Universitatea \mm Ştefan cel Mare usu Suceava

Invitaţie PRIVIND ACHIZIŢIA DIRECTĂReparaţii amenajări acoperiş verde - Sala Sport, livrare materiale şi execuţie lucrare

acoperiş verde ultra uşor tip BAUDER-URBANSCAPE + BAUDER FLEX W F 4mm +garanţie 3 ani + mentenanta 2 ani

Surse de finanţare

Venituri proiect DENDRO - PLUS, cod FDI-2018-0590

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, lansează achiziţia directă Reparaţii amenajări acoperiş verde - Sala Sport, livrare materiale şi execuţie lucrare acoperiş verde ultra uşor tip BAUDER-URBANSCAPE + BAUDER FLEX WF 4mm 4- garanţie 3 ani +

mentenanta 2 ani

Obiectul achiziţiei

Obiectul achiziţiei îl constituie/reprezintă achiziţia de Reparaţii amenajări acoperiş verde - Sala Sport, livrare materiale şi execuţie lucrare acoperiş verde ultra uşor tip BAUDER- URBANSCAPE + BAUDER FLEX WF 4mm + garanţie 3 ani + mentenanta 2 ani

Cod CPV: 45261900-3 Lucrări de reparare şi de întreţinere de acoperişuri 44112500-3 Materiale pentru acoperiş 77310000-6 Amenajare şi întreţinere de spaţii verzi;

Criteriul aplicatCriteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut pe întreaga ofertă.

Informaţii administrative: Caietul de sarcini şi Formularul de contract sunt ataşate prezentei invitatii.Limba de redactare a ofertei: RomanaMoneda in care se transmite oferta de pret: LEIData limita de depunere a ofertelor 05.10.2018 ora 09,00

Condiţii de executare: Reparaţii amenajări acoperiş verde - Sala Sport, livrare materiale şi execuţie lucrare acoperiş verde ultra uşor tip BAUDER-URBANSCAPE + BAUDER FLEX WF 4mm + garanţie 3 ani + mentenanta 2 ani. Termen livrare materiale necesare + execuţie acoperiş verde: 29 noiembrie 2018.

Recepţie: Plata se va face după recepţionarea de către beneficiar a mărfii.Garanţia de bună execuţie este în cuantum de 5% din valoarea fară TVA a contractului.

Preţul: preţul este ferm şi nu se ajustează.Achiziţia se va realiza din catalogul electronic SE AP.

Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava, Str. Universităţii nr. 13, 720 229 Suceava, România, Tel: +40 230 520 081, Fax: +40 230 520 080Web: www.usv.ro

Valabilitatea ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 60 zile calendaristice de la data depunerii ofertei. Se solicită ofertă în lei tară T.V.A. pe întreaga ofertă, (acesta v a avea incluse toate cheltuielile necesare realizării prezentului contract).

Valoare estimată fără T.V.A.: - întreaga ofertă : 56.302,52 lei fără T.V.A.

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte specificaţiile prevăzute în prezentul Caiet de sarcini. Propunerea tehnică se întocmeşte astfel încât procesul de evaluare şi informaţiile cuprinse în aceasta să permită identificarea facilă a corespondenţei cu termenii de referinţă d in caietul de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să dovedească angajamentul ofertantului de a efectua livrarea în acord cu toate specificaţiile menţionate în caietul de sarcini. Cu privire la Formularul de contract, ofertanţii vor depune o declaraţie prin care sunt de acord cu clauzele contractuale obligatorii. Se permite formularea de amendamente pentru formularul de contract odată cu depunerea ofertei, dar n u şi pentru secţiunea Clauze Obligatorii. Ofertantul va depune un certificat constatator în original saai copie conform cu originalul, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte că obiectul de activitate al operatorului economic include şi obiectul achiziţiei; datele precizate în acest document vor fi reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.

Ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare.

Termen limită de finalizare: Termen livrare materiale necesare + execuţie acoperiş verde: 29 noiembrie 2018.

Date de contact ale Achizitorului

Ofertele vor fi trimise în atenţia:Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, str. Universităţii, nr. 13, cod 720 229, corp F, camera 001, între orele 8:00 a.m. si 16:00, de luni până vineri, şi la e-mail: lucian.opait@usv.ro.

Pentru informaţii suplimentare:Telefon/fax: 0330 103703Email: lucian.opait@usv.ro, tomcezar@yahoo.com.

Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii despre documentaţia de atribuire printr-o solicitare în scris, de luni-vineri, între orele 09.00 - 16.00 (ora locală), cu excepţia sărbătorilor legale, la adresa de mai sus.

ŞEF SERVICIU ACHIZIŢII PUBLICE Jr. Eugeni^MJWTEANU

WJŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE, Pentru sursa de finanţare proiecte,

Ec. Lucian OPAIŢ

Caiet de sarcini

Cerinţele impuse prin caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii.

In acest sens, fiecare caracteristică va fi evidenţiată, obligatoriu, în propunerea tehnică a ofertantului, astfel încât comisia de evaluare din cadrul Autorităţii Contractante să o poată identifica drept criteriu îndeplinit conform cerinţelor tehnice solicitate. Ofertele care nu fac dovada explicită a caracteristicilor tehnice declarate vor fi considerate neconforme.

Ofertele care se vor abate de la prevederile Caietului de Sarcini, vor fi luate în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale solicitate, iar ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute in Caietul de Sarcini atrage descalificarea Ofertantului.

Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de Fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs si nu au ca scop favorizarea sau eliminarea anumitor furnizori sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent”.

Reparaţii amenajări acoperiş verde - Terasă vestiare Saia de sport USV, suprafaţă 160 mp - livrare

materiale şi execuţie lucrare acoperiş verde ultra uşor tip BAUDER-URBANSCAPE + garanţie 3 ani.Se va asigura mentenanta 2 ani.Acoperiş verde - cu greutate în stare suprasaturată cu apă de cca. 85kg

Nr.crt

Denumire produs / Descriere (caracteristici minimale)

U. l\/l.Canti­tate

Observaţii

1

Membrană hidroizolantă cu bitum elastomer termosudabilă pentru strat de închidere, rezistentă la străpungerea rădăcinilor conform normativelor FLL (Bauder Flex WF 4mm cu proprietati antiradacini)

m2 198,00inclusiv suprapunerile, materialele anexe (scafe etc) şi suprafeţele verticale

2

Strat de protecţie pentru sisteme hidroizolante pe bază de bitum şi material plastic - pâslă din fibre reciclate de poliester, tensionate mecanic (Bauder Schutzvlies SV 300 Voal poliester 300 g/m2, rolă 120 m2)

m2 176,00inclusiv pierderile tehnologice (suprapunere de 5-10%)

3

Element de drenaj şi reţinere a apei pentru acoperişuri cu vegetaţie - element din polietilena presata de înalta densitate HDPE (Bauder Dran- und Speicherelement DSE 20)

m2 176,00inclusiv pierderile tehnologice (suprapunere de 5-10%)

4 Voal de filtrare din polipropilenă tensionată mecanic (Bauder Filtervlies FV 125)

m2 192,00inclusiv pierderile tehnologice (suprapunere de 20%)

5 Substrat din vata bazaltica hidrofila (Urbanscape roii 2 cm) m2 108,85

6 Gel fixator de apa kg 10,00

7

Substrat pentru acoperiş verde corespunzător domeniului de utilizare (grad de compactare 20- 25%) 2cm grosime (Green Amber Extensiv Ultra-substrat Big Bag)

m3 5,20

8 Element delimitare pietriş (Bauder Kiesfangleiste ml 115,00 Inclusiv pierderile

AL 100/80) tehnologice (su prapunere de 5-10%)

9 Cămin de control filtrant perimetral pentru sifon de podea

buc. 3

10 Pietriş granulatie mica plasat la margine mJ 3,68

11Rulou de sedum (11 specii de plante in forma de rulou cu grad de acoperire 95 %)

m2 108,8511 specii de plante in forma de rulou cu grad de acoperire 95 %

12 închiriere automacare + un incarcator frontal / 1 zi buc. 1

13 Cost de deplasare buc. 1

Pentru caietul de sarciniTerasa pe care urmează a fi amenajat acoperişul verde extensiv este situată deasupra vestiarelor, a grupurilor sanitare şi a holului de acces aferente Sălii de sport a Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava. Această amenajare are ca scop obţinerea a numeroase beneficii, precum:- creşterea reală a suprafeţei de spaţiu verde din cadrul campusului USY fară micşorarea amprentei la sol a fondului construit,- creşterea diversităţii floristice a amenajărilor peisagistice din campus;- scăderea consumului de energie utilizată la răcirea pe timpul verii şi încălzirea pe timpul iernii a vestiarelor şi a celorlalte incăperi aferente sălii de sport,- îmbunătăţirea caracteristicilor aerului din această zonă prin eliminarea efectului de "calorifer” a suprafeţei terasei acoperită cu membrană bituminoasă, producerea de oxigen, filtrarea şi reţinerea pulberilor şi a altor particule de către stratul de vegetaţie;- îmbunătăţirea vizuală a ambientului pentru toţi cei care lucrează, învaţă sau vizitează corpul D al USV.Această terasă prezintă o suprafaţă totală de cca. 160 mp şi are în proiecţie orizontală formă dreptunghi, fiind delimitată pe două laturi de doi pereţi, latura cea lungă fiind prevăzută cu ferestrele aferente sălii de sport iar celelalte două laturi având un parapet din beton (vezi imaginile de mai jos). Terasa prezintă trei guri de scurgere a apei pluviale.

Acoperişul verde extensiv are o greutate specifică mică pe suprafaţă, datorită grosimii mici a substratului utilizat, plantele utilizate neavând nevoie de o adâncime mare a substratului folosit sau de condiţii deosebite de sol. în imaginea de mai jos este prezentată o secţiune a unui astfel de acoperiş cu explicarea straturilor din care este realizat, numerotate de la bază spre partea superioară.

1. Membrană hidroizolantă cu bitum elastomer termosudabilă pentru strat de închidere, rezistentă la străpungerea rădăcinilor conform normativelor FLL;2. Strat de protecţie constituit dintr-o geomembrană din fibre de poliester sau amestec de fibre consolidate mecanic, poliester şi polipropilenă regenerată;3. Stratul de drenaj şi înmagazinare a apei este format din elemente (plăci) cu o formă particulară, asemănătoare unor cofraje de ouă, prevăzute cu alveole de reţinere a apei dar şi canalicule şi orificii de drenaj;4. Stratul de filtrare este constituit de către o "ţesătură” din fibre de polietilenă, groasă de 1-2 mm, cu rolul de a opri toate particulele până la cele mai fine din substratul de vegetaţie să ajungă în stratul de drenaj şi înmagazinare a apei;5. Substratul pentru vegetaţie este suportul pe care se vor dezvolta plantele ce intră în alcătuirea stratului vegetal, are grosimi cuprinse între 6-20 cm, şi este format din materiale naturale precum piatră ponce, zgură vulcanică, perlit, ţiglă şpliţ, fibre de turbă, fire vegetale biodegradabile măcinate dar şi materiale reciclate, cu granulaţii între 1-40 mm. Acesta va fi permeabil dar totodată va stoca şi apă;6. Stratul vegetal este format din specii de plante rezistente la variaţii mari de temperatură, la condiţii extreme, îngheţ, lipsă de precipitaţii, de secetă, vânt, ploi acide. Diferitele specii de Sedum sau Sempervivum, precum şi unele ierburi sălbatice sunt ideale pentru constituirea vegetaţiei pentru un acoperiş verde extensiv.

Termen livrare materiale necesare + execuţie acoperiş verde: maxim 29 noiembrie 2018.

Expertiza tehnică poate fi solicitata de la Serviciul Achiziţii Publice, e-mail lucian.opait@usv.ro.

UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE”

DIN SUCEAVA

C U M P Ă R A R ED I R E C T Ă

UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE”

D IN SUCEAVA Nr. din

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE

Reparaţii amenajări acoperiş verde - Sala Sport, livrare

materiale si execuţie lucrareJ 5

acoperiş verde ultra uşor tip BAUDER-URBANSCÂPE + BAUDER FLEX WF 4mm +

garanţie 3 ani + mentenanta 2 ani

S.C.N r. din

CONTRACT DE LUCRĂRI

1. PreambulIn temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si al HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice , s-a încheiat prezentul contract de execuţie de lucrări, între

Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava adresa sediu str. Universităţii nr. 13, cod 720 229, Suceava, tel. 0230 216147, fax 0230 523747, codul fiscal 4244423, reprezentată prin prof. univ. dr. Mihai DIMIAN, funcţia Ordonator de Credite în calitate de achizitor, pe de o parte,

Şi

S.C. , cu sediul în , nr. , bl. , sc. , ap. jud., telefon/fax:, număr de înmatriculare, cod fiscal , cont , deschis la Trezoreria , reprezentat prin ,în calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definiţii2.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:a. contract -prezentul contract şi toate anexele sale;b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;d. perioada in care produce efecte contractul - intervalul de timp in care prezentul contract operează valabil între părţi, potrivit legii, ofertei şi documentaţiei de atribuire, de la data intrării sale în vigoare şi până la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanţie tehnică şi eventualele pretenţii fondate pe clauzele sale;e. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea.f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fară a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi;g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3.1- în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2- Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4.Obiectul principal al contractului4.1- Executantul se obligă să execute şi să finalizeze în termenul prevăzut in caietul de sarcini lucrările la obiectivul Reparaţii amenajări acoperiş verde - Sala Sport, livrare materiale şi execuţie lucrare acoperiş verde ultra uşor tip BAUDER-URBANSCAPE -+ BAUDER FLEX WF 4mm + garanţie 3 ani + mentenanta 2 ani, cod CPV 45261900-3 Lucrări de reparare şi de întreţinere de acoperişuri, 44112500-3 Materiale pentru acoperiş, 77310000-6 Amenajare şi întreţinere de spaţii verzi

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului pentru execuţia de Reparaţii amenajări acoperiş verde - Sala Sport, livrare materiale şi execuţie lucrare acoperiş verde ultra uşor tip BAUDER-URBANSCAPE + BAUDER FLEX WF 4mm + garanţie 3 ani +- mentenanta 2 anisuma totală de lei inclusiv TVA, din fonduri DENDRO-PLUS, cod CNFIS-FDI-2018-0590.

5. Preţul contractului5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor conform ofertei prezentate, este de lei, la care se adaugă TVA în valoare de lei.

6. Durata contractului6.1 - Prezentul contract intră în vigoare la data de......... şi va fi valabil până la data de 15.12.2017.Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările la obiectivul Reparaţii amenajări acoperiş verde - Sala Sport, livrare materiale şi execuţie lucrare acoperiş verde ultra uşor tip BAUDER-URBANSCAPE + BAUDER FLEX WF 4mm + garanţie 3 ani -t- mentenanta 2 aniîn termenul precizat în caietul de sarcini.Executantul se obligă să remedieze în perioada de garanţie orice defecte la Reparaţii amenajări acoperiş verde - Sala Sport, livrare materiale şi execuţie lucrare acoperiş verde ultra uşor tip BAUDER-URBANSCAPE + BAUDER FLEX WF 4mm + garanţie 3 ani + mentenanta 2 ani6.2 - Contractul va continua să producă efecte până la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect, inclusiv perioada de garanţie şi eventualele pretenţii fondate pe clauzele sale.

7. Executarea contractului7.1-Contractul de execuţie lucrări intră în vigoare de la data semnării, .

8. Documentele contractului8.1 - Documentele contractului sunt constituite în anexa acestuia:a) propunerea tehnico-financiară;b) caiet de sarcini, clarificări.

9. Obligaţiile principale ale executantului9.1 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.9.3 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta si executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta a re dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fară ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.9.4 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) ş i lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe ş i în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.9.5 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor, saub) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(l), pentru care responsabilitatea revine executantului.9.6 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia, pe cheltuiala proprie:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de

orice fel, care nu mai sunt necesare.(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

10. Clauza specifică la activitatea de securitate şi sănătate în muncăAntreprenorul general (executantul) este în totalitate răspunzător de aplicarea prevederilor Legii nr. 319/2006 — a securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006. Antreprenorul general (executantul) este identificat cu angajatorul în accepţiunea Legii 319/2006.Responsabilitatea organizării şi conducerii şantierului de construcţii revine în totalitate antreprenorului general (executantul).Responsabilitatea comunicării, cercetării şi înregistrării evenimentelor este numai de competenţa antreprenorului general (executantul).

11. Obligaţiile principale ale achizitorului11.1 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fară plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;c) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului. Stabilirea amplasamentului a suprafeţei de teren pentru organizarea de şantier, a căilor de acces şi a utilităţilor care se pun la dispoziţie se face numai de către achizitor în funcţie de posibilităţile reale din teren.

se suportă de către executant.

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor12.1 - In cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit la daune interese conform articolului 1536 Cod Civil aprobat prin Legea 287/2009.12.2 - In cazul în care achizitorul nu onorează facturile la expirarea perioadei convenite, atunci

acesta are obligaţia de a plăti dobânda penalizatoare la nivelul dobânzii legale, conform Legii 72/2013.12.3- Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, in mod repetat (mai mult de 2 ori), dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.12.4- Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantul, fară nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garanţia de bună execuţie13.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului in termen de 5 zilelucratoare de la data semnării contractului, in cuantum de................ lei, reprezentând 5% din valoareacontractului fara TVA, (in forma de constituire aleasa a garanţiei de bună execuţie, conform HG395/2016, art.40, alin.l si alin.2 avand valabilitatea pana la data d e ..................Perioada de garanţie.: 36 luni de Ia data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor13.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună. execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. în situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, executantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.13.3 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după executarea obligaţiilor asumate de către executant în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Garanţia de bună execuţie se va restitui parţial, în procent de 70%, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.Restul de 30% din valoarea garanţiei se restituie la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, la încheierea procesului verbal de recepţie finală.Perioada pentru care se constituie garanţia de bună execuţie este până la recepţia finală a lucrărilor.13.4 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului

14. începerea şi execuţia lucrărilor14.1 - Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.14.2- Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului (dirigintelui de şantier) la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.14.3 - Materialele trebuie să fie de cel puţin calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei sunt descrise în caietul de sarcini.

15. întârzierea şi sistarea lucrărilor15.1 - In cazul în care:

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sauii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sauiii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea

contractului de către acesta;îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili, de comun acord prin act adiţional, ori.ee prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul.15.2 - Executantul are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 15 de zile lucrătoare de la expirarea termenului convenit pentru plată; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului. După ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în termen de 1 zi de la data achitării facturii.

16. Finalizarea lucrărilor16.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, trebuie finalizat în termenul convenit, de 21 zile calendaristice de la semnarea prezentului contract, termen care se calculează de la data semnării contractului.16.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. în cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.16.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. în funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba, amâna sau de a respinge recepţia.

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor17.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna la recepţia finală. Perioada de garanţie esie 36 luni de la dala. încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.17.2 - (1) In perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(l), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau mplicite care îi revin în baza contractului.17.3 în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2, alin.(l), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Modalităţi de plată18.1- Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul convenit.Plata se va face în lei, în termen de 30 de zile de la data acceptării situaţiilor de plată de către dirigintele de şantier.18.2 - în cazul în care plata nu se va efectua la termenul convenit, părţile de comun acord pot stabili o reeşalonare la plată a sumelor datorate, pentru fiecare tranşă urmând a fi stabilit un termen de plată.

achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită conform art. 18.1.18.4 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.

19. Ajustarea preţului contractului19.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului simt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.19.2 - Preţul contractului este ferm, nu se actualizează.

20. Amendamente20.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului (cu excepţia clauzei 19.2), prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

21. Cesiunea21.1 - Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi stabilite iniţial.

22. Forţa majoră22.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.22.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.22.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.22.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.22.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fară ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. Soluţionarea litigiilor23.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.23.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către Camera de Comerţ şi Industrie a României sau de către instanţa judecătoreasca competentă din Suceava.

24. Limba care guvernează contractul24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

25. Comunicări25.1-(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

25.2-Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

26. Legea aplicabilă contractului26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

6

27. Dispoziţii finale

27.1. Părţile prezentului contract înţeleg că datele cu caracter personal care reies din încheierea şi executarea prezentului pot fi prelucrate doar în scopul aducerii la îndeplinire a obiectului contractului precum şi în scopul arhivării, în conformitate cu Regulamentul U.E. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

27.2 în conformitate cu dispoziţiile articolului 1203 din Codul Civil aprobat prin Legea 287 din 2009 pus în aplicare prin Legea 71 din 2011, cu modificările ulterioare, executantul acceptă în mod expres şi neechivoc conţinutul următoarelor articole : art. 5, art. 6, art. 7, art.9, art. 10, art. 12, art.13, art. 14, art.15, art. 16, art.17, art.18, art.19, art.20, art. 21.

Părţile au înţeles să încheie astăzi, prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

EXECUTANT,BENEFICIAR,

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” din SUCEAVA

Rector Ordonator de Credite

Prof.univ.dr. Mihai DIMIAN

Avizat,Director General Administrativ

Ing. Cătălin VELICU

Director Economic,Ec. Luiza Pitu

Oficiul Juridic,Jr.Elena-Delia Bancu

ŞEF SERVICIU ACHIZIŢII PUBLICE Jr. Eugenia MUNTEANU

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,Pentru sursa de finanţare proiecte,

Lucian OPAIŢ

Anexa nr. 1 la contractul Nr. /

Nr.crt.

Denumirea lucrării Preţ unitar (LEI fară TVA)

Preţ total (LEI fără TVA)

1 Reparaţii amenajări acoperiş verde - Sala Sport, livrare materiale şi execuţie lucrare acoperiş verde ultra uşor tip BAUDER-URB ANS CAPE + BAUDER FLEX WF 4mm + garanţie 3 ani + mentenanta 2 ani

TOTAL VALOARE FARA T.V.A. leiT.V.A. 19 % leiTOTAL VALOARE CU T.V.A. Iei

EXECUTANT,BENEFICIAR,

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” din SUCEAVA

Rector Ordonator de Credite

Prof.univ.dr. Mihai DIMIAN

Avizat,Director General Administrativ

Ing. Cătălin VELICU

Director Economic,Ec. Luiza Pitu

Oficiul Juridic,Jr.Elena-Delia Bancu

ŞEF SERVICIU ACHIZIŢII PUBLICE Jr. Eugenia MUNTEANU

ŞEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,Pentru sursa de finanţare proiecte,

Lucian OPAIŢ