractul a fost semnat cu actualizarea platilor, se va completa cu ultima valoare actualizata.

B. Informaţii privind actele aditionale


Contract Act aditional JustificăriNumar/Data Valoare

( daca este cazul)Contract servicii nr 4290/10.10.2008

Act Aditional nr. 12/19.04.2012, inregistrat la SC ECOAQUA SA sub nr. 1927/19.04.2012

- Prelungire durata contract cu 9,8 luni, pana la data de 08.02.2013.- Inlocuire Expertului principal pe termen lung- Lider de echipa.- Modificare valoare minima estimata a platilor trimestriale, fata de noua durata de desfasurare a contractului.- Modificare anexe la contract ca urmare a extinderii duratei contractului, precum si ca urmare a emiterii Ordinelor Administrative de realocare a zilelor lucratoare ale expertilor numiti in contract; modificarea vizeaza replanificarea duratelor si perioadelor de efectuare a activitatilor si subactivitatilor Contractului, redistribuirea input-urilor expertilor pe perioada Contractului, astfel cum a fost prelungita, precum si realocarea unor sume intre liniile bugetare, fara insa a afecta valoarea totala a Contractului.


149



CL 1 Extinderea şi reabilitarea staţiei de pretratare apa Chiciu pentru aglomerarea Călăraşi si conducte de aductiune”.


( daca este cazul)Contract lucrari nr.2202/20.10.2009

CL 2 Extinderea şi reabilitarea Statiei de tratare a apei potabile din aglomerarea Călăraşi” .


( daca este cazul)Contract lucrari nr 1537/12.08.2009

Act aditional nr. 5 , inregistrat la SC ECOAQUA SA sub nr.2472/14.05.2012

Art. I. – Se modifica punctul 7) din Acordul Contractual, care va avea urmatorul continut: “ 7). Durata de executie a contractului este de 36,8 luni, respectiv pana la data de 05 octombrie 2012, la care se adauga perioada de notificare a defectiunilor de 12 luni/24 luni de la data emiterii Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor”.Art. II . Se modifica si se completeaza Anexa la oferta din Contractul de lucrari nr. 22012/20.10.2009 - Durata de executie a Lucrarilor -36,8 luni, respectiv pana la data de 05 octombrie 2012, se completeaza pct. 13.8 cu “Pentru perioada de prelungire a duratei de executie a contractului, actualizarea sumelor care trebuie platite lunar, conform situatiilor de lucrari, se va realiza pe baza indicilor preţurilor de consum total, publicati de către Institutul Naţional de Statistică, intre luna semnarii contractului si luna aprobarii prelungirii duratei de executie, respectiv IPC (total) – 111,92%, calculat pentru perioada august 2009 – septembrie 2011.Art. III. Litera (f) Conditii Contractuale Speciale Suplimentare , capitolul

150

8, Inceperea, intarzierea si suspendarea Lucrarilor , paragraful 8.6, decalare termene puncte de referinta :Punctul de referinta nr. 6 Finalizare stadiu fizic (lucrari civile, lucrari mecanice, lucrari electrice) – Statia de transformatoare, pana pe data de 25.09.2012

Art. IV. Graficul de executie fizic, Revizia 8 si Graficul de executie valoric, Revizia 11, specificate la litera (q) din Acordul Contractual, se inlocuiesc cu, Graficul de executie fizic Revizia 9 si Graficul de executie valoric, Revizia 14, anexate, care fac parte integranta din prezentul act aditional.




Act aditional nr.3 inregistrat la SC ECOAQUA SA nr.1672/04.04.2012

Art. I. – Se modifica punctul 7) din Acordul Contractual , care va avea urmatorul continut:

“ 7). Durata de executie a contractului este de 33,5 luni, respectiv pana la data de 30 septembrie 2012, la care se adauga perioada de notificare

Art.II – Se modifica Anexa la oferta, punctul 1.1.3.3 – Durata lucrarilor care va avea urmatorul continut: 33,5 luni, respectiv pana la data de 30.09.2012 si punctul 13.8 – Actualizari generate de modificari care se completeaza cu urmatorul text : Pentru perioada de prelungire a duratei de executie a contractului, actualizarea sumelor care trebuie platite lunar, conform situatiilor de lucrari, se va realiza pe baza indicilor preţurilor de consum total, publicati de către Institutul Naţional de Statistică, intre luna semnarii contractului si luna aprobarii prelungirii duratei de executie, respectiv IPC (total) – 111,28%, calculat pentru perioada noiembrie 2009 – iunie 2011.

Art.III. Se modifica cap.8 – Inceperea, intarzierea si suspendarea Lucrarilor din Conditii Contractuale Speciale Suplimentare, specificat la litera (f) din Acordul Contractual, prin care se modifica termenul punctului de referinta 7.

Art. IV- Graficul de executie fizic si valoric, specificat la litera (p) din

151

Acordul Contractual, se inlocuieste cu Graficul fizic si valoric rev. 10.

CL 4 „Extinderea şi reabilitarea sistemului de captare şi tratare a apei potabile din aglomerarile Budesti, Oltenita, Fundulea , Lehliu ”



.

CL 5 „“Extinderea şi reabilitarea Staţiei de Epurare din aglomerarea Călăraşi”.


( daca este cazul)Contract lucrari nr 1453/19.04.2010CL6 „Staţii de epurare din aglomerările Urziceni şi Fundulea ”



CL 7 „Staţii de epurare din aglomerările Budeşti şi Olteniţa”.


( daca este cazul)Contractul de lucrari nr. 2399/06.11.2009

CL 8„Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzată, în Călăraşi”.

152


( daca este cazul)Contract lucrari nr .5557/17.08.2011

CL 9 „Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare ape uzate din aglomerarea Urziceni ”



CL10 „Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare ape uzate din aglomerarile Budesti si Oltenita ”



CL11 „Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare ape uzate din aglomerarile Fundulea si Lehliu ”


( daca este cazul)Contract lucrari nr.5807/29.12.2010

CS4 „Servicii de auditare pentru proiectul - Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Calarasi ”


153





C. Informatii privind modificarile contractelor , altele decat acte aditionale


Contract Ordin de Variaţie/Ordin administrativ Aprobat/Neaprobat de Inginer

Justificări

Numar/Data Valoare

Contract servicii nr 4290/10.10.2008

Ordin administrativ nr.60/27.04.2012 , inregistrat la SC ECOAQUA SA sub nr. 2118/27.04.2012

Aprobare realocare zile lucratoare pentru serviciile prestate in luna aprilie 2012, de catre expertii mobilizati in contract.


Aprobare realocare zile lucratoare pentru serviciile prestate in luna mai 2012, de catre expertii mobilizati in contract.


Aprobare realocare zile lucratoare pentru serviciile prestate in luna iunie 2012, de catre expertii mobilizati in contract.



JustificăriNumar/Data Valoare

154


Ordinul administrativ nr. 145 /27.04. 2012 inregistrat la SC ECOAQUA SA sub nr. 2098/27.04. 2012

Aprobare realocare zile lucratoare, corelat cu serviciile prestate de catre o parte dintre experti, in luna aprilie 2012.


Aprobare realocare zile lucratoare, corelat cu serviciile prestate de catre o parte dintre experti, in luna mai 2012.


Aprobare inlocuire temporara – pe perioada efectuarii concediului de odihna (02-13 iulie 2012) a d-lui Pafaluta Constantin – Inginer Rezident Fundulea+Lehliu cu dl. Bobei Silviu Marian –Inginer Rezident Budesti+Oltenita


Aprobare realocare zile lucratoare, corelat cu serviciile prestate de catre o parte dintre experti, in luna iunie 2012.

CL 1 Extinderea şi reabilitarea staţiei de pretratare apa Chiciu pentru aglomerarea Călăraşi si conducte de aductiune”.



Contract lucrari nr.2202/20.10.2009

CL 2 Extinderea şi reabilitarea Statiei de tratare a apei potabile din aglomerarea Călăraşi” .



Contract lucrari nr 1537/12.08.2009

. .

155




Contract lucrari nr 2439/11.11.2009CL 4 „Extinderea şi reabilitarea sistemului de captare şi tratare a apei potabile din aglomerarile Budesti, Oltenita, Fundulea , Lehliu ”




.

CL 5 „“Extinderea şi reabilitarea Staţiei de Epurare din aglomerarea Călăraşi”.



Contract lucrari nr 1453/19.04.2010CL6 „Staţii de epurare din aglomerările Urziceni şi Fundulea ”



Contract lucrari nr 67/11.01.2010CL 7 „Staţii de epurare din aglomerările Budeşti şi Olteniţa”.




156

CL 8„Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzată, în Călăraşi”.



Contract lucrari nr .5557/17.08.2011

CL 9 „Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare ape uzate din aglomerarea Urziceni ”




CL10 „Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare ape uzate din aglomerarile Budesti si Oltenita ”




CL11 „Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare ape uzate din aglomerarile Fundulea si Lehliu ”



Contract lucrari nr.5807/29.12.2010

157

CS4 „Servicii de auditare pentru proiectul - Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Calarasi ”

Contract Ordin administrativ Aprobat/Neaprobat de Inginer

Justificări

Numar/Data Valoare



Contract Ordin de Variaţie/Ordin administrativ/Act aditional Aprobat/Neaprobat de Inginer

Justificări

Numar/Data Valoare


D. Programul de executie initial * aprobat de Inginer

ContractDate intermediare conform

primului program de lucru aprobat de InginerRealizat

Observaţii

CL 1- Contract lucrari nr.2202/20.10.2009

Primul program de lucru aprobat de Inginer predat la beneficiar, a fost Programul de lucru, revizia 8, din data de 31.03.2010

Prin Actul aditional nr. 3/14.06.2011, program de lucru rev.10, a fost prelungit termenul de executie si au fost

Data intermediara 1: 16.11.2009- 16.12.2009-Program de executie, DI+1,

100% Programul de lucru a fost predat la beneficiar in data de 18.12.2009.

Data intermediara 2: 16.03.2010 - Proiect tehnologic preliminar, DI+4,

100% Proiect tehnologic predat in data de 03.03.2010

Data intermediara 3: 14.05.2010 - Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire , DI+6 luni

100% S-a predat documentatia si s-a obtinut Autorizatia de construire pentru OS, in data de 05.05.2010.

DTAC a fost predata la Inginer in data de 14.05.2010 si la Beneficiar in data de 18.05.2010.

Data intermediara 4: 17.06.2010 – Incepere lucrari 100% S-a obtinut Autorizatia de construire in data de 09.06.2010.

Lucrarile au inceput in data de 08.07.2010, in termen de 1 luna de

158

modificate punctele de referinta 5, 6 si 7.

Prin Actul aditional nr. 4/15.02.2012, program de lucru rev.11, a fost prelungit termenul de executie si a fost modificat punctul de referinta 6.

la data obtinerii autorizatiei de construire

Data intermediara 5: 22.10.2010 – Finalizare lucrari Statie chimica ( decalare termen : 03.03.2011) – indeplinire in data de 03.06.2011

100% Data intermediara cu intarziere de antreprenor . Lucrarile au fost finalizate in data de 03.06.2011.

Data intermediara 6: 15.12.2010 – Finalizare lucrari statie pompare plutitoare (decalare termen : 30.03.2011) – actualizare termen pentru data de 30.09.2011, decalat 15.02.2012

100% Data intermediara indeplinita cu intarziere de antreprenor . Lucrarile au fost finalizate in data de 31.05.2012.

Data intermediara 7: 04.02.2011 – Finalizare lucrari retele subterane – conducta de aductiune ( decalare termen : 31.05.2011) – actualizare termen pentru data de 07.11.2011

98% Data intermediara neindeplinita de Antreprenor. Pana in prezent s-au montat 6038m conducta noua PAFSIN de 700 mm si s-a continuat lucrul la caminele de aerisire si de golire. Mai sunt de executat supratraversarea peste canul Jirlau si conexiunea cu Statia de tratare Calarasi. Inginerul si Beneficiarul au solicitat Antreprenorului inaintarea unui memoriu justificativ privitor la neindeplinirea datei intermediare.

Data Finala: Terminare contract (fara PND)=DI+19luni–termen 16.06.2011 + prelungire 13,2 luni pana la data de 19.07.2012 (prelungire 1- 15.02.2012; prelungire 2 - 19.07.2012;)

CL2 - Contract lucrari nr 1537/12.08.2009

Primul program de lucru aprobat de Inginer a fost Programul de lucru, revizia 6, din data de 23.02.2010

Prin Actul aditional nr.4/15.09.2011 programul de lucru rev.8, se modifica termenul pentru punctele

Data intermediara 1: 16.09.2009- 13.10.2009-Program de executie, DI+1,

100% Primul program de lucru a fost predat in data de 12.10.2009.

Data intermediara 2: 18.12.2009-Proiect tehnologic preliminar, DI+4 ,

100% Predat la beneficiar in data de 17.12.2009

Data intermediara 3: 16.03.2010 - Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire DI+ 6 luni

100% Predata la Inginer in data de 25.03.2010 si la Beneficiar in

data de 15.04.2010

Data intermediara 4: 15.06.2010 – Incepere lucrari 100% S-a obtinut autorizatia de construire in data de 26.04.2010.

Antreprenorul a inceput lucrarile in 26.05.2010, la o luna de la obtinerea Autorizatiei de construire.

159

de referinta 5, 6 si 7.

Prin Actul aditional nr.5/14.05.2012 programul de lucru rev.9, se modifica termenul pentru punctul de referinta 6.

Data intermediara 5: 26.10.2010 – Finalizare lucrari statie filtre rapide ( decalare termen : 29.04.2011) – reactualizare termen pentru data de 20.02.2012. Data finalizare 01.02.2012.

100 % Data intermediara indeplinita cu intarziere. Inginerul in 31.05.2011, propune aprobarea graficului actualizat cu modificarea punctului de referinta pana pe 23.08.2011. Urmare analizei memoriului justificativ inaintat de Antreprenor, la propunerea Inginerului, Beneficiarul aproba modificarea datei de finalizare a punctului de referinta nr.5 dar a respins propunerea antreprenorului de desfasurare a lucrarilor, pana la finalizare, in perioada 06.06.2011 – 23.08.2011. Drept urmare Beneficiarul a solicitat amanarea si reprogramarea lucrarilor de reabilitare a filtrelor 1, 2 si 3, dupa data de 01 octombrie 2011, datorita consumului mare de apa potabila inregistrat in perioada 01.06.2011-30.09.2011. In data de 01 februarie 2012 Antreprenorul a finalizat lucrarile de reabilitare la statia de filtre rapide cu nisip.

Data intermediara 6: 30.03.2011 – Finalizare lucrari statie de transformatoare- reactualizare termen pentru data de 14.05.2012 ;decalare de termen : 25.09.2012

10% Data intermediara neindeplinita de antreprenor. In baza cerintelor formulate de specialistii ENEL pentru armonizarea tehnica a proiectului de reabilitare Statie de Transformatoare in vederea obtinerii unei solutii corecte din punct de vedere tehnic si perfect compatibila cu investitiile unicului distribuitor de energie electrica zonal - Enel Distributie Dobrogea , activitati desfasurate de autoritati competente si agreate in domeniu, Antreprenorul inainteaza memoriul justificativ si la propunerea Inginerului Beneficiarul aproba prelungirea duratei de executie a contractului prin semnarea actului aditional nr. 5/14.05.2012. Executia lucrarilor suplimentare aferente Statiei de transformatoare si influenta acestora asupra valorii contractului va face obiectul unui act aditional ulterior. Data intermediara nr. 6 a fost reactualizata pentru data de 25.09.2012. In data de 13.03.2012 a fost obtinut avizul tehnic de racordare fiind inaintat spre analiza Inginerului si Antreprenorului. In urma prospectarii pietei , lucrarile prevazute in ATR au fost incredintate firmei DOMAREX 94 SRL Calarasi .A fost achitata contravaloarea tarifului de racordare si s-a semnat de catre Beneficiar contractul de racordare. Au fost realizate de catre Antreprenor lucrari de reabilitare Statie(constructii) si dezafectare 1 transformator.

Data intermediara 7: 27.05.2011 – Finalizare lucrari statie de deshidratare namol inclusiv depozit -– reactualizare termen pentru data de 30.01.2012

93% Data intermediara neindeplinita de antreprenor. In perioada de raportare s-au executat lucrari de montare pane acoperis, definitivare suduri gusee, protectie anticoroziva a sudurilor, montat

160

pe pozitie echipamente, instalatii hidromecanice, instalatii incalzire.

Antreprenorul nu a inaintat un memoriu justificativ privitor la nerespectarea datei intermediare, motiv pentru care , decalarea datei intermediare nr.7 nu a fost aprobata prin incheierea Actului aditional nr. 5/14.05.2012.

Data Finala: Terminare contract (fara PND)=DI+24luni=16.09.2011, prelungire 8 luni, decalat termen pana in data de 14.05.2012+ prelungire 4,8 luni decalare termen pana in data de 05.10.2012



Prin Actul aditional nr. 2/29.06.2011, program de lucru rev.9, a fost prelungit termenul de executie si au fost modificate punctele de referinta 5, 6 si 7

Prin Actul aditional nr.3 /04.04.2012 program de lucru rev.10, a fost prelungit termenul de executie si a fost modificat punctul de referinta 7

Data intermediara 1: 16.12.2009-18.01.2010-Program de executie DI+1luna,

100% Programul de lucru a fost predat la beneficiar ca revizia 3 ,

in data de 24.02.2010

Data intermediara 2: 16.04.2010-Proiect tehnologic preliminar

100% Proiectul preliminar a fost predat in data de 03.03.2010

Data intermediara 3: 16.06.2010 - Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire

100 % S-a predat documentatia si s-a obtinut Autorizatia de construire pentru OS , in data de 20.05.2010.DTAC transmis la beneficiar in data de 16.06.2010.

A fost obtinuta Autorizatia de Construire pentru investitia de baza

nr. 22/12.08.2010

Data intermediara 4: 02.07.2010 – Incepere lucrari

( decalare termen : 25.10.2010)

100% Termenul de incepere a lucrarilor a fost depasit datorita nesolutionarii problemelor de proiectare, a aprobarii cu mare dificultate a subcontractorilor ,a materialelor si a detaliilor de executie .

In data de 25.10.2010, au inceput lucrarile la conducta de aductiune in zona 1 Alexeni.

Data intermediara 5: 01.11.2010 – Statia de deferizare, reconsiderat punctul de referinta in:

Instalatia de recuperare a apei de la spalarea filtrelor

(cladire deshidratare, lucrari civile ) decalare termen : 20.05.2011, prelungit 18.07.2011

100% Lucrarile la Statia de deferizare au fost incepute cu intarziere din cauza obtinerii cu o intarziere de trei luni a Avizului din partea CFR . Din motive de optimizare a proiectului pe perioada exploatarii, s-a decis ca bazinul de electrolit din Cladirea de clorinare sa fie mutat in Statia de deshidratare, ceea ce a condus la o reproiectare, aceasta necesitand timp suplimentar. Datorita

161

faptului ca a trebuit sa fie refacuta hidroizolatia de la Ingrosatorul de namol, din cadrul Instalatiei de recuperare a apei de la spalarea filtrelor, punctul de referinta a fost depasit cu 2,5 luni.

Procentul de realizare este pentru punctul de referinta stabilit prin programul de lucru rev. 9 care face parte integranta din Actul aditional nr.2 din data de 29.06.2011.

Data intermediara 6:09.12.2010 – Statia de filtre ( lucrari civile ), decalare termen : 10.06.2011, prelungit de 16.09.2011

100% Lucrari intarziate din cauza lucrarilor de epuismente, care au fost realizate pentru scaderea nivelului apei freatice sub cota de fundare, atat pentru rezervorul de apa tratata cat si pentru cladirea de filtre.

Procentul de realizare este pentru punctul de referinta stabilit prin programul de lucru rev. 9 care face parte integranta din Actul aditional nr.2 din data de 29.06.2011.

Data intermediara 7:30.11.2010 – Fronturi de captare zonele 1,2,3,4 ( lucrari civile) decalare termen : 15.06.2011, prelungit de 02.12.2011, decalare termen 14.08.2012

23% Data intermediara neindeplinita de antreprenor .

Au fost inregistrate intarzieri la aprobarea tipului de teava de inox si furnizorul din Germania .

Antreprenorul a inaintat Proiectul tehnic , faza DE pentru fonturile de captare, proiect care a fost respins de catre Inginer si Beneficiar.

S-a decis ca , pentru proiectul tehnic , faza DE, rev. sa fie inaintat , dupa executia forajelor de proba. Pana in prezent a fost finalizat forajul de proba si s-a executat sapatura la statia de repompare zona 3 , forajul de proba zona 4 si au inceput lucrarile la forajul de proba din zona 1.

Au fost initiate sedinte de lucru cu specialisti in foraje si s-a stabilit parametrii de proiectare. Antreprenorul a solicitat prelungirea duratei de executie a lucrarilor, pana la 30.09.2012

Terminare contract (fara PND)=DI+18,5luni –termen 30.06.2011+ prelungire 9 luni , decalat termen pana la data de 04.04.2012 + prelungire 6 luni , decalare termen 30.09.2012.

CL4- Contract lucrari nr 3202/06.05.2011

Primul program de lucru

Data intermediara 1: Predarea graficului de executie, DI+28 zile, termen 01.06.2011+28 zile =29.06.2011

100% Graficul de executie a fost inaintat si a fost aprobat de Inginer.

Data intermediara 2a: Predarea proiectelor tehnologice 100% Antreprenorul a inaintat proiectele tehnologice revizuite conform

162

aprobat de Inginer a fost Programul de lucru, revizia 2, din data de 01.09.2011.

In data de 04.10.2011 a fost aprobat programul de lucru prin care au fost redefinite punctele de referinta 2 si 3, in 2a si 2b , respectiv, in 3a si

3 b.

In data de 20.12.2011 a fost aprobat programul de lucru, rev.4, privind termenul de realizare a punctelor de referinta 3a, 3 b , 4, 5, 6, 7, 8

pentru statiile de tratare Oltenita, Budesti, Lehliu, DI+3,5 luni, termen 15.09.2011

comentariilor Inginerului si Beneficiarului si la aceste proiecte revizuite s-au realizat din nou comentarii.

Data intermediara 2b: Predarea proiectelor tehnologice pentru statia de tratare Lehliu, DI+5 luni, termen 28.10.2011

(aprobata prin rev.3 inregistrata cu nr.6941/21.10.2011)

100% Antreprenorul a inaintat proiectul tehnologic in data de 21.10.2011

Data intermediara 3a: Predare DTAC la Inginer pentru Budesti, Fundulea si Oltenita , DI+5 luni, termen 31.10.2011

100% Data intermediara indeplinita cu intarziere .DTAC pentru Oltenita a fost predat in data de 07.12.2011, pentru Budesti si Fundulea fiind predate in 14.12.2011.

Data intermediara 3b: Predare DTAC la Inginer pentru Lehliu , DI+5,5 luni, termen 31.10.2011, decalat termen 18.11.2011

100% Data intermediara indeplinita cu intarziere. DTAC Lehliu a fost predat in 21.12.2011

Data intermediara 4: Lucrarile de executie trebuie sa inceapa in maxim o luna de la obtinerea autorizatiei de construire, termen 22.11.2011, decalat termen conf rev.4 grafic lucru pentru 22.02.2012

100% Data intermediara indeplinita cu intarziere . Lucrarile in santier au inceput in data de 08.05.2012 pentru Fundulea si 10.05.2012 pentru Lehliu, Budesti si Oltenia. Datele de incepere fiind depasite datorita aprobarii cu intarziere a DTAC , respectiv , a obtinerii cu intarziere a autorizatiilor de construire.

Data intermediara 5: pentru localitatea Lehliu – Instalatia de automatizare si control SCADA – finalizare montaj echipamente – 30.07.2012, decalat termen 02.10.2012

0%

Data intermediara 6: pentru localitatea Fundulea – Statie noua de pompare inclusiv debitmetrie – finalizare lucrari mecanice – 05.03.2012, decalat termen 21.05.2012

0% Data intermediara neindeplinita de antreprenor . Deoarece lucrarile au inceput mult mai tarziu decat datele propuse in graficul de executie nr.4, pentru a putea urmari situatia reala din santier, Inginerul a solicitat Antreprenorului sa refaca Graficul de executie si cash flow-ul, cerand si justficari a intarzierilor aparute si modul de solutionare a acestora, in vederea incadrarii in termenii de executie stabiliti conform contractului. Antreprenorul a predat un grafic de lucru in data de 06.06.2012, fara a prezenta insa un raport justificativ care sa includa metodele si etapele propuse afi adoptate, precum si personalul si utilajele necesare pe santiere pentru realizarea lucrarilor propuse. In data de 14.06.2012, Inginerula a solicitat refacerea graficului de lucru inaintat si prezentarea unui cash-flow actualizat. Pana la finele de raportare , antreprenorul nu a prezentat documentele

163

solicitate. Data intermediara 7: pentru localitatea Budesti – Treapta de clorinare – finalizare lucrari mecanice – 02.04.2012, decalat termen 18.06.2012

0% Idem Data intermediara 6

Data intermediara 8: pentru localitatea Oltenita – Statia electrica – finalizare lucrari mecanice – 26.03.2012, decalat termen 12.06.2012

0% Idem Data intermediara 7

Data Finala: Terminare contract (fara PND)=DI+18 luni=30.11.2012

0%


Primul program de lucru aprobat de Inginer a fost Programul de lucru, revizia 1, din data de 14.03.2011.

In data de 27.07.2011, Inginerul a aprobat Graficul de executie rev., prin care a fost reesalonat punctul de referinta 4.

In data de 09.08.2010, Inginerul a aprobat Graficul de executie rev, prin care a aprobat reesalonarea punctului de referinta nr.6

In data de 24.05.2012

Data intermediara 1: Predarea graficului de executie, DI+28 zile, termen 27.05.2010+28 zile =25.06.2010

100% Primul program de lucru a fost predat la Inginer in data de 21.06.2010 si la Beneficiar in data de 25.06.2010.

Data intermediara 2: Predare proiect tehnologic, DI+4 luni, termen 27.09.2010

100% A fost predat in data de 06.09.2010

Data intermediara 3: Predare DTAC la Inginer, DI+2 luni, termen 27.01.2011

100% Documentatia Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei Construire a fost depusa la Inginer in data de 20.12.2010

A fost obtinuta Autorizatia de Construire pentru investitia de baza

nr.9/19.01.2011.

Data intermediara 4: Data limita pentru incheierea proiectarii (toate proiectele de executie vor fi aprobate de catre Antreprenor si Inginer), DI+12 luni, termen 27.05.2011, decalare termen, 31.07.2011

85% Dificultati la obtinerea Avizului de gospodarire a apelor din partea Administratia Nationala Apele Romane - Administratia Bazinala de Apa Buzau, proiectarea nu a putut fi terminata. In prezent Antreprenorul a predat toate proiectele cu exceptia conductei de evacuare si a retelelor interioare varianta finala.

Data intermediara 5: Lucrarile de executie trebuie sa inceapa in maxim o luna de la obtinerea autorizatiei de construire 21.02.2011

100% In data de 25.01.2011, au inceput lucrarile la investitia de baza .

Data intermediara 6: 17.08.2011 Bazin decantare primara (constructii civile), decalare termen 30.03.2012

100% Prelungirea datei termenului de referinta a fost motivata prin faptul ca, la momentul amenajarii terenului in vederea inceperii lucrarilor de terasamente , la nivelul de fundare al decantorului primar au fost intalnite materiale improprii pentru fundare ( gunoi si beton) . Analizarea acestei situatii de catre geolog si proiectant, a condus la decizia acestora ca, terenul necorespunzator trebuie eliminat in

164

Inginerul a aprobat Graficul de executie revizuit, inaintat de Antreprenor, prin care s-a decalat punctul de referinta 7

intregime si inlocuit cu o umplutura din loess compactat, fapt ce conduce la cresterea termenului de executie pentru decantorul primar , respectiv, la imposibilitatea respectarii termenului punctului de referinta propus initial, pentru data de 17.08.2011.

Data intermediara 8: 30.11.2011 Bazine de fermentare (constructii civile).

100% In acest moment la ambele Bazine peretii sunt definitivati si au fost turnate si placile.

Data intermediara 7: 31.05.2012 Bazine de namol activat (constructii si montaj echipamente), decalare termen 15.06.2012. 85%

La Bazinul de aerare s-au turnat radierul si peretii Bazinului. S-au realizat probele pentru etanseitatea bazinului si a inceput montajul echipamentelor. Antreprenorul a solicitat decalarea termenului de finalizare a datei intermediare, din cauza intarzierii determinate de furnizor, in aprovizionarea cu mixere.

Data Finala: Terminare contract (fara PND)=DI+28 luni=27.09.2012

CL 6- Contract lucrari nr 67/11.01.2010


In data de 02.06.2011, Inginerul a aprobat Graficul de executie nr.5 prin care au fost reesalonate punctele de referinta 5,6 si 7.

In data de 10.08.2011 s-a incheiat Actul aditional nr. 2, prin care au fost reesalonate punctele de referinta 4, 6, 7, 8, grafic de executie rev.6

In data de 09.03.2012 s-a incheiat Actul aditional nr. 3, prin care au fost

Data intermediara 1:Programul de executie al antreprenorului, DI+28 zile, termen 10.02.2010+28 zile =10.03.2010

Programul de lucru a fost predat la beneficiar initial in data de 10.03.2010 si predat ulterior, revizuit in data de 31.03.2010

100% Programul de lucru a fost predat la beneficiar initial in data de 10.03.2010 si predat ulterior, revizuit in data de 31.03.2010

Data intermediara 2: Proiectul tehnologic pentru ambele statii varianta preliminara, DI+5 luni, termen 10.07.2010

100% Proiectul Tehnologic a fost predat la Inginer, in data de 21.04.2010 si a fost aprobat de catre Inginer , pentru Urziceni in data de 30.07.2010 si pentru Fundulea in data de 06.08.2010.

Data intermediara 3: Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire, DI+7 luni, termen 10.09.2010

100% S-au aprobat documentatiile DTAC pentru ambele statii in data de 09.09.2010

Data intermediara 4: Data limita pentru incheierea proiectarii (toate proiectele de executie vor fi aprobate de catre Antreprenor si Inginer), DI+9 luni, termen 10.11.2010, decalat termen DI+21 luni, termen 10.11.2011, decalat termen DI + 26,7 luni de la ordinul de incepere a lucrarilor, pana la data de 30.04.2012

98% S-au predat majoritatea proiectelor faza DE pentru SE Urziceni si pentru SE Fundulea sunt in lucru detaliile de executie corespunzatoere procesului tehnologic, conform cerintelor Avizului de Gospodarire a Apelor nr.241/01.11.2010. Au fost aprobate proiecte tehnice faza DE pentru SE Fundulea, la obiectele cuprinse in proiectul tehnologic initial (Reactoare biologice, camera de intrare, camera de iesire - structuri edilitare, Constructii civile Imprejmuire statie epurare, Constructii edilitare - Depozit temporar de namol; Instalatii sanitare, Instalatii termice, ventilatii si climatizare, Retele exterioare tehnologice, apa si canalizare si Pavilion tehnologic de degrosisare, Pavilion administrativ si

165

reesalonate punctele de referinta 4,6,7 si 8 conform graficului de executie rev. 9

deshidratare – constructii civile, Instalatii electrice – joasa tensiune) si pentru SE Urziceni (Reactoare biologice, camera de intrare, camera de iesire - structuri edilitare, Constructii civile, Constructii edilitare - Depozit temporar de namol; Instalatii sanitare, Instalatii termice, ventilatii si climatizare, Pavilion tehnologic de degrosisare, Pavilion administrativ si Pavilion deshidratare – constructii civile, Instalatii electrice – joasa tensiune). Sunt in analiza proiectele pentru Retele tehnologice exterioare si Imprejmuire – SE Urziceni. Pentru ambele statii de epurare antreprenorul mai are de predat Proiectele SCADA.

Data intermediara 5: Incepere lucrari -25.09.2010 100% A fost obtinuta Autorizatia de construire nr. 91/24.09.2010 , pentru SE

Urziceni. Datorita faptului ca autorizatia de construire a fost obtinuta cu intarziere , Antreprenorul a inceput lucrarile la SE Urziceni in data de 08.10.2010.

A fost obtinuta Autorizatia de construire nr.50/12.11.2010 , pentru SE Fundulea .Datorita dificultatilor intampinate in obtinerea Avizului de Gospodarire a Apelor pentru SE Fundulea , Autorizatia de construire , a fost obtinuta cu intarziere , lucrarile la SE Fundulea incepand in data de 22.11.2010.

Data intermediara 6: Finalizare Retele subterane-17.11.2010, reconsiderat punctul de referinta in : Pavilion tehnologic deshidratare namol SE Urziceni, termen - 30.06.2011

Reconsiderat punctul de referinta in: Ansamblu masurare debite si prelevare probe, ambele statii de epurare (constructii, mecanice, instalatii electrice, automatizare si SCADA), termen – 30.11.2011, termen decalat pana la data de 09.04.2012

88% Data intermediara neindeplinita de catre Antreprenor .

A fost reconsiderat si decalat termenul de referinta in vederea corelarii termenului de finalizare a lucrarilor mecanice, electrice AMC si SCADA.Procentul se refera la punctul de referinta stabilit prin graficul de lucru aprobat in data de 09.03.2012. S-a finalizat constructia ansamblului de masura debit si prelevare probe atat la Urziceni cat si la Fundulea. Au fost solicitate clarificari la proiectele :de evacuare ape efluent ;retele exterioare si statie pompare efluent. Lucrarile sunt in continuare in intarziere si se solicita un nou termen de finalizare a obiectului prin prelungirea contractului general.

Data intermediara 7: Finalizare Sisteme deshidratare namol-11.04.2011, reconsiderat punct de referinta in

85% Au inceput lucrarile ,s-au excutat fundatiile la Platforma depozit stocare namol si s-au ridicat stalpii de sustinere la platforma

166

Finalizare Pavilion Administrativ- ambele statii de epurare - 14.07.2011

Reconsiderat punctul de referinta in: Finalizare Sistem deshidratare namol SE Urziceni (constructii edilitare, arhitectura, lucrari mecanice, lucrari electrice, lucrari AMC si SCADA), termen – 30.10.2011, termen decalat pana la data de 09.05.2012

depozitare namol S-a cerut un nou termen de finalizare a platformei de stocare namol prin prelungirea contractului general. Au fost montate fermele de acoperire a platformei de namol si se lucreaza la acoperis si incidere pereti laterali.

Data intermediara 8: Finalizare Pavilion Administrativ ambele statii SE -13.06.2011, reconsiderat punct de referinta in Finalizare Retele subterane – apa canal, tehnologice, electrice ambele statii de epurare -20.07.2011

Reconsiderat punctul de referinta in: Finalizare Pavilion Administrativ SE Urziceni (lucrari de constructii, lucrari mecanice, lucrari electrice, sanitare, incalzire, climatizare), termen – 15.11.2011, termen decalat pana la data de 15.08.2012

60% Data intermediara initiala neindeplinita de catre Antreprenor . Au inceput lucrarile la pavilionul administrativ, au fost finalizate sapaturile si montate armaturile la fundatie.S-a turnat placa de baza la parter si s-au ridicat peretii laterali ai constructiei.

A fost finalizata constructia parterului , s-a finalizat armatura pentru etajul 1si se zidesc peretii laterali. Termenul nou de referinta, de 15.08.2012 a fost decalat prin actul aditional 3.

Data Finala: Terminare contract

(fara PND)=DI+18luni=10.08.2011, prelungire 1- 7 luni, decalat termenul pana la 10.03.2012 + prelungire 2- 6,4 luni decalat termenul pana la data de 17.09.2012

CL7-Contract lucrari nr 2399/06.11.2009

Primul program de lucru aprobat de Inginer a fost Programul de lucru, revizia 2 din data de 12.04.2010.

Prin Actul aditional nr. 3/30.12.2010 program de lucru rev.3, au fost modificate punctele de

Data intermediara 1: Programul de executie al antreprenorului, DI+28 zile 11.12.2009-20.01.2010

100% Programul de lucru a fost predat la beneficiar in data de:15.01.2010

Data intermediara 2: Proiectul tehnologic varianta preliminara, DI+ 4 luni 12.04.2010

100% Predate pentru ambele statii in data de 13.04.2010

Data intermediara 3: Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire, DI+ 5 luni, 11.05.2010

100% DTAC s-a predat pentru ambele statii in data de 25.05.2010

Data intermediara 4: Start al lucrarilor efective in santier 17.05.2010.

100% S-a obtinut Autorizatia de construire pentru OS Oltenita in data de

167

referinta 5, 6 si 7.

Prin Actul aditional nr. 4/28.03.2010, program de lucru rev.4, au fost modificate punctele de referinta 5 , 6 si 7.

Prin Actul aditional nr. 5/30.05.2011, program de lucru rev.5, au fost modificate punctele de referinta 5 si 7.

Prin Actul aditional nr. 6/30.09.2011, program de lucru rev.6, a fost prelungit termenul de executie pentru lucrari suplimentare pana la 29.11.2011

Prin Actul aditional nr. 7/29.11.2011, program de lucru rev.7, a fost prelungit termenul de executie pentru lucrari suplimentare pana la 29.12.2011

15.04.2010 .

S-a obtinut Autorizatia de construire OS pentru Budesti in data de 19.04.2010.

S-a obtinut Autorizatia de construire pentru SE Oltenita in data de 09.06.2010.

S-a obtinut Autorizatia de construire pentru Budesti in data 24.08.2010 .

Antreprenorul a inceput lucrarile la Oltenita in data de 28.06.2010

Antreprenorul a inceput lucrarile la Budesti in data de 09.09.2010

Data intermediara 5: Finalizare montaj reactoare SBR la ambele statii – (16.08. 2010), prelungit pana la 10.12.2010, reconsiderat punctul de referinta in:

Finalizare hala tehnologica la SE Budesti (lucrari civile, montaj utilaj tehnologic , lucrari electrice) 08.04.2011 prelungit 10.08.2011

100%

Prin incheierea actului aditional nr 5 punctul de referinta a fost schimbat fata de programul initial aprobat si s-a prelungit termenul de executie.Procentul de realizare este pentru punctul de referinta stabilit prin Actul aditional nr. 5

Lucrarile civile au fost finalizate, montajul utilajelor este finalizat iar lucrarile electrice sunt in curs de finalizare

Data intermediara 6: Finalizare executie platforma namol la ambele statii - (20.08.2010), prelungit pana la 15.12.2010, reconsiderat punctul de referinta in :

Finalizare platforma depozitare namol la SE Oltenita 28.01.2011 prelungit 22.04.2011.

100% Prin incheierea actului aditional nr 5 punctul de referinta a fost schimbat fata de programul initial aprobat si s-a prelungit termenul de executie.

Data intermediara 7:Finalizare executie hala tehnologica la ambele statii - (30.08.2010), prelungit pana la 17.12.2010, reconsiderat punctul de referinta in :

Finalizare statiei tranformatoare electrice la SE Oltenita 29.04.2011 prelungit 29.07.2011.

100% Prin incheierea actului aditional nr 5 punctul de referinta a fost schimbat fata de programul initial aprobat si s-a prelungit termenul de executie.Procentul de realizare este pentru punctul de referinta stabilit prin Actul aditional nr. 5.

Data Finala: Terminare contract

(fara PND)=DI+9 luni +prelungire 474 zile – termen 29.12.2011 prelungire 1- 31.12.2010; prelungire 2 - 31.05.2011; prelungire 3 - 30.09.2011, prelungire 4-29.11.2011, prelungire 5 – 29.12.2011

168

CL 8-Contract lucrari nr.5557/17.08.2011

Primul program de lucru aprobat de Inginer a fost Programul de lucru, revizuit din data de 12.12.2011.

Data intermediara 1: Programul de executie al antreprenorului, DI+28 zile, termen 07.09.2011+28 zile =05.10.2011

100% In data de 21.09.2011, Antreprenorul a inaintat programul de lucru care este in evaluare

Data intermediara 2: DI+ 1,5 luni Predarea proiectului de Organizare de santier, termen 07.09.2011+1,5 luni =22.10.2011

100% Data intermediara neindeplinita de Antreprenor. In data de 12.10.2011, Antreprenorul a prezentat un proiect care nu respecta in totalitate oferta , motiv pentru care, in sedintele de progres i s-a cerut acestuia urgentarea predarii proiectului revizuit. Proiectul a fost aprobat si s-a obtinut autorizatia de construire.

Data intermediara 3: Primire AC +2 luni, Inceperea lucrarilor

100% In data de 28.10.2011, Antreprenorul anunta oficial inceperea lucrarilor din 31.10.2011

Data intermediara 4 : Finalizare achizitionare Autovidanja, Autocuratitor combinat pentru canalizare si Sistem inspectie CCTV pentru calizare, termen - 13.04.2012

100% Finalizare achizitionare Autovidanja, Autocuratitor combinat pentru canalizare si Sistem inspectie CCTV pentru canalizare, termen - 13.04.2012, realizat 100%, Inginerul a efectuat inspectia acestora, urmand receptionarea echipamentelor de catre Beneficiar.

Data intermediara 5: Finalizare 40% din lungimea retelelor de apa si canalizare , inclusiv bransamente , racorduri si refacere sistem rutier , termen - 31.07.2012

10,31 % Antreprenorul a demarat lucrarile de canalizare si alimentare apa potabila. Pana in acest moment s-au realizat 2.58 km canalizare si 2.56 km alimentare cu apa.

Data intermediara 6: Finalizare 65% din lungimea retelelor de apa si canalizare , inclusiv bransamente , racorduri si refacere sistem rutier , termen - 30.09.2012

0%

Data intermediara 7: Finalizare lucrari Statii de pompare apa uzata(civile , hidromecanice, electrice si SCADA), SPAU Siloz si SPAU Jirlau , termen 30.08.2012 si SPAU Modelu si SPAU Ecaterina Teodoroiu , termen 28.12.2012

0%

Data Finala: Terminare contract (fara PND) =

DI +18 luni – termen 06.03.2013

CL 9-Contract lucrari nr 667/18.02.2010

Data intermediara 1: Programul de executie al antreprenorului, DI+28 zile, termen 31.03.2010+28 zile =27.04.2010

100% Programul de lucru a fost predat la beneficiar , in data de 07.04.2010

169


Prin Actul aditional nr. 2/29.11.2010, program de lucru rev., a fost modificat punctul de referinta 6

Prin Actul aditional nr.3 14.04.2011, program de lucru rev., a fost modificat punctul de referinta 6

Prin Actul aditional nr. 4/ 13.07.2011, program de lucru rev., a decalat data finala terminare contract – echipamente intretinere canalizare

Prin Actul aditional nr.5/15.08.2011 program de lucru rev .4, s-a decalat data finala terminare contract-lucrari suplimentare

Data intermediara 2: DI+ 1,5 luni Predarea proiectului de Organizare de santier

100% POE predat la beneficiar 07.04.2010


100% Autorizatia de Construire a fost emisa in data de 12.03.2010, inaintata la Inginer in data de 06.04.2010, pentru a fi transmisa la Antreprenor

Inceperea lucrarilor cu data de 15.04.2010

Data intermediara 4: Realizare stadiu fizic 60% din lucrarile de apa si canal, data de 31.08.2010

100% Conform grafic de executie rev. 1 aprobat de catre Inginer transmis la beneficiar in data de 11.06.2010

Pana la 31.08.2010 s-au executat 31 km de retea apa si canalizare, din totalul de 50 km , reprezentand 62 % din total contract .

Data intermediara 5: Realizare stadiu fizic 70% din lucrarile de apa si canal, data de 30.09.2010

100% Conform grafic de executie rev. 1 aprobat de catre Inginer transmis

la beneficiar in data de 11.06.2010

Pana la 30.09.2010 s-au executat 37,4 km de retea apa si canalizare, din totalul de 50 km , reprezentand 75 % din total contract .

Data intermediara 6: Realizare constructii statii de pompare(SPAU-1,2,3,4)- (31.10.2010), (25.03.2011), decalat termen 08.07.2011

100% SPAU , 2, 3 si 4, lucrari finalizate 100 % ( constructii , hidromecanice , electrice , SCADA );

SPAU 1 lucrarile de constructii finalizate 100% .

Data intermediara 7: Realizare stadiu fizic 60% din lucrarile de canal str. Regiei , data de 10.11. 2011.

100% Conform grafic de executie aprobat de inginer care face parte integranta din actul aditional nr.5.

Data intermediara 8: Realizare constructii statii de pompare (SPAU Regiei) data 07.01.2012

100% Conform grafic de executie aprobat de inginer care face parte integranta din actul aditional nr.5- procentul este pentru lucrari constructii.

Data Finala: Terminare contract (fara PND)=DI+ 8luni - termen 30.11.2010 + prelungire 13,5 luni (prelungire 1- 15.04.2011), (prelungire 2- 15.07.2011), prelungire 3-15.08.2011), prelungire 4-15.01.2012)

Avand in vedere ca durata de executie contractuala a fost depasita , pentru o parte din lucrari , Antreprenorului i se percep penalitati in procent de 0,01% pentru fiecare zi intarziere , pana la limita maxima de 10% din valoarea lucrarilor ramase de executat si nereceptionate.

CL 10 -Contract lucrari Data intermediara 1: Programul de executie al 100% Primul program de lucru a fost predat in data de 16.09.2010.

170

nr 3185/29.07.2010


Prin Actul aditional nr.2/14.06.2011, program de lucru rev .3, au fost modificate punctele de referinta 5 si 6


antreprenorului, DI+28 zile

Termen 16.08.2010+28 zile =13.09.2010

Graficul initial a fost prezentat cu trei zile intarziere.

Data intermediara 2: DI+ 1,5 luni Predarea proiectului de Organizare de santier (30.09.2010)

100% In aceasta luna s-a prezentat proiectul de organizare de santier cu o intarziere de 15 zile.


100% Data intermediara 3: AC pentru aglomerarea Oltenita a fost emisa pe data de 03.08.2010, iar cea pentru aglomerarea Budesti (partea de retele) a fost emisa pe data de 10.09.2010, ele fiind inaintate catre antreprenor in data de 22.09.2010, lucrarile incepand in data de 26.10.2010.

Data intermediara 4: Realizare stadiu fizic 15% din lucrarile de apa si canal , data de 16.11.2010

100% La sfarsitul lunii noiembrie din valoarea contractului s-au realizat lucrari in procent de 15,59%, atingandu-se pragul de realizare al punctului de referinta cu o intarziere de doua saptamani.

Pana la 30.11.2010 s-au executat 4,4 km de retea apa si canalizare, din totalul de 28 km , reprezentand 15,71% din total km retea .

Data intermediara 5: Realizare stadiu fizic 35% din lucrarile de apa si canal –( 16.12.2010) , reconsiderat punctul de referinta in:

Realizare stadiu fizic 60% din totalitatea lucrarilor la data de 14.04.2011, actualizat 14.08.2011, prelungit 30.11.2011

100,00% Data intermediara indeplinita cu intarziere de catre antreprenor.

Pana la 31.12.2011 s-au executat 21.9 km de retea apa si canalizare, din totalul de 28 km , reprezentand 78,21% din total km retea (nu sunt executate in totalitate bransamentele , racordurile si caminele) Procentul de realizare este pentru punctul de referinta stabilit prin Actul aditional nr. 3, si a fost realizat in data 05.12.2011.

Data intermediara 6: Realizare stadiu fizic 60% din lucrarile de apa si canal -( 16.01.2011), reconsiderat punctul de referinta in Realizare stadiu fizic 80% din totalitatea lucrarilor la data de 14.05.2011, actualizare 14.09.2011, reconsiderat in :

Realizare stadiu fizic 85% din totalitatea lucrarilor la data de 31.01.2012

81,61% Data intermediara initiala neindeplinita de catre antreprenor .

Pana la 30.04.2012 s-au executat 23,3 km de retea apa si canalizare, din totalul de 28 km , reprezentand 83,21% din total km retea (nu sunt executate in totalitate bransamentele , racordurile si caminele). A fost finalizata partea de constructii la Statia de receptie ape uzate in proportie de 100%, iar la statia de pompare SPAU 1 din Budesti in proportie de 90%.

Data Finala: Terminare contract (fara PND)=DI+6 luni - termen 15.02.2011+ prelungire 11,7 luni , ( prelungire 1-14.06.2011), ( prelungire 2-07.10.2011),

Avand in vedere ca durata de executie contractuala a fost depasita , Antreprenorului i se percep penalitati in procent de 0,01% pentru fiecare zi intarziere , pana la limita maxima de 10%

171

(prelungire 3- 10.02.2012) din valoarea contractului.

CL 11 -Contract lucrari nr 5807/29.12.2010



Prin Actul aditional nr.2/27.09.2011, program de lucru rev .5, au fost modificate punctele de referinta 6

Data intermediara 1: Programul de executie al antreprenorului, DI+28 zile

Termen 01.02.2011+28 zile =28.02.2011, realizat in data de 21.02.2011

100%

Data intermediara 2: DI+ 1,5 luni Predarea proiectului de Organizare de santier (15.03.2011), realizat 21.02.2011

100%

Data intermediara 3: Primire AC +2 luni, Inceperea lucrarilor, realizat 14.02.2011

100% Data intermediara 3: AC pentru aglomerarea Lehliu si Fundulea au fost inaintate in 08.02.2011, lucrarile incepand in data de 14.02.2011.

Data intermediara 4: Realizare stadiu fizic 75% din lucrarile la retea canalizare com. Razvani la data de 04.04.2011

100% Pana la 30.04.2011 s-au realizat 6232 m retea canal com. Razvani,

Data intermediara 5 : Realizare stadiu fizic 75% din lucrarile la retea canalizare lot Lehliu la data de 02.05.2011

100% Pana la 31.05.2011, s-au realizat 8.094 m retea canalizare Lot Lehliu din 10.766 m

Data intermediara 6: Realizare stadiu fizic 100%

( structura, instalatii hidraulice, instalatii electrice si automatizare) 100% din lucrarile la SPAU-1,2 Lehliu, la data de 06.06.2011, act.10.09.2011, reconsiderat punctul de referinta in :

Realizare stadiu fizic Retele apa si canalizare 95% locatia Fundulea pana la data de 15.11.2011

100% Pana la 30.11.2011 , s-au realizat 10.400 m retea de distributie si 10.179 m , retea de canalizare , lot Fundulea , conform raportarilor Inginerului , fata de totalul din contract 8779 m retea apa, respectiv, 9627 m retea canalizare .

Data Finala: Terminare contract (fara PND)=DI+5 luni, termen 01.07.2011 + prelungire 5,5 luni

(prelungire 1-27.09.2011), (prelungire 2- 14.12.2011)

*Date intermediare in conformitate cu prevederile conditiilor contractuale suplimentare , subclauza 8.6

Nota : Avand in vedere prevederile Legii 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, privind elaborarea Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire pe baza unui Proiectului Tehnologic aprobat in varianta finala, Beneficiarul si Antreprenorul au stabilit de comun acord reesalonarea graficului lucrarilor de proiectare , inclusiv a noilor puncte de referinta , pentru contractele CL1, CL2, CL3,CL 4, CL5, CL6 si CL7.

172

D. Diferenţe înregistrate în programul de executie faţă de primul program de executie aprobat de Inginer*

Contract Termene Diferenţe Înregistrate Observaţii

CL 1- Contract lucrari nr.2202/20.10.2009

Data intermediara 5: : (22.10.2011) decalat 03.03.2011 – finalizat pe 03.06.2011

Data intermediara 6: (15.12.2010) act. 30.03.2011 – reactualizat pe 30.09.2011, decalat 15.05.2012

Data intermediara 7 : (04.02.2011) act.31.05.2011 – reactualizat pe 07.11.2011

Data intermediara 5 : intarziere 225 zile


Data intermediara 7: intarziere 512 zile

Data intermediara 5 : Lucrarile au fost finalizate in data de 03.06.2011.

Data intermediara 6: Data intermediara indeplinita cu intarziere de antreprenor . Lucrarile au fost finalizate in data de 31.05.2012.

Data intermediara 7: Data neindeplinita de catre Antreprenor. Inginerul si Beneficiarul au solicitat Antreprenorului inaintarea unui memoriu justificativ privitor la neindeplinirea datei intermediare.

Durata de executie a contractului s-a prelungit cu 13,2 luni. Motive de prelungire:

Timp nefavorabil în perioada decembrie 2010 –martie 2011; Inundaţii extraordinare în bazinul Dunării în perioada 23.02.2010 –

22.07.2010;- Probleme în inspecţia vizuală a criburilor , datorită debitelor mari ale Dunării şi turbidităţii mari a apei;

- Intarziere lucrari Statie chimica - pe parcursul executiei lucrarilor au fost intampinate dificultati care au condus la expertize si proiectare, care, la momentul inspectarii initiale a statiei nu au putut fi identificate;

-Intarziere lucrari statie pompare plutitoare - finalizarea cu intarziere a proiectului electric al statiei plutitoare, numeroase comentarii din partea Beneficiarului si a Inginerului , privind echipamentele de pompare care vor dota statia. Acest fapt a condus la obtinerea cu intarziere a avizului de la Autoritatea Navala Romana si implicit la intarzierea lucrarilor.

-Intarzieri situatii exceptionale - nivelul foarte scazut al apelor Dunarii in perioada septembrie 2011 – decembrie 2011, a facut imposibil transportul statiei plutitoare de la Santierul din Tulcea, la Calarasi. -Intarzieri finalizare retele subterane - nivelul ridicat al apelor Dunarii , complexitatea tehnologiei de executie a lucrarilor la subtraversarea canalului Siderca si indisponibilitatea firmelor specializate a condus la

173

amanarea inceperii lucrarilor.

- -Formarea sloiurilor de gheata si chiar pod de gheata pe intreg cursul inferior al Dunarii (zona de interes intre Tulcea si Calarasi) incepand cu luna ianuarie 2012;

- Intarzierea lucrarilor aferente statiei de pompare plutitoare.

CL 2 - Contract lucrari nr 1537/12.08.2009

Data intermediara 3 : 16.03.2010

Data intermediara 5: (26.10.2010) act. 29.04.2011), decalat 20.02.2012

Data intermediara 6: 30.03.2011 , decalat 14.05.2012, decalat 25.09.2012

Data intermediara 7: 27.05.2011, decalat 30.01.2012




Data intermediara 7: 400 zile

Data de referinta 3: Desi DTAC a fost predata intarziere , AC a fost obtinuta relativ repede, in data de 26.04.2010. Antreprenorul a inceput lucrarile in 26.05.2010, la o luna de la obtinerea Autorizatiei de construire.

Data intermediara 5: In data de 01.02.2012 Antreprenorul a finalizat lucrarile la Statia de filtre rapide cu nisip

Data intermediara 6: Data neindeplinita de Antreprenor. Cerinte suplimentare, privind dotarea Statiei de transformatoare din cadrul Statiei de tratare a apei potabile

Data intermediara nr.7, neindeplinita de Antreprenor. Antreprenorul nu a prezentat un memoriu justificativ pentru intarzierea datei de referinta nr.7, motiv pentru care nu s-a aprobat decalarea termenului de indeplinire a punctului de referinta.

Durata de executie a contractului s-a prelungit cu 12,8 luni. Motive de prelungire: - Intarziere lucrari Statie filtre rapide –pentru mentinerea in functiune a sistemului , reabilitarea statiei s-a efectuat in doua etape ; Pe parcursul executiei lucrarilor au fost intampinate dificultati care au condus la expertize si proiectare, care la momentul inspectarii initiale a statiei nu au putut fi identificate; - Impunerea de catre unicul distribuitor zonal de energie electrica- Enel Distributie Dobrogea, a unor cerinte suplimentare, privind dotarea Statiei de transformatoare din cadrul Statiei de tratare a apei potabile- Procurarea si montarea obligatorie a trei transformatoare de

putere 1600 KWA, 20/0,4KV , pentru realizarea gradului marit de

174

siguranta in alimentarea cu energie electrica si inlocuirea celulelor existente cu celule cu intreruptoare cu stingere a arcului electric si mediu izolat SF 6 (modernizare PCZ),pentru asigurarea compatibilitatii cu lucrarile de modernizare a celulelor Enel care vor fi motorizate, telecomandate si telecontrolate.

- Cerintele formulate de specialistii ENEL pentru armonizarea tehnica a proiectului de reabilitare Statie de Transformatoare in vederea obtinerii unei solutii corecte din punct de vedere tehnic si perfect compatibila cu investitiile unicului distribuitor de energie electrica zonal - Enel Distributie Dobrogea , activitati desfasurate de autoritati competente si agreate in domeniu.



Data intermediara 4: 02.07.2010

Data intermediara 5: 01.11.2010 (decalare termen : 20.05.2011) prelungire 18.07.2011

Data intermediara 6: 09.12.2010(decalare termen : 10.06.2011) ) – prelungire 16.09.2011

Data intermediara 7:30.11.2010 (decalare termen : 15.06.2011) prelungire 02.12.2011

Data intermediara 3 : Revizuirea documentatiei si obtinerea cu intarziere a avizelor necesare au condus la depunerea DTAC cu intarziere la Consiliul Judetean Ialomita.

Data intermediara 4-intarziere 115 zile




Data intermediara 3: A fost obtinuta Autorizatia de Construire nr. 22/12.08.2010. Antreprenorul conform punctului de referinta 4, trebuie sa inceapa lucrarile la o luna de la obtinerea AC.

Data intermediara 4: Termenul de incepere a lucrarilor in santier a fost depasit datorita nesolutionarii problemelor de proiectare dar si a obtinerii cu intarziere a Avizului din partea CFR .

Data intermediara 5 : Datorita faptului ca a trebuit fi refacuta hidroizolatia de la Ingrosatorul de namol din cadrul Instalatiei de recuperare a apei de la spalarea filtrelor, punctul de referinta a fost depasit cu 2,5 luni.

Data intermediara 6: Lucrari intarziate din cauza lucrarilor de epuismente, care se realizeaza pentru scaderea nivelului apei freatice sub cota de fundare, atat pentru rezervorul de apa tratata cat si pentru cladirea de filtre.

Data intermediara 7 : Lucrarile la forajul de proba 1 sunt in curs de finalizare.

Durata de executie a contractului s-a prelungit cu 15 luni. Motive de prelungire:- Obtinerea cu o intarziere de trei luni a avizului CFR a condus la inceperea

175

cu intarziere a lucrarilor; - Din motive de optimizare, pe perioada exploatarii, a trebuit sa fie mutat bazinul de electrolit din Cladirea de clorinare in Statiia de deshidratare, ceea ce a dus la o reproiectare, aceasta necesitand timp suplimentar;

- Livrarea tevilor de inox necesare realizarii forajelor, a fost intarziata de firma producatoare, din cauza numarului mare de comenzi existente, fapt ce a condus la intarzieri in executia lucrarilor la fronturile de captare. -Condiţii neprevăzute în ceea ce priveşte nivelul apei freatice faţă de cel rezultat din studiile geotehnice prealabile. Intarzieri cauzate de intalnirea unei situatii exceptionale in zona de forare 3, in sensul lipsei potentialului acvifer.





Data intermediara 2 : intarziere

35 zile , pentru proiectul statiei de tratare din Lehliu

Data intermediara 3:

3a -intarziere 44 zile

3b –intarziere -51 zile

Data intermediara 4: 170 zile intarziere

Data intermediara 2: A fost aprobata modificarea , respectiv , divizarea, punctelor de referinta 2 si 3 , in 2a si 2b, respectiv, in 3a si 3b, ca urmare a dificultatilor aparute cu introducerea in flux , a rezervorului existent de apa, pentru statia de tratare Lehliu.Predarea proiectelor tehnologice pentru statiile de tratare Oltenita, Budesti, Fundulea , au fost depuse in termen, iar pentru statia de tratare Lehliu cu o intarziere de 35 zile fata de primul program aprobat de catre Inginer.

Data intermediara 3: Obtinerea cu intarziere a avizelor din partea detinatorilor de utilitati a condus la predarea documentatiilor tehnice pentru obtinerea autorizatiilor de construire cu intarziere, astfel :

DTAC Oltenita , in data de 07.12.2011, DTAC Fundulea Budesti, in data de 14.12.2011 si DTAC Lehliu , in data de 21.12.2011

DTAC finale si aprobate, in baza carora au fost obtinute autorizatiile de construire

- DTAC Oltenita final , in data de 10.02.2012 intarziere de 100 de zile

- DTAC Fundulea Budesti-final in data de 14.03.2012 , intarziere de 132 de zile

- DTAC Lehliu -final, in data de 14.03.2012 , intraziere de 114 de zile

Data intermediara 4 : Lucrarile au inceput cu intarziere in santier

Autorizatiilor de construire – 22.02.2012

au fost obtinute urmatoarele autorizatii de construire:

176







- nr.12/27.03.2012 pentru localitatea Fundulea;

- nr.12/12/04.2012 pentru localitatea Oltenita;

- nr.3/03.04.2012 pentru localitatea Lehliu;

- nr.1/08.03.2012, inregistrata la SC Ecoaqua SA cu nr. Intrare2012/24.04.2012 – pentru localitatea Budesti;

Data intermediara 6: Nu au fost inca incepute lucrarile (intarziere 39 zile fata de ultimul grafic aprobat – rev.4)




Data intermediara 4:27.05.2011, decalata 31.07.2011

Data intermediara 6:17.08.2011, decalata 30.03.2012

Data intermediara 7: 31.05.2012 decalata 15.06.2012

Data intermediara 8:30.11.2011



Data intermediara 7 : 30zile intarziere


Data intermediara 4: Obtinerea cu dificultate a Avizului de gospodarire a apelor din partea Administratia Nationala Apele Romane - Administratia Bazinala de Apa Buzau, a condus la intarzierii in finalizarea proiectarea .

Administratia „ Apele Romane” - Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita, a emis Avizul 218/14.12.2011.

Data intermediara 6: La nivelul de fundare al decantorului primar au fost intalnite materiale improprii (gunoi, beton), inginerul geolog si proiectantul stabilind inlocuirea in intregime a acestora cu umplutura de loess compactat. Volumul lucrarilor fiind mare, creste durata de executie.

Data intermediara 7: Antreprenorul a solicitat decalarea termenului de finalizare a datei intermediare, pana la data de 15.06.2012, din cauza intarzierii determinate de furnizor, in aprovizionarea cu mixere

Data intermediara 8: Data intermediara indeplinita cu intarziere. Datorita complexitatii lucrarilor de constructii si a volumului lucrarilor a crescut durata de executie.

177

CL 6- Contract lucrari nr 67/11.01.2010

Data intermediara 3: Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire, DI+7 luni, termen 10.09.2010

Data intermediara 4: 10.11.2010, decalat pana la data de 30.04.2012


Data intermediara 6: 17.11.2010, reconsiderat punctul de referinta termen pana la 30.06.2011 , decalat 09.04.2012

Data intermediara 7: 11.04.2011 reconsiderat punctul de referinta termen pana la 14.07.2011, decalat 09.05.2012

Data intermediara 8: 13.06.2011 reconsiderat punctul de referinta termen pana la 20.07.2011, decalat 15.08.2012

Data intermediara 3 : Autorizatia de construire pentru SE Urziceni s-a obtinut relativ repede , insa pentru SE Fundulea s-a obtinut cu intarziere datorita dificultatilor intampinate in obtinerea avizului de la Gospodarirea Apelor.

Data intermediara 4- intarziere 598 zile

Data intermediara 5: intarziere 13 zile la SE Urziceni si 58 zile la SE Fundulea




Data intermediara 3-Autorizatiile de construire au fost obtinute pentru ambele SE. Pentru SE Urziceni autorizatia de construire a fost obtinuta in data de 24.09.2010, iar pentru SE Fundulea in data de 12.11.2010

Data intermediara 4: Sunt in lucru documentatiile DE aferente obiectelor din proiectul tehnoligic conform cerintelor Avizului de Gospodarire a Apelor nr.241/01.11.2010 si proiectele SCADA

Data intermediara 5: Lucrarile sunt in curs de executie la ambele statii de epurare .

Data intermediara 6, 7 si 8: puncte de referinta neindeplinite de catre Antreprenor . A fost incheiat Actul aditional nr. 3/09.03.2012.

Durata de execuţie a lucrarilor s-a prelungit cu 13,4 luni Motivele prelungirii:- Obtinerea cu intarziere a avizului de la Gospodarirea Apelor pentru Urziceni pentru descarcarea in raul Ialomita , respectiv subtraversarea digului , a intarziat proiectarea pentru intreaga statie;

Proiectarea si construirea de lucrari suplimentare la SE Fundulea: Primirea cu intarziere a Autorizatiei de Construire, pe parte, dar mai ales, conditionarea emiterii unui aviz favorabil de catre A.B.A.Buzau – Ialomita, construirea de obiecte noi in cadrul statiei de epurare Fundulea, pentru imbunatatirea indicatorilor calitativi ai apei epurate la statia de epurare Fundulea, conform cerintelor Avizului de Gospodarire a Apelor nr.241/01.11.2010;

Realizarea unei guri de deversare noi si consolidarea malurilor la SE Urziceni;

178

Realizarea unei statii de conexiuni electrice noi la SE Urziceni; - Realizarea unui pavilion administrativ la SE Urziceni.

CL7-Contract lucrari nr 2399/06.11.2009


Data intermediara 4: 17.05.2010.


(16.08. 2010)( act . 10.12.2010) si reconsiderat punctul de referinta termen pana la 08.04.2011, decalat 10.08.2011

Data intermediara 6: (20.08.2010), (act la 15.12.2010 )si reconsiderat punctul de referinta , termen pana la 28.01.2011

Data intermediara 7: (30.08.2010), (act 17.12.2010) si reconsiderat punctul de referinta , termen pana la 29.04.2011, decalat 29.07.2011

Data intermediara 3 : intarziere 14 zile.

Data intermediara 4- intarziere SE Oltenita – 42 zile si intarziere SE Budesti – 115 zile

Data intermediara 5:intarziere 420 zile

Data intermediara 6:intarziere 245 zile


Data intermediara 3 : Au fost obtinute autorizatiile pentru ambele statii de epurare. AC pentru SE Oltenita in data de 09.06.2010 si pentru SE Budesti in data de 24.08.2010.

Data intermediara 4. Antreprenorul a inceput lucrarile la SE Oltenita in data de 28.06.2010 si la SE Budesti in data de 09.09.2010.

Data intermediara 5 a fost indeplinita de catre Antreprenor pe 10.10.2011, cu o intarziere de 420 zile

Data intermediara 6 a fost indeplinita cu o intarziere de 245 zile fata de primul program aprobat de catre Inginer.

Data intermediara 7, a fost indeplinita cu o intarziere de 333 zile fata de primul program aprobat de catre Inginer

Durata de execuţie s-a prelungit cu 15,5 luni. Motivele prelungirii: Probleme generate de drumul de acces de la staţia de epurare

Olteniţa; Obtinerea cu intarziere a autorizatiei de constructie pentru statia de

epurare de la Budesti; Utilităţi – lipsa apei potabile şi a canalizării în incinta staţiei de

epurare de Ia Budeşti , investiţie ce se deruleaza pe alt program;- Lipsa utilitatilor in vederea inceperii testelor la SE Budesti-nu exista inca posibilitatea de alimentare a SE cu apa uzata din reteaua de canalizare, nefiind inca finalizate statiile de pompare ape uzate- acestea urmand a fi executate in cadrul contractului de lucrari CL10;

-Lipsa conditiilor necesare pentru efectuarea testelor de performanta la SE Oltenita; in acest sens este necesara cresterea masei de namol activ,

179

atingerea concentratiei proiectate a namolului activ in bazinele de aerare, atingerea parametrilor apei epurate conform NTPA 001 si prevederilor contractuale, precum si efectuarea testelor de demonstrare a eficientei statiei si de incadrare in garantiile oferite.

CL 8-Contract lucrari nr.5557/17.08.2011





Data intermediara 2: Proiectul a fost aprobat si s-a obtinut autorizatia de construire. Predarea proiectului de Organizare de santier, termen 22.10.2011, intarziere 86 zile.

Data intermediara 4: Finalizare achizitionare Autovidanja, Autocuratitor combinat pentru canalizare si Sistem inspectie CCTV pentru canalizare, termen - 13.04.2012, realizat 100%, intarziere 82 zile fata de primul program aprobat de catre Inginer; a fost achizitionat Sistemul de inspectie CCTV pentru canalizare; autovidanjei si autocuratitorului, Inginerul a efectuat inspectia acestora, urmand receptionarea echipamentelor de catre Beneficiar.

CL 9-Contract lucrari nr 667/18.02.2010

Data intermediara 6: (31.10.2010)(act. 25.03.2011, decalat ( 08.07.2011)


Data intermediara 6 indeplinita de Antreprenor cu o intarziere de 242 zile. La executarea terasamentelor SPAU 1 s-a constatat ca nivelului panzei freatice s-a ridicat la cota - 4,50 m , fata de cota ridicata de teren , ceea ce a condus la solicitarea unei noi expertize din partea unui specialist geotehnician si alegerea unei noi solutii de fundare a constructiei si decalarea termenului de executie.

Durata de execuţie s-a prelungit cu 13,5 luni. Motivele prelungirii: Impunerea prelungirii termenului de punere în funcţiune a reţelelor

de apă şi canalizare de către Primăria Urziceni;- Decalarea termenului de furnizare şi livrare de echipamente de către furnizor;

Reamplasare si reproiectare SPAU 1 ca urmare a ridicarii nivelului apei freatice;

Realizare de lucrări suplimentare pe str. Regiei (tronsonul de canalizare de pe str. Regiei în lungime de 1166m şi o staţie de pompare a apelor uzate menajere).

CL 10 - Contract lucrari nr

Data intermediara 1: 13.09.2010 Data intermediara 1 : intarziere 3 Data intermediara 1 A fost aprobat primul program de lucru rev1

180

3185/29.07.2010




( 16.12.2010 ) reconsiderat punctul de referinta termen pana la 14.04.2011, Prelungire : 14.08.2011, Prelungire 30.11.2011


( 16.01.2011)reconsiderat punctul de referinta termen pana la 14.05.2011, Prelungire : 14.09.2011, Prelungire 31.01.2012

zile

Data intermediara 2 : intarziere 15 zile.




Data intermediara 2: Au fost aprobate POE pentru ambele localitati si au fost inaintate autoritatilor locale in vederea obtinerii AC pentru OS

Data intermediara 4: Punctul de referinta a fost atins cu o intarziere de doua saptamani.

Data intermediara 5 a fost indeplinita in data de 05.12.2011

Data intermediara 6, nu a fost indeplinita de catre Antreprenor.

Durata de execuţie a contractului s-a prelungit cu 11,7 luni. Motivele prelungirii:

Problemele de ordin tehnic. Din cauza neconcordantelor dintre proiectul tehnic si situatia reala din teren, atat pe santierul Budesti cat si in Oltenita, la toate strazile unde au inceput lucrarile , a fost necesara o reproiectare, rezultand cote si detalii noi . Toate aceste reproiectari si trasari topometrice au necesitat timp suplimentar de verificare si intocmire precum si executie in teren. Condiţii meteo nefavorabile în perioada decembrie 2010- ianuarie 2011; La Budeşti o zonă a fost închisă temporar, datorită osemintelor umane

găsite în timpul excavaţiilor; emiterea cu intarziere acertificatului de descarcare arheologica de catre Ministerul Culturii, in vederea reinceperii lucrarilor in aceasta zona; Neprimire amplasament pentru SPAU Digului din Olteniţa si

pentru SPAU 2 - Budeşti; Lucrari de deviere a unor cabluri de joasa tensiune, pe

amplasamentul viitoarei SPAU 2 Budesti, solicitate de distribuitorul zonal de energie electrica, ENEL Distributie Dobrogea – filiala Oltenita.

CL 11 -Contract Data intermediara 6: (06.06.2011), Data intermediara 6: intarziere 116 Data intermediara 6 a fost indeplinita in data de 30.09.2011

181

lucrari nr 5807/29.12.2010

(act.10.09.2011), reconsiderat punctul de referinta si decalat termenul pana la data de 15.11.2011

zile Durata de execuţie s-a prelungit cu 5,5 luni. Motivele prelungirii: Întârzieri în obţinerea Autorizaţiilor de amplasament şi de acces

pentru unele zone de drum;- Problemele de ordin tehnic. Din cauza neconcordantelor dintre proiectul tehnic si situatia reala din teren, atat pe santierul Fundulea cat si in Lehliu, a fost necesara o reproiectare, rezultand cote si detalii noi ; Toate aceste reproiectari si trasari topometrice au necesitat timp suplimentar de verificare si intocmire precum si executie in teren.

- Intarzieri cauzate de modificari privind schimbarea cotelor, pozitiilor unei parti din lucrari, prin schimbarea amplasamentului Statiei de Receptie Apa Vidanjata, din incinta STAP Lehliu, in incinta SE Lehliu.

Proiectarea şi construirea unei staţii noi de pompare în Lehliu; Reamplasarea SPAU 1 Fundulea şi obţinerea de noi avize pentru

construirea noii staţii de pompare ; a fost emisa hotarare de consiliu local pentru utilizare teren Beneficiar;

- Modificari pentru lucrari suplimentare la reteaua de apa si de canalizare , solicitate de autoritatile locale ale orasului Fundulea, sau de catre S.C. ECOAQUA S.A- Sucursala Calarasi, ca urmare a neconcordantelor sesizate , intre proiectul tehnic si situatia reala din teren.- Executie conducta , de la forajul existent aflat in curtea gradinitei, la Statia de tratare a apei potabile, lucrari suplimentare necesare ca urmare a faptului ca pe strada 22 Decembrie, localitatea Fundulea, pe partea stanga, in sensul de mers spre Calarasi, sunt consumatori de apa de la o sursa care nu este supusa unui tratament, asa cum prevad normele si legislatia in vigoare. Antreprenorul executa lucrarile de remediere si de finalizare conform Anexei nr.2 la PVRTL nr.293/25.01.2012.

*Date intermediare in conformitate cu prevederile conditiilor contractuale suplimentare , subclauza 8.6

182

VII. Implementarea proiectului respectă calendarul cuprins în Contractul de Finanţare:

NU

Descriere motive/Masuri luate

- intarzieri datorate contestatiilor formulate impotriva documentatiilor de atribuire/rezultatului procedurii de

achizitie publica, motiv pentru care, termenele de atribuire si semnare ale contractelor au fost decalate fata de

calendarul cuprins in Contractul de Finantare;

- intarzieri cauzate de rezilierea unor contracte si necesitatea reluarii procedurilor de achizitie publica pentru

atribuirea contractelor Pe parcursul implementarii proiectului, s-au ivit situatii ce au generat un decalaj

considerabil al termenelor initial stabilite (ex 1- CL8: rezilierea unui contract de lucrari, situatie ce duce

inevitabil la depasirea termenului initial de finalizare a acestuia, precum si a altor contracte a caror desfasurare

este in stransa legatura cu contractul reziliat; ex 2- CL5: atribuirea cu intarziere a unui contract, determinata de

termenele extrem de mari necesare in etapa solutionarii contestatiilor – aproximativ 1 an si 6 luni).

Modificări apărute pe parcursul implementării –Actualizare Studiu Fezabilitate

Justificări aprobate - Pe parcursul implementarii proiectului a aparut necesitatea actualizarii Studiului de

Fezabilitate , ca urmare a realizarii PT - Detalii de executie , pentru contractele de lucrari tip FIDIC Rosu , al

carui grad de exactitate este mai ridicat fata de Studiul de Fezabilitate , dar si a adaptarii infrastructurii la

situatia actuala , adaptare cauzata de modificarile intervenite pe unele strazi, la care autoritatile locale au

executat lucrarile din alte fonduri sau au fost construite locuinte noi.

Actualizarea Studiului de Fezabilitate a fost aprobata SC ECOAQUA SA , ADI si de catre Autoritatile Publice

Locale, dupa cum urmeaza:

1. Pentru CL 8 , pentru municipiul Calarasi , prin Avizul CTE SC ECOAQUA SA nr.4294/06.10.2010 si HCL

Calarasi nr. 163/29.09.2010 –indicatori aprobati - lungimea retelei de apa este de 23 km si a retelei de

canalizare este de 24 km , SPAU – 4 unitati ;

2. Pentru CL 9, pentru municipiul Urziceni prin Avizul CTE al SC ECOAQUA SA nr.2114/12.10.2009 si

HCL Urziceni nr.60/29.10.2009- indicatori aprobati- lungimea retelei de apa este de 28 km si a retelei de

canalizare este de 22 km, SPAU – 4 unitati;

3.Pentru CL 10 , pentru orasul Budesti, prin Avizul CTE SC ECOAQUA SA nr.921/10.03.2010 si HCL

Budesti nr. 12/23.03.2010 –indicatori aprobati-lungimea retelei de apa este de 4 km si a retelei de canalizare

este de 10 km , SPAU – 2 unitati ;

4. Pentru CL 10 , pentru municipiul Oltenita , prin Avizul CTE SC ECOAQUA SA nr.1039/18.03.2010 si HCL

Oltenita nr. 21/30.03.2010 –indicatori aprobati -lungimea retelei de apa este de 8 km si a retelei de canalizare

este de 6 km , SPAU – 2 unitati;

5. Pentru CL 11 , pentru oradul Lehliu Gara , prin Avizul CTE SC ECOAQUA SA nr.2675/02.12.2009 si HCL

Lehliu Gara nr. 93/12.11.2009 –indicatori aprobati-lungimea retelei de apa este de 3 km si a retelei de canalizare

este de 11 km, SPAU – 2 unitati;

183

6.Pentru CL 11 , pentru oradul Fundulea , prin Avizul CTE SC ECOAQUA SA nr.2674/02.12.2009. si HCL

Fundulea nr. 48/26.11.2009 - indicatori aprobati- lungimea retelei de apa este de 9 km si a retelei de canalizare

este de 10 km, SPAU – 2 unitati ;

7. Actualizarea SF pentru localitatile Calarasi, Oltenita, Lehliu, Budesti Fundulea, din judetul Calarasi si

localitatea Urziceni, din judetul Ialomita , a fost aprobata de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,

conform Proces verbal al sedintei Consiliului Director nr. 361/1910.2010

8. Actualizarea Studiului de Fezabilitate privind „Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si de

canalizare in judetul Calarasi „ aprobata prin Hotararea AGA a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara nr.

27/14.12.2010.

184

VIII. Implementarea proiectului conform Contractul de Finanţare:

Indicatorii de monitorizare se vor actualiza in cadrul fiecarui raport

VIII.1.Indicatori fizici

VIII.1.1 Indicatori fizici totali ai proiectului : conform Deciziei Comisiei Europene de finantare a proiectului nr. C(2008) 1390 din data de 09.04.2008 .

Indicator UM

Cantitate

Conform Deciziei de Finanţare

Cantitate Realizată Stadiu fizic realizat

%Raportare precedentă

În perioada raportării

Cumulat

Rest de realizat

UM

Apa potabila

Reabilitarea staţie de pre-tratare a apei potabile - captare de suprafaţă unităţi 1

0 0 01

81,66%

Constructie si echipare foraje din fronturi de captare unităţi 36

0 2 2 34 5,55%

Constructie si reabilitare staţii de tratare a apei unităţi 5

0 0 0 5 28,13%

Extindere si reabilitare conducte de aductiune km

15 14,30 0,34 14,64 0,36 97,60%

Rezervoare noi de apa unitati 5 0 0 0 5 18,40%

Extindere si reabilitare reţea de distribuţie apa

km 70 51,84 2,42 54,26 15,74 77,51%

Contoare de apă unitati 2537 1.037 0 1.037 1500 40,88%

Sistem SCADA unitati 6 0 0 0 6 0

Apa uzată

Extindere si reabilitare retea de km 81 54,04 3,64 57,68 23,32 71,21%

185

canalizare Extindere si reabilitare staţii de pompare a apelor uzate

unitati 13 0 0 0 13 77,76%

Extindere si reabilitare statii de epurare a apelor uzate

unitati 5 0 0 0 5 84,33%

VIII.1.2. Indicatori fizici totali pe contracte

Indicator UM Cantitate conform Deciziei de Finantare

Cantitate realizata Rest de realizat

UM

Stadiu fizic realizat

%

Raportare precedenta

In perioada raportarii

Cumulat

CL1 - Extinderea si reabilitarea statiei de pretratare apa potabila Chiciu , pentru aglomerarea Calarasi si conducte de aductiune

Reabilitarea staţie de pre-tratare a apei potabile - captare de suprafaţă

unitati 1 0 0 0 1 81,66%

Reabilitare conducte de aductiune km 6,4 5,9 0,34 6,24 0,16 97,50%

CL2- Extinderea si reabilitarea statiei de tratare a apei potabile din aglomerarea Calarasi

Reabilitare staţie de tratare a apei unitati 1 0 0 0 1 85,66%

Sistem SCADA unitati 1 0 0 0 1 0

CL3- Extinderea si reabilitarea sistemului de captare si tratare a apei potabile din aglomerarea Urziceni

Constructie si echipare foraje din fronturi de captare

unitati 30 0 1 2 28 6,66%

Constructie staţie de tratare a apei unitati 1 0 0 0 1 55,00%

Conducta noua de aductiune km 3,6 8,4 0 8,4 Aductiune zona 3,4

233 %

Rezervoare noi de apa unitati 1 0 0 0 1 92,00%

Sistem SCADA unitati 1 0 0 0 1 0%

CL4- Extinderea si reabilitarea sistemului de captare si tratare a apei potabile din aglomerarile Budesti, Oltenita, Fundulea, Lehliu

Constructie si echipare foraje din fronturi de captare

unitati 6 0 0 0 6 0%

Staţii noi de tratare apa unitati 3 0 0 0 3 0%

Conducta noua de aducţiune km 5 0 0 0 5 0%

Rezervoare noi de apa unitati 4 0 0 0 4 0%

186

Sistem SCADA unitati 4 0 0 0 4 0%

CL5- Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Calarasi

Extindere si reabilitare statie de epurare a apelor uzate

unitati 1 0 0 0 1 64,28%

CL6- Statii de epurare din aglomerarile Urziceni si Fundulea

Statii noi de epurare a apelor uzate unitati 2 0 0 0 2 79,11%

CL7- Statii de epurare din aglomerarile Budesti si Oltenita

Statii noi de epurare a apelor uzate unitati 2 0 0 0 2 99,87%

CL8*- Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata din aglomerarea Calarasi

Extindere si reabilitare reţea de distribuţie apa *

km 23 0,34 2,22 2,56 20,44 11,13%

Contoare de apă unitati 1500 0 0 0 1500 0%

Extindere si reabilitare retea de canalizare *

km 24 0,34 2,24 2,58 21,42 10,75%

Extindere si reabilitare staţii de pompare a apelor uzate *

unitati 4 0 0 0 4 0

CL9* - Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata din aglomerarea Urziceni

Extindere si reabilitare reţea de distribuţie apa *

km 28 27,2 0 27,2 0,8 97,14%

Contoare de apă unitati 537 537 0 537 0 100%

Extindere si reabilitare retea de canalizare, inclusiv str Regiei *

km 23,1 21,7 0 21,7 1,4 93,94%


unitati 4 0 0 0 4 100,00%

Executie statie de pompare apa uzata str. Regiei **

unitati 1 0 0 0 1 100,00%

CL10*- Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata din aglomerarile Budesti si Oltenita

Extindere si reabilitare reţea de distribuţie apa*

km 12 10,2 0,2 10,4 1,6 86,67%

Contoare de apă unitati 300 300 0 300 0 100,00%

Extindere si reabilitare retea de canalizare*

km 16 11,8 1,4 13,2 2,8 82,50%


unitati 4 0 0 0 4 37,72%

187

CL11*- Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata din aglomerarile Fundulea si Lehliu

Extindere si reabilitare reţea de distribuţie apa

km 12 14,10 0 14,10 0,0 117,50%

Contoare de apă unitati 200 200 0 200 0 100,00%

Extindere si reabilitare retea de canalizare

km 21 20,20 0 20,2 0,8 96,19%

Extindere si reabilitare staţii de pompare a apelor uzate

unitati 4 0 0 0 4 90,00%

*) Tabel VIII.1.2. Indicatori fizici totali pe contracte - Stadiul fizic realizat % s-a stabilit prin raportarea la indicatorii fizici aprobati de catre autoritatile locale,

indicatori rezultati in urma actualizarii Studiului de Fezabilitate si care fac obiectul contractelor de lucrari CL8, CL9, CL 10 si CL 11.

Tabel VIII.1.1 Indicatori fizici totali ai proiectului - Stadiul fizic realizat % s-a stabilit prin raportarea la indicatorii fizici aprobati prin Decizia Comisiei Europene de

finantare a proiectului nr. C(2008) 1390 din data de 09.04.2008.

188

VIII.2 Indicatori financiari - (se vor completa anual, în trimestrul I)

Categorii ValoareSursa de finanţare BUGET Valori 2008 Valori 2009

de proiect PROIECT conform platite rambursate conform platite total

cheltuieli conform CF CF CF rambursat

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Categorii de cheltuieli eligibile

Valoare proiect eligibilă conform

POS

FOND DE

COEZIUNE302.864.925 16.854.904 583.876,47 0 43.087.302 3.858.238,68 2.607.856,64

BUGET

DE STAT 46.320.519 2.577.809 89.298,76 0 6.589.821 590.083,57 482.249,45

BUGET

LOCAL 7.126.233 396.587 13.738,27 442.000 1.013.819 90.782,08 1.205.000

TOTAL 356.311.67719.829.300 686.913,50 442.000 50.690.942 4.539.104,33*

4.295.106,09

Valoare proiect alta decat cea

eligibila conform POS

IMPRUMUT 13.768.410 766.232 0 0 1.958.773 0 0

ROC

Categorii de cheltuieli altele

decat cele eligibile

BUGET 0 0 0 0 0 0 0

LOCAL

IMPRUMUT 0 0 0 0 0 619.529 740.000

ROCTVA aferent

valorii67.699.219 3.767.567 130.513,57 0 9.631.279 652.323,44 514.802,74

eligibile cf. POS

TVA aferent altor

2.615.998 145.584 0 0 372.167 0 0

cheltuieli decat cele

eligibileTOTAL 84.083.627 4.679.383 130.513,57

0 11.962.219 1.271.852,44 1.254.802,74

189

Indicatori financiari - (se vor completa anual, în trimestrul I)

Categorii de cheltuieli Valoare proiect Sursa de finantare

Buget proiect conform CF

Valori 2010

Conform CF Platite Rambursate

0 1 2 3 4 5 6


Valoare proiect eligibilă conform

POS

FOND DE

COEZIUNE 302.864.925 73.831.254 35.275.195,17 26.115.010,67

BUGET5.395.029,85

DE STAT 46.320.519 11.291.840 4.829.233,82

BUGET830.004,59

LOCAL 7.126.233 1.737.205 1.746.730

TOTAL41.500.229,61*

356.311.677 86.860.299 32.690.974,49

Valoare proiect alta decat cea eligibila

conform POS

IMPRUMUT0

ROC 13.768.410 3.356.411 0


decat cele eligibile

BUGET0

LOCAL 0 0 0

IMPRUMUT216.200,76

ROC 0 0 300.000

TVA aferent valorii 10.330.887,49 eligibile cf. POS 67.699.219 16.503.457 9.024.655,48

TVA aferent altor

1.316,65cheltuieli decat cele

eligibile 2.615.998 637.718 0

TOTAL 84.083.627 20.497.58610.548.404,90

9.324.655,48

190


Categorii Valoare Sursa de finanţare BUGET Valori 2011

de proiect PROIECT conform Platite Rambursate

cheltuieli conform CF CF

0 1 2 3 4 6 8


Valoare proiect eligibilă conform POS

FOND DE

COEZIUNE 302.864.925 90.870.011 64.995.709,87 46.649.272,98

BUGET

DE STAT 46.320.519 13.897.767 9.940.520,32 8.626.553,71

BUGET

LOCAL 7.126.233 2.138.120 1.529.310,83 2.726.000,00

TOTAL356.311.677 106.905.898 76.465.541,02** 58.001.826,69

Valoare proiect alta decat cea eligibila conform POS

IMPRUMUT ROC

13.768.410 4.131.000 0 0

Categorii de cheltuieli altele decat cele eligibile

BUGET

LOCAL 0 0 64,64** 64,64

IMPRUMUT ROC

0 0 3.167,36** 3.167,36

TVA aferent valorii

eligibile cf. POS 67.699.219 20.312.121 20.345.511,97 17.630.177,90

TVA aferent altor

cheltuieli decat cele

eligibile 2.615.998 784.890 775,68** 775,68

TOTAL 84.083.627 25.228.011 20.349.519,6517.634.185,07

191


Categorii Valoare Sursa de finanţare BUGET Valori an 2012 Valori an 2013

de proiect PROIECT platite în total plătite în total

cheltuieli conform CF perioada rambursat perioada rambursat

precedentă precedentă

0 1 2 3 4 6 7 8


Valoare proiect eligibilă conform POS

FC / FEDR 302.864.925

BUGET

DE STAT46.320.519

BUGET

LOCAL 7.126.233

TOTAL356.311.677

Valoare proiect alta decât cea eligibilă

conform POS

IMPRUMUT ROC 13.768.410


decât cele eligibile

BUGET

LOCAL0

IMPRUMUT ROC

TVA aferent valorii

eligibile cf. POS 67.699.219

TVA aferent altor

cheltuieli decât cele 2.615.998

eligibile

TOTAL 84.083.627

192

Nota * In valoarea totala a platilor efectuate pana in prezent , sunt incluse, sumele respinse la rambursare de catre AM, pentru CS1, sume care au fost recuperate integral

de la JENNINGS O DONOVAN PARTNERS , dupa cum urmeaza : 1. Suma de 105.700 lei, respinsa la rambursare de catre AM la Cererea de rambursare nr. 2,

reprezentand servicii prestate in perioda ianuarie - aprilie 2009, de catre D-l Condruz Vasile, expert achizitii, a fost platita de catre Prestator in contul SC ECOAQUA

SA , cu OP nr. 100/ 28.04.2010.

2.Suma de 234, 62 lei , la care se adauga TVA in valoare de 44,58 lei , respinsa de catre AM , la Cererea de rambursare nr. 8/19.04.2010, reprezentand actualizare

servicii publicitate , a fost platita de catre Prestator in contul SC ECOAQUA SA , cu OP nr.118/04.06.2010.

Nota **Valoarea platilor , reprezentand cheltuieli eligibile efectuate in anul 2011 , a fost diminuata cu suma de 3.232 lei lei, fara TVA , reprezentand 5% corectie

financiara , aplicata la valoarea fara TVA, a sumelor platite beneficiarului de catre AM, pentru CS4 , reprezentand debite aferente : FC -2.747,20 lei, BS-420,16, lei,

ambele recuperate prin Cererea de rambursare nr. 26 si BL - 64,64 lei. Aceste sume sunt evidentiate la categoria de cheltuieli altele decat cele eligbile . Idem , pentru

valoarea TVA a cheltuielilor eligibile , efectuate in anul 2011, care a fost diminuata cu TVA in valoare de 775,68 lei, aferenta corectiei financiare . Aceasta suma este

evidentiata la categoria de cheltuieli altele decat cele eligbile .

193

VIII.3 Indicatori de performanţă (se vor completa semestrial în rapoartele aferente trimestrelor I şi III)

Indicator de performanţă U.M.

Înainte de proiect

(an de referinţă 2007)

La data raportării

( cumulat de la incepere )

Prognozat la finalizarea proiectului

Apă potabilă% populaţie cu acces la servicii adecvate de alimentare cu apă potabilă

% populaţie 85% 73,39 % 100%

Numărul total de branşamente la reţea contorizate

Nr. 11.991 18.719 22.100

Pierderi fizice în sistemul de apă % producţie 34% 55,01% 19%Indicator de performanţă personal operator

Personal/1000 branşamente

13,6

Consumul de energie al întregului sistem de alimentare cu apă

1000 KWh/an 6.442 5456,79 8.195

Apă uzată% populaţie racordată la sistemul de canalizare

% populaţie 59% 59,12 % 100%

Numărul total de racorduri la canalizare

Nr. 7.679 12.270 22.000

Staţii de Epurare conforme cu UWWTD 91/271/EC

Nr. 0 0 5

Personalul operatorului care deserveşte sistemul de apă uzată

Nr. 181

Consumul de energie al întregului sistem de apă uzată

1000 KWh/an 938 1046,29 8.942

Nota an referinta 2007 :

1. Deoarece aplicatia a fost definitivata in cursul anului 2007, Numarul total de bransamente la retea,

contorizate , de 10.600 buc, mentionat in aplicatie, reprezinta numarul de bransamente anterior anului de

referinta 2007. In tabelul de mai sus este mentionat numarul total de bransamente la retea, contorizate de

11.991, din totalul de 20.115 existente la luna decembrie 2007.

2. Numarul total de racorduri la canalizare a fost redactat eronat, la nivelul anului 2006 existand aproximativ

6000 si nu 16.000 racorduri. In tabelul de mai sus este mentionat numarul total de racorduri la canalizare,

existente la luna decembrie 2007.

3. Pierderile fizice in sistemul de apa la nivelul anului 2007 au fost stabilite pe baza unor estimari efectuate la

data intocmirii aplicatiei , deoarece la data repectiva debitmetria apei furnizate nu era realizata, aceasta fiind

executata in localitatile Calarasi, Oltenita, Lehliu-Gara si Budesti prin programul SAMTID, finalizat in anul

2008 .

4. Consumul de energie al întregului sistem de alimentare cu apă, la nivelul anului 2007 a fost de 6.442 la

1000kwh/an , in loc de 6.516 la 1000kwh/an. In tabelul de mai sus este mentionat consumul de energie

electrica inregistrat la finele anului 2007.

194

5. Consumul de energie al intregului sistem de apa uzata , la nivelul anului 2007, a fost redactat eronat, acesta

fiind de 938 la 1000 kwh/an , in loc de 1.541 la 1000 kwh/an. In tabelul de mai sus este mentionat consumul

de energie electrica inregistrat la finele anului 2007.

Nota data raportarii Decembrie 211 :

1. P opulaţia cu acces la servicii adecvate de alimentare cu apă potabilă % si Populatia racordata la sistemul

de canalizare %, a fost stabilita pe baza datelor furnizate de catre INS Calarasi si Ialomita, referitoare la

numarul de locuitori din localitatile proiectului, la nivelul anului 2010 (raportarea s-a efectuat tot la datele

furnizate de catre INS la iulie 2010, deoarece in urma recensamantului din 2011, au fost publicate datele

provizorii si nu finale) si numarul de locuitori cu acces la serviciile de apa si de canalizare, conform

evidentei operatorului la finele anului 2011. Diferenta care apare la acest indicator este determinata de faptul

ca la data intocmirii aplicatiei, numarul de locuitori luat in calcul a fost cel publicat de catre INS la nivelul

anului 2002, iar pentru perioada de raportare s-a luat in calcul numarul de locuitori comunicat de catre INS, la

nivelul anului 2011.

2. Diferenta dintre Numarul total de bransamente la retea, contorizate la nivelul anului 2007 si Numarul

total de bransamente la retea , contorizate , la finele anului 2011, reprezinta bransamentele realizate in

aceasta perioada prin programului SAMTID si din surse proprii operator /utilizatori .

3. Diferenta dintre Numarul total de racorduri la canalizare la nivelul anului 2007 si Numarul total de

racorduri la canalizare la finele anului 2011, reprezinta racordurile la canalizare realizate in aceasta

perioada , din surse proprii operator/utilizatori.

4. Pierderile fizice in sistemul de apa la finele anului 2011 au fost stabilite pe baza masuratorilor efectuate in

localitatile Calarasi, Oltenita , Budesti si Lehliu Gara si prin estimarea pierderilor pentru localitatile Urziceni

si Fundulea unde debitmetria apei furnizate nu este inca realizata .

5. Consumul de energie al întregului sistem de alimentare cu apă si Consumul de energie al întregului sistem

de apă uzată*, reprezinta consumul cumulat inregistat pentru serviciile de alimentare cu apa si apa uzata.

in anul 2011.

6. Pentru Indicatorul de performanta personal operator la finele anului 2011 - personal /1000 bransamente, s-

au luat in calcul 20.289 bransamente, reprezentand numarul total al bransamentelor existente, atat contorizate

cat si necontorizate si numarul personalului care deserveste servicul de apa - 277 salariati. Personalul

operatorului care deserveşte sistemul de apă uzată -181 salariati.

VIII.4. Creşteri de tarife conform Contractului de Finantare

Localitatea

Creşteri de tarif conform Contract de Finanţare(în anul raportării)

lei/mc ( fara TVA)

Tarif utilizat la data raportării lei/mc( fara TVA)

Realizat *

apa Aprobare pret

Calarasi 2,59 2,78 Hotarare ADI „ ECOAQUA nr.29 /13.07.2011, prin care

Oltenita 2,59

195

s-a aprobat tariful unic pe intreaga arie de operare deservita de SC ECOAQUA SA .

Lehliu -Gară 2,59

Budesti 2,59

Urziceni 2,59

Fundulea 2,59

Canalizare Tarif utilizat la data raportării lei/mc( fara TVA)

Aprobare tarif

Calarasi 1,68 1,68 Hotarare ADI „ ECOAQUA” nr. 29 /13.07.2011, prin care s-a aprobat tariful unic pe intreaga arie de operare deservita de SC ECOAQUA SA

Oltenita 1,68

Lehliu -Gară 1,69

Budesti 1,69

Urziceni 1,68

Fundulea 0

Nota :

*) Prin Hotararea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara « ECOAQUA » nr. 29/13.07.2011, a fost aprobat

tariful unic pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare pe toata aria deservita de operatorul regional

SC ECOAQUA SA Calarasi, incepand cu data de 01.08.2011.

In vederea aprobarii preturilor si tarifelor pentru anul 2012, conform Contractului de Finantare ,

SC ECOAQUA SA a demarat actiunea de colectare date si informatii pentru fundamentarea preturilor si

tarifelor pentru serviciile de apa si de canaliare, actiunea fiind la data prezetului raport , in curs de desfasurare.

VIII.5. Implementare plan de acţiuni pretratare ape uzate provenite de la agenţi economici

Termen de revizuire plan de

actiune ape uzate industriale conf.

Contract de finanţare

Realizat Aprobat de Beneficiar

RAPORTARE IUNIE 2012 - STADIU IMPLEMENTARE

196

In luna aprilie 2012, expertul in alimentare cu apa si apa uzata a inaintat „Raportul final privind managentul apelor uzate industriale „ care cuprinde o descriere a activitatilor realizate , stadiul de implementare a planului de actiuni pe ape industriale, probleme intampinate si recomandari pentru continuarea activitatii pentru dezvoltarea continua a operatorului.

Stadiul implementarii Planului de actiuni pentru ape uzate provenite de la agentii economici, se prezinta astfel:- Beneficiarul a continuat auditarea agentilor economici si furnizarea de asistenta tehnica pentru folosirea apei si tratarea efluentilor;-S-a continuat recoltarea si analizarea probelor de apa uzata rezultata de la agentii economici conform Programului de monitorizare a agentilor economici , prin care se urmareste incadrarea parametrilor efluentului deversat in reteaua de canalizare, in special de agentii economici cu potential poluator mare , in prevederile NTPA002/2002;- Se continua monitorizarea agentilor economici , in vederea efectuarii de catre acestia a automonitorizarii apelor uzate deversate in canalizare;- Se realizeaza inspectii ad-hoc la agentii economici, in vederea detectarii evacuarii de ape uzate netratate si pentru asigurarea respectarii HG nr. 188/2002 ; -Continuarea impunerii de penalitati agentilor economici care elibereaza efluenti ce depasesc limitele de calitate permise, conform HG nr. 472/2000;- S-a achizitionat echipamentul de laborator necesar statiilor de epurare Oltenita si Budesti ;- Nu exista echipament analitic mobil cu reactivi, probele de apa prelevate de la agentii economici se analizeaza in laboratorul statiilor de epurare;- In prezent , exista echipamente de alarmare pentru prevenirea evacuarilor toxice de la agentii economici doar la intrarile in statiile de epurare Oltenita si Budesti. La intrarea in statiile de epurare au fost montati senzori on-line pentru masurarea temperaturi, a pH-lui si a conductivitatii electrice din influent. Pentru celelalte statii de epurare, echipamentele de alarmare pentru prevenirea evacuarilor toxice vor fi realizate pana la finalizarea acestora.

VIII.6. Implementare strategie de eliminare a nămolului

Termen de revizuire strategie privind managementul namolului conf. Contract de

finanţare


12 luni de la semnarea contractului de executie a statiei de epurare


Stadiul implementarii Planului de masuri si actiuni din cadrul Strategiei privind managementul namolurilor si reziduurilor, se prezinta astfel:

I.) In perioada de raportare, a continuat actiunea pentru realizarea Obiectivului nr. 1-Reducerea volumelor de namol generat din Planul de masuri si actiuni si anume:

1.1. Promovarea celor mai eficiente tehnologii pentru deshidratarea namolurilor1.In cadrul contractului de lucrari CL 7, la SE Oltenita si Budesti au fost achizitionate si montate instalatii de deshidratare mecanica a namolului – presa filtru banda. Ambele statii de epurare au fost receptionate , conform Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.576/06.02.2012 si a Certificatului de receptie nr. 1/2012, emis de Inginer, data de la care este in curs de desfasurare Perioada de Notificare a Defectiunilor. Statia de Epurare Oltenita a inceput sa functioneze si sa intre in parametri, insa fara eliminare si deshidratare de namol, acesta recirculandu-se conform tehnologiei de epurare. La SE Budesti este necesara finalizarea lucrarilor de canalizare si a statiei de pompare SPAU 2 din cadrul caddrul contractului CL 10, pentru a putea incepe testarea statiei.

2.In cadrul contractului de lucrari CL 6, prin proiectul tehnologic , pentru SE Fundulea s-au prevazut instalatii de deshidratare mecanica a namolului prin centrifugare, iar pentru SE Urziceni, instalatii de deshidratare mecanica a namolului - presa filtru banda , lucrarile la aceste obiective , fiind in curs de executie.

3. In cadrul contractului de lucrari CL 5, prin proiectul tehnologic, pentru deshidratarea namolului s-au

197

prevazut ingrosatoare cu disc si centrifuge. Pentru acest contract este in curs de finalizare proiectarea , faza DE si sunt in curs de executie lucrarile, la mai multe obiecte, din cadrul Statiei de epurare Calarasi.

4. In cadrul contractului de lucrari CL 1 si CL 2, prin proiectul tehnologic, pentru Statia de pretratare Chiciu si STAP Calarasi , s-au prevazut instalatii de deshidratare mecanica a namolului prin centrifugare, lucrarile la aceste obiective fiind in curs de executie.

5. Pentru municipiul Oltenita , in cadrul unui alt proiect, finantat prin CNI, au fot realizate 4 foraje pentru alimentarea cu apa a localitatii, din sursa subterana. Din informatiile obtinute de la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ECOAQUA” rezulta ca , Studiul de Fezabilitate elaborat pentru constructia unei statii de tratare a apei captate din subteran iar aplicatia pentru obtinerea finantarii a fost inaintata de catre Primaria Oltenita, Administratiei Fondului de Mediu, insa pana la aceasta data , nu s-a obtinut finantare. Apa din foraje este tratata prin statia veche de tratare . 6, In cadru contractului CL4 au inceput lucrarile la forajele pentru alimentarea cu apa din localitatea Lehliu, lucrarile fiind in curs de desfasurare.

1.2. Initierea de studii pentru gasirea unor noi surse de apa care sa nu necesite procese de tratare generatoare de namoluri 1. In cadrul contractului de lucrari CL 4, in care sunt incluse lucrari pentru crearea unor surse noi, din apa subterana de profunzine pentru alimentarea cu apa a orasului Budesti, Lehliu si Fundulea. Au fost aprobate proiectele tehnologice, s-au obtinut autorizatiile de construire si sunt in curs de executie lucrarile in cele patru localitati.

II) Referitor la Obiectivul nr. 2- Reciclarea si valorificarea namolurilor din Planul de masuri si actiuni II.2 Constientizarea asupra avantajelor reciclarii si valorificarii namolurilor A inceput actiunea de dezvoltare a unui sistem viabil de gestionare a namolului : colectare din instalatiile unde se acumuleaza , tratare, depozitare temporara, transport si eliminare prin valorificare . In acest sens a fost infiintat grupul de monitorizare a „ Planului Judetean de gestionare a deseurilor pentru judetul Calarasi 2007-2013”, avand ca obiectiv intocmirea unui Raport anual de monitorizare a deseurilor.

VIII.7 Implementare strategie de reducere a pierderilor/

Termen de revizuire strategie pentru managementul pierderilor în reţele

conf. Contract de finanţare



Stadiul implementarii Planului de actiune pentru reducerea pierderilor, se prezinta astfel:A continuat actiunea de depistare a pierderilor de apa din sistem cu ajutorul aparaturii achizitionate –Autolaborator de detectare pierderi apa si monitorizarea retelei de distributie a apei potabile cu aparatura specifica detectarii pierderilor, prin intocmirea de Rapoarte zilnice si a Rapoartelor lunare, de detectare a pierderilor, conform Planului de actiune, versiune imbunatatita. Rapoartele lunare pentru detectarea pierderilor sunt centralizate la nivelul fiecarei sucursale , si cuprinde date privind, productia zilnica si lunara, lungimea conductei inspectate, numarul pierderilor identificate, reparatiile efectuate, productia lunara si zilnica , consumul de apa facturat si consumul de apa nefacturata .

Astfel, pentru perioada de raportare ianuarie - iunie 2012, conform datelor preluate de la cele trei sucursale , ale SC ECOAQUA SA, situatia privind pierderile inregistrate in retelele de distributie este urmatoarea:

1. Sucursala Calarasi –Municipiul Calarasi : productie apa 3.456.516 mc , productie facturata 1.345.221 mc , pierderi localizate 61,1 %, au fost inspectate 228 km conducta , pierderi detectate 24 , pierderi raportate 58 si s-au efectuat 82 reparatii;

2.Sucursala Oltenita- Municipiul Oltenita: productie apa 551.850 mc , productie facturata 475.287 mc, pierderi localizate 13,87 %, au fost inspectate 96 km conducta , pierderi detectate 13 si s-au efectuat 13 reparatii.

Sucursala Oltenita- Orasul Budesti: productie apa 34.090 mc, apa facturata 29.819 mc, pierderi localizate 12,53%, au fost inspectate 24 km conducta, pierderi detectate 6, si s-au efectuat 6 reparatii.

3. Sucursala Urziceni –Municipiul Urziceni: productie apa 507.449 mc , apa facturata 356.838 mc, pierderi

198

localizate 29,66 %, au fost inspectate 54,3 km conducta, pierderi detectate 20 si s-au efectuat 20 reparatii.

VIII.8 Respectarea actelor de reglementare/Avize/Autorizatii

Tipul actelor de reglementare care contin prevederi de mediu

Stadiul implementarii Actualizare/comentarii

IX. Aspecte legate de egalitatea de şanse (dacă este cazul)

X Da Nu

X. În perioada de referinţă Proiectul intra sub incidenţa ajutorului de stat „de minimis”?

Da X Nu

XI. În această perioada de referinţă Proiectul a generat venit?

Da X Nu

Total venituri rezultate până la momentul elaborării cererii de rambursare:

Total venituri obţinute pentru perioada de referinţă:

199

XI. Informaţiile privind misiunile de verificare/audit/control

Data misiunii Cine a realizat misiunea Recomandări 07-16.09.201107-16.11.2011

Directia Generala AM POS Mediu- echipa de control numita prin Decizia Directorului

General nr. 155402/07.09.2011 si Decizia nr. 157603/07.11.2011

Misiunea a avut ca scop verificarea Notificarii privind suspiciunea de neregula nr. 122307/05.09.2011 transmisa de Directia Fondul de Coeziune- Serviciul Monitorizare Raportare, privind procedura de achizitie publica a contractului nr. 1926/10.03.2011 “Servicii de auditare pentru proiectul –Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Calarasi”.In urma verificarilor efectuate echipa de control a stabilit ca au fost incalcate prevederile art. 178 alin 2, respectiv , art. 2, alin 1, lit a , din OUG 34/2006, motivand ca, cerinta minima privind experienta similara care trebuia sa fie solicitata ofertantului de catre autoritatea contractanta prin Fisa de date, respectiv, prin anuntul de participare a fost restrictiva. Prin adresa nr. 156268/AM/06.12.2011, inregistrata la SC ECOAQUA SA Calarasi sub nr. 7996/07.12.2011, DG AM POS Mediu a notificat beneficiarul cu privire la Nota de constatare a neregulilor si stabilire a corectiilor financiare nr. 156228/02.12.2011, prin care DG AM POS Mediu a aplicat beneficiarului o corectie financiara de 5% din valoarea fara TVA a contractului, respectiv de 8.975 lei.In data de 28.12.2011 SC ECOAQUA SA a formulat catre AM , o contestatie fata de Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare , pe care o considera nelegala si netemeinica.Prin Decizia 134669/26.01.2012, DG AM POS Mediu respinge Contestatia depusa de catre SC ECOAQUA SA , si dispune mentinerea drept temeinic si legal a titlului de creanta numit Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare nr. 156228/02.12.2011, emisa de AM. Impotriva Deciziilor DG AM POS Mediu nr. 134669/26.01.2012 si 157603/07.11.2011, SC ECOAQUA SA Calarasi a formulat cererea de anulare nr. 2197/04.05.2012, inaintata spre judecare Curtii de Apel Bucuresti. Primul termen de judecata a fost stabilit pentru data de 21.06.2012.In data de 28.06.2012, Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea de anulare formulata de Beneficiar.

14.12.2011 -12.01.2012 Directia Generala AM POS Mediu- echipa de Efectuarea unei verificari de documentare care a avut ca scop

200

control numita prin Decizia Directorului General nr. 157653/14.12.2011

verificarea Suspiciunii de neregula nr. 123257/14.12.2011, transmisa de Directia Fondul de Coeziune- Serviciul Monitorizare Raportare, privind procedura de achizitie publica a contractului nr. 3185/27.07.2010 “Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si de canalizare, inclusiv statii de pompare ape uzate, din aglomerarile Budesti si Oltenita ”

In urma efectuarii controlului, prin adresa nr. 156376/AM/15.12.2011, inregistrata la SC ECOAQUA SA sub nr. 8263/19.12.2011, MMP – DG AM POS Mediu a transmis proiectul Notei de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare , in vederea aplicarii unei corectiei financiare de 5 % din valoarea contractului , fara TVA, respectiv, 633.335,90 lei. Motivul fiind „ modificarea nejustificata a perioadei de executie a contractului de lucrari , avand in vedere ca durata de executie a fost factor de evaluare in atribuirea contractului“.Prin adresa nr. 141024/AM/13.01.2012, DG AM POS Mediu a transmis Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare nr. 141015/13.01.2012, prin care se aplica o corectia financiara de 5% din valoarea contractului, fara TVA In data de 14.02.2011, SC ECOAQUA SA a formulat catre AM , o contestatie fata de Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare , pe care o considera nelegala si netemeinica.

Prin Decizia 135084/14.03.2012 , DG AM POS Mediu respinge Contestatia depusa de catre SC ECOAQUA SA , ca neintemeiata si dispune mentinerea drept temeinic si legal a titlului de creanta numit Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare nr. 141015/13.01.2012, emisa de AM. Beneficiarul urmeaza ca, in termenul legal, sa conteste Decizia MMP-DG AM POS Mediu, la instanta de contencios administrativ competenta.

14.12.2011 -12.01.2012 Directia Generala AM POS Mediu- echipa de control numita prin Decizia Directorului

General nr. 157644/14.12.2011

Efectuarea unei verificari de documentare care a avut ca scop verificarea Suspiciunii de neregula nr. 123259/14.12.2011, transmisa de Directia Fondul de Coeziune- Serviciul Monitorizare Raportare, privind procedura de achizitie publica a contractului nr. 5807/29.12.2009 “Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si de canalizare, inclusiv statii de pompare ape uzate, din aglomerarile Fundulea si Lehliu” In urma efectuarii controlului , prin adresa nr.156377/AM/15.12.2011, inregistrata la SC ECOAQUA SA sub nr. 8262/19.12.2011, MMP – DG AM POS Mediu a transmis proiectul Notei de constatare a

201

neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare in vederea aplicarii unei corectiei financiare de 10 % din valoarea contractului , fara TVA, respectiv, 1.339.451,62 lei. Motivul fiind : „incheierea de acte aditionale de prelungire a duratei de executie a lucrarilor, desi durata de executie a fost folosita ca factor de evaluare a ofertelor, iar conditiile fizice imprevizibile nu sunt justificate, situatie ce a dus la afectarea procedurii de atribuire a contractului“.

Prin adresa nr. 141029/AM/13.01.2012, DG AM POS Mediu , inregistrata la SC ECOAQUA sub nr. 258/17.01.2012 , a transmis Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare nr. 141008/13.01.2012, prin care se aplica o corectia financiara de 10% din valoarea contractului, fara TVA.

In data de 14.02.2011, SC ECOAQUA SA a formulat catre AM , o contestatie fata de Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare , pe care o considera nelegala si netemeinica.Prin Decizia 135085/ 14.03.2012 , DG AM POS Mediu respinge Contestatia depusa de catre SC ECOAQUA SA , ca neintemeiata si dispune mentinerea drept temeinic si legal a titlului de creanta numit Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare nr. 141008/13.01.2012, emisa de AM. Beneficiarul urmeaza ca, in termenul legal, sa conteste Decizia MMP-DG AM POS Mediu, la instanta de contencios administrativ competenta.

02-03.04.2012 Organismul Intermediar Bucuresti Misiunea a avut ca scop verificarea tehnica la fata locului a Dosarului

Cererii de Rambursare nr. 30/27.03.2012.Reprezentantii OI POS Mediu Bucuresti au constatat existenta la sediul Beneficiarului a tuturor rapoartelor si documentelor verificate. Originalele documentelor transmise la OI, corespund cu originalele obtinute de Beneficiar.Recomandari: nu a fost cazul

03-04.05.2012 Organismul Intermediar Bucuresti Misiunea a avut ca scop verificarea tehnica la fata locului a Dosarului Cererii de Rambursare nr. 31/25.04.2012.Reprezentantii OI POS Mediu Bucuresti au constatat existenta la sediul Beneficiarului a tuturor rapoartelor si documentelor verificate. Originalele documentelor transmise la OI, corespund cu originalele obtinute de Beneficiar.

202

Recomandari: nu a fost cazul 02.05.2012-28.05.2012 Curtea de Conturi a Romaniei –Autoritatea de

Audit Misiunea a avut ca scop obtinerea unei asigurari rezonabile ca declaratiile de cheltuieli prezentate Comisiei Europene in anul 2009 pentru POS Mediu sunt corecte , iar tranzactiile care stau la baza acestora sunt legale , reale, respecta regulile de eligibilitate si sunt inregistrate in contabilitate.

05 -06.06.2012 Organismul Intermediar Bucuresti Misiunea a avut ca scop verificarea tehnica la fata locului a Dosarului Cererii de Rambursare nr. 32/30.05.2012.Reprezentantii OI POS Mediu Bucuresti au constatat existenta la sediul Beneficiarului a tuturor rapoartelor si documentelor verificate. Originalele documentelor transmise la OI, corespund cu originalele obtinute de Beneficiar.Recomandari: nu a fost cazul

XII. Măsuri de informare şi publicitate

Termen de realizare a Planului anual privind măsurile de informare şi publicitate conf. Contract de finanţare


Plan de actiune pentru publicitatea proiectului conform contractului de asistenta tehnica pentru managementul proiectului 2009

RealizatAprobat prin Nota nr. 840/13.05.2009

Plan anual de informare privind masurile de informare si publicitate 2010

RealizatAprobat si inregistrat la Autoritatea Contractanta cu

nr. 395/29.01.2010



nr. 536/27.01.2011



nr. 452/27.01.2012.

203

RAPORTARE IUNIE 2012 - STADIU IMPLEMENTARE A. In vederea Implementarii Planului anual de informare pentru publicitatea proiectului, au fost desfasurate urmatoarele actiuni:

1. S-a urmarit actualizarea permanenta a website-ului proiectului, au fost postate comunicatele de presa publicate pana in prezent si informatiile privind stadiul implementarii contractelor.

2. A fost demarata actiunea pentru realizarea unor materiale publicitare in vederea organizarii campaniei „Actiunea de promovare a proiectului in zile caniculare”. In acest sens au fost finalizate machetele pentru achizitionarea de materiale publicitare , inscriptionate cu date si informatii despre proiect, respectiv : insigne, post-it-uri, umbrele si pixuri .Campania va acea ca scop promovarea proiectului prin distribuirea de materiale publicitare , atat catre clientii SC ECOAQUA SA, prin intermediul Casieriilor din localitatile incluse in proiect, cat si prin distribuirea in mod direct, cu prilejul amplasarii unui cort intr-o zona circulata din Municipiul Urziceni , ocazie cu care se vor furniza populatiei informatii cu privire la stadiul si obiectivele proiectului.

B. In vederea asigurarii publicitatii proiectului , au fost identificate amplasamentele si s-au instalat panourile pentru afisare temporara , conform Contractului de Finantare si Manualului de Identitate Vizuala, dupa cum urmeaza: 1. Au fost instalate doua panouri publicitare pe amplasamentul lucrarilor “Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata din aglomerarea Calarasi „ 2.Au fost revizuite panourile publicitare , respectiv a fost actualizat “ Termenul de finalizare“ pentru contractele de lucrari CL 1 , CL 2, CL3 si CL 6 conform Actelor aditionale , semnate intre SC ECOAQUA SA si Antreprenori, prin care s-a aprobat prelungirea duratei de executie a contractelor de lucrari.3. Au fost realizate machetele in vederea inscriptionarii echipamentelor reprezentand autovidanja si autocuratitor canale, achizitionate in cadrul contractului CL10 .4. Au fost realizate machetele in vederea inscriptionarii echipamentelor reprezentand autovidanja si CCTV , achizitionate in cadrul contractului CL8 .

XIII. Plan de acţiune privind implementarea recomandărilor referitoare la organizarea Beneficiarului

Recomandare Mod de implementare Persoană responsabilă Termen

Pentru personalul UIP implicat în activităţi tehnice

1. Corelarea atributiilor personalului care desfasoara activitati tehnice, prevazute in fisa postului, cu prevederile Procedurii Operationale de Monitorizare-Raportare

Corelarea fişelor postului pentru întregul personal al UIP cu procedurile şi cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare UIP.

Toma Mircea Dinu Lenuta

30.11.2011

Realizat - Revizuire Fise de post , cu data de 01.10.2011

204


2. Efectuarea demersurilor necesare in vederea ocuparii posturilor vacante din cadrul organigramei UIP cu 5 ofiteri de implementare – Compartimentul Implementare

Angajarea de personal cu pregătire adecvată fişelor postului, în vederea completării organigramei UIP.

Toma Mircea

Iorgovici Claudiu

31.12.2011

Recomandare mentinuta din Planul de actiune din anul 2009.

Incepand cu 01.09.2011, organigrama UIP, a fost completata cu un ofiter de implementare.

3. Testarea personalului nou angajat cu privire la insusirea procedurilor de lucru inainte de aplicarea lor.

Testarea personalului nou angajat cu privire la insusirea procedurilor de lucru.

Toma Mircea

Dinu Lenuta

Permanent

4. Continuarea evaluarii anuale a personalului UIP care desfasoara activitati tehnice

Evaluarea anuală a întregului personal al UIP care desfasoara activitati tehnice.

Toma Mircea

Dinu Lenuta

31.01.2012

Actiune realizata conform Evaluarii personalului efectuata de catre Seful UIP , inregistrata la SC ECOAQUA SA cu nr. 98/10.01.2012

5. Stabilirea termenelor calendaristice la care se efectueaza Monitorizarea Planului de Actiune pentru Managementul Riscurilor.

Stabilirea termenelor calendaristice la care se efectueaza Monitorizarea

Toma Mircea

Stanciu Dora

Trandafir Laura

30.11.2011

Realizat - Revizuire Procedura Operationala –Managementul riscului , in data de 30.11.2011. Monitorizarea Planului de Actiune pentru Managementul Riscurilor se efectueaza anual.

205


Pentru personalul UIP implicat în activităţi economico-financiare

1. Efectuarea demersurilor necesare in vederea ocuparii postului vacant din cadrul organigramei UIP – Compartimentul Contabilitate si apoi testarea personalului nou angajat cu privire la insusirea procedurilor de lucru inainte de aplicarea lor.

Angajarea de personal cu pregătire adecvată fişelor postului, în vederea completării organigramei UIP si testarea personalului nou angajat cu privire la insusirea procedurilor de lucru inainte de aplicarea lor.

Tudor Iuliana

Radu Ionica

31.12.2011

Recomandare mentinuta din Planul de actiune din anul 2009.

Incepand cu 20.06.2012, organigrama UIP, a fost completata cu un ofiter contabil.

2. Corelarea fisei postului pentru managerul de proiect cu procedura de autorizare plati.

Corelarea fişelor postului pentru întregul personal al UIP cu procedurile şi cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare UIP.

Toma Mircea

Dinu Lenuta

30.11.2011

Realizat -Revizuire Fise de post , cu data de 01.10.2011

3. Continuarea evaluarii anuale a personalului UIP care desfăşoară activităţi economico-financiare.

Evaluarea anuală a întregului personal al UIP care desfasoara activitati economico - financiare.

Tudor Iuliana

Toma Mircea

31.01.2012

Actiune realizata conform Evaluarii personalului efectuata de catre Seful UIP , inregistrata la SC ECOAQUA SA cu nr. .98/10.01.2012

4. Respectarea prevederilor Planului Financiar pe surse si ani si Planul de rambursare pentru 24 de luni, actualizate, ale proiectului.

Urmarirea respectarii prevederilor planului financiar si a planului de rambursare.

Toma Mircea

Dinu Lenuta

Chipaila Mariana

Permanent

XIV.Graficul de achizitii actualizat-– contractele de lucrari/servicii din cadrul proiectului au fost atribuite in totalitate, in prezent nu sunt proceduri de achizitie

publica in desfasurare.

206

In perioada de raportare, nu au fost emise Note intermediare sau Avize consultative. Contractele de servicii

/lucrari au fost atribuite in totalitate si nu au fost formulate contestatii in cadrul procedurilor de achizitie publica

Data :16.07.2012 Beneficiar : SC ECOAQUA SA CALARASI

Director general ing. Iorgovici Claudiu..................................

Data transmiterii la OI:16.07.2012

Manager de Proiect ing. Toma Mircea...........................

Coordonator Compartiment Implementare

ing. Dinu Lenuta....................................

207

rap trim

Documents