HOTARARE nr. 1.405 din 28 decembrie 2010 privind aprobarea utilizarii unor conditii contractuale ale Federatiei

Internationale a Inginerilor Consultanti in Domeniul Constructiilor

(FIDIC) pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii de

transport de interes national, finantate din fonduri publice

EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 20 ianuarie 2011

Data intrarii in vigoare:

20 Ianuarie 2011

Forma actualizata valabila la data de

27 Iunie 2013

Prezenta forma actualizata este valabila incepand cu data de

20 Ianuarie 2011, pana la data de 27 Iunie 2013

n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,

Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

ART. 1. Se aprob utilizarea Condiiilor de contract pentru echipamente i

construcii, inclusiv proiectare, prevzute n anexa nr. 1, i a

Condiiilor de contract pentru construcii cldiri i lucrri inginereti

proiectate de ctre beneficiar, prevzute n anexa nr. 2, ale Federaiei

Internaionale a Inginerilor Consultani n Domeniul Construciilor

(FIDIC), pentru obiective de investiii din domeniul infrastructurii de

transport de interes naional, finanate din fonduri publice. ART. 2 Toate unitile aflate n subordinea sau sub autoritatea Ministerului

Transporturilor i Infrastructurii au obligaia de a folosi condiiile

contractuale prevzute la art. 1 la ncheierea contractelor de lucrri

pentru obiective de investiii din domeniul infrastructurii de transport

de interes naional, finanate din fonduri publice, atunci cnd valoarea

estimat a contractului depete pragul valoric prevzut de art. 124 lit.

c) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea

contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri

publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu

modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i

completrile ulterioare. ART. 3 Condiiile contractuale speciale, de modificare/completare a condiiilor

de contract prevzute la art. 1, se vor aproba prin ordin al ministrului

transporturilor i infrastructurii. ART. 4 Anexele nr. 1 i 2*) fac parte integrant din prezenta hotrre. __________ *) Anexele nr. 1 i 2 se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea

I, nr. 51 bis, care se poate achiziiona de la Centrul pentru relaii cu

publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureti, os. Panduri

nr. 1.

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

Contrasemneaz: --------------- Ministrul transporturilor i infrastructurii, Anca Daniela Boagiu

p. Preedintele Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, Corneliu Burada

Ministrul finanelor publice, Gheorghe Ialomiianu

Bucureti, 28 decembrie 2010. Nr. 1.405.

ANEXA 2 Condiii de Contract pentru Construcii

PENTRU CLDIRI I LUCRRI INGINERETI PROIECTATE DE CTRE BENEFICIAR

Condiii Generale

1. Prevederi Generale 1.1. Definiii n Condiiile de Contract ("aceste Condiii"), care includ Condiiile

Speciale i aceste Condiii Generale, urmtoarele cuvinte i expresii vor

avea semnificaiile de mai jos. Cuvintele care indic persoane sau pri

includ societi sau alte entiti legale, cu excepia cazurilor n care

contextul cere altfel. 1.1.1. Contractul 1.1.1.1. "Contract" nseamn Acordul Contractual, Scrisoarea de Acceptare,

Scrisoarea de Ofert, Condiiile de Contract, Specificaiile, Planele,

Listele i alte documente (dac exist) care sunt incluse n Acordul

Contractual sau n Scrisoarea de Acceptare. 1.1.1.2. "Acord Contractual" nseamn acordul contractual (dac exist) la

care se face referire n Sub-Clauza 1.6 [Acordul Contractual] 1.1.1.3. "Scrisoare de Acceptare" nseamn scrisoarea de acceptare

oficial a Scrisorii de Ofert, semnat de ctre Beneficiar, inclusiv

orice memorandum anexat care cuprinde acordurile ntre Pri, semnate de

acestea. Dac nu exist o astfel de scrisoare de acceptare, expresia

"Scrisoare de Acceptare" nseamn Acordul Contractual, iar data de emitere

sau primire a Scrisorii de Acceptare nseamn data semnrii Acordului

Contractual. 1.1.1.4. "Scrisoare de Ofert" nseamn documentul intitulat scrisoare de

ofert, care a fost completat de ctre Antreprenor i include oferta

pentru Lucrri, semnat i adresat Beneficiarului. 1.1.1.5. "Specificaii" nseamn documentul intitulat Specificaii, aa

cum este inclus n Contract, i orice alte modificri sau adugiri ale

Specificaiilor n conformitate cu prevederile Contractului. Un astfel de

document expliciteaz caracteristicile Lucrrilor. 1.1.1.6. "Plane" nseamn planele aferente Lucrrilor, aa cum sunt

incluse n Contract, precum i orice alte plane modificate sau

suplimentare emise de ctre Beneficiar (sau n numele acestuia) n

conformitate cu prevederile Contractului. 1.1.1.7. "Liste" nseamn documentul(ele) intitulat(e) liste, completate

de ctre Antreprenor i transmise mpreun cu Scrisoarea de Ofert, aa

cum sunt incluse n Contract. Asemenea documente pot include Liste de

Cantiti, date, tabele i liste cu tarife i/sau preuri. 1.1.1.8. "Ofert" nseamn Scrisoarea de Ofert i toate documentele

incluse n Contract, pe care Antreprenorul lea depus mpreun cu

Scrisoarea de Ofert. 1.1.1.9. "Anex la Ofert" nseamn formularele completate, intitulate

Anexa la Ofert, care sunt anexate la Scrisoarea de Ofert i fac parte

din aceasta. 1.1.1.10. "Liste de Cantiti" i "Liste de Lucrri n Regie" nseamn

documentele numite astfel (dac exist), care sunt cuprinse n Liste.

1.1.2. Pri i Persoane 1.1.2.1. "Parte" nseamn Beneficiarul sau Antreprenorul, dup cum cere

contextul. 1.1.2.2. "Beneficiar" nseamn persoana numit beneficiar n Anexa la

Ofert i succesorii legali ai acestei persoane. 1.1.2.3. "Antreprenor" nseamn persoana(ele) numit(e) antreprenor n

Scrisoarea de Ofert acceptat de ctre Beneficiar i succesorii legali ai

acestei persoane. 1.1.2.4. "Inginer" nseamn persoana desemnat de ctre Beneficiar s

acioneze ca Inginer n scopurile Contractului i care este nominalizat

n Anexa la Ofert, sau alt persoan desemnat din cnd n cnd de ctre

Beneficiar i notificat Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-

Clauzei 3.4 [nlocuirea Inginerului]. 1.1.2.5. "Reprezentantul Antreprenorului" nseamn persoana numit de

ctre Antreprenor n Contract sau desemnat din cnd n cnd de ctre

Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.3 [Reprezentantul

Antreprenorului], care acioneaz n numele Antreprenorului. 1.1.2.6. "Personalul Beneficiarului" nseamn Inginerul, asistenii la

care se face referire n Sub-Clauza 3.2 [Delegarea de ctre Inginer] i

tot restul personalului, fora de munc i ali angajai ai Inginerului

sau ai Beneficiarului i oricare alt personal notificat Antreprenorului,

de ctre Beneficiar sau Inginer, ca Personal al Beneficiarului. 1.1.2.7. "Personalul Antreprenorului" nseamn Reprezentantul

Antreprenorului i ntregul personal pe care Antreprenorul l folosete pe

antier, care poate include personalul, fora de munc, ali angajai ai

Antreprenorului, ai tuturor Subantreprenorilor i orice alt personal care

asist Antreprenorul la execuia Lucrrilor. 1.1.2.8. "Subantreprenor" nseamn orice persoan numit n Contract

Subantreprenor, sau orice persoan desemnat ca Subantreprenor pentru o

parte de Lucrri i succesorii legali ai acestor persoane. 1.1.2.9. "CAD" nseamn o persoan sau trei persoane numite astfel n

Contract, sau alt persoan(e) desemnat(e) potrivit prevederilor Sub-

Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei

20.3 [Eecul Numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor]. 1.1.2.10. "FIDIC" nseamn Federation Internationale des Ingenieurs-

Conseils, federaia internaional a inginerilor consultani. 1.1.3. Date, Teste, Perioade i Terminare 1.1.3.1. "Dat de Baz" nseamn data anterioar cu 28 de zile fa de

ultima dat de depunere a Ofertei. 1.1.3.2. "Dat de ncepere a Lucrrilor" nseamn data notificat,

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [nceperea Lucrrilor]. 1.1.3.3. "Durat de Execuie" nseamn timpul necesar finalizrii

Lucrrilor sau a unui Sector de Lucrri (dup caz) potrivit prevederilor

Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execuie], dup cum este declarat n Anexa la

Ofert (cu orice prelungire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4

[Prelungirea Duratei de Execuie], calculat din momentul Datei de

ncepere. 1.1.3.4. "Teste la Terminare" nseamn testele care sunt specificate n

Contract sau sunt convenite de ambele Pri, sau dispuse ca Modificri i

care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 9 [Teste la Terminare]

nainte ca Lucrrile sau un Sector de Lucrri (dup caz) s fie

recepionate de ctre Beneficiar. 1.1.3.5. "Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor" nseamn un

certificat emis potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepia Lucrrilor de

ctre Beneficiar]. 1.1.3.6. "Teste dup Terminare" nseamn testele care sunt specificate n

Contract (dac exist) i care sunt efectuate n conformitate cu

prevederile Condiiilor Speciale dup ce Lucrrile sau un Sector de

Lucrri (dup caz) sunt recepionate de ctre Beneficiar. 1.1.3.7. "Perioad de Notificare a Defeciunilor" nseamn perioada de

notificare a defeciunilor aprute la Lucrri sau Sectoare de Lucrri

(dup caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea Lucrrilor

Neexecutate i Remedierea Defeciunilor], aa cum se menioneaz n Anexa

la Ofert (cu toate prelungirile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.3

[Prelungirea Perioadei de Notificare a Defeciunilor]), calculat de la

data la care Lucrrile sau Sectoarele de Lucrri sunt terminate potrivit

prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepia Lucrrilor i a Sectoarelor de

Lucrri]. 1.1.3.8. "Proces Verbal de Recepie Final" nseamn certificatul emis

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9 [Procesul Verbal de Recepie

Final]. 1.1.3.9. "Zi" nseamn o zi calendaristic i "An" nseamn 365 de zile. 1.1.4. Moned i Pli 1.1.4.1. "Valoare de Contract Acceptat" nseamn valoarea acceptat n

Scrisoarea de Acceptare pentru execuia i terminarea Lucrrilor i

remedierea tuturor defeciunilor. 1.1.4.2. "Preul Contractului" nseamn preul definit n Sub-Clauza 14.1

[Preul Contractului] i include actualizrile efectuate n conformitate

cu prevederile Contractului. 1.1.4.3. "Cost" nseamn toate cheltuielile fcute (sau care urmeaz s

fie fcute) n mod rezonabil de ctre Antreprenor, indiferent dac sunt

fcute pe sau n afara antierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau

costuri similare, exclusiv profitul. 1.1.4.4. "Certificat Final de Plat" nseamn certificatul de plat emis

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.13 [Emiterea Certificatului Final de

Plat]. 1.1.4.5. "Situaie Final de Lucrri" nseamn situaia de lucrri

definit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaiilor

Finale de Lucrri]. 1.1.4.6. "Moned strin" nseamn o moned n care se pltete parial

(sau integral) Preul Contractului, dar nu Moneda Local. 1.1.4.7. "Certificat Interimar de Plat" nseamn certificatul de plat

emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preul Contractului i Plile],

altul dect Certificatul Final de Plat. 1.1.4.8. "Moned Local" nseamn moneda rii. 1.1.4.9. "Certificat de Plat" nseamn un certificat de plat emis

potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preul Contractului i Plile]. 1.1.4.10. "Sum Provizionat" nseamn suma (dac exist) care este

specificat n Contract ca provizion pentru execuia unei pri a

Lucrrilor sau pentru furnizarea de Echipamente, Materiale sau Servicii,

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate]. 1.1.4.11. "Sume Reinute" nseamn sumele cumulate pe care Beneficiarul le

reine potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaiilor

Interimare de Lucrri] i le pltete potrivit prevederilor Sub-Clauzei

14.9 [Plata Sumelor Reinute]. 1.1.4.12. "Situaie de Lucrri" nseamn situaia de lucrri transmis de

ctre Antreprenor ca parte a solicitrii potrivit prevederilor Clauzei 14

[Preul Contractului i Plile], pentru emiterea certificatului de plat. 1.1.5. Lucrri i Bunuri 1.1.5.1. "Utilajele Antreprenorului" nseamn toate aparatele, mainile,

vehiculele i altele asemenea necesare pentru execuia i terminarea

Lucrrilor i remedierea oricror defeciuni. Sunt excluse Lucrrile

Provizorii, Utilajele asigurate de ctre Beneficiar (dac exist),

Echipamentele, Materialele i altele asemenea, care vor face sau fac parte

din Lucrrile Permanente. 1.1.5.2. "Bunuri" nseamn Utilajele Antreprenorului, Materialele,

Echipamentele i Lucrrile Provizorii, sau oricare din acestea, dup caz. 1.1.5.3. "Materiale" nseamn produse de orice tip (altele dect

Echipamentele) care vor face sau fac parte din Lucrrile Permanente,

inclusiv numai livrarea de materiale (dac exist) furnizate de ctre

Antreprenor, potrivit prevederilor Contractului. 1.1.5.4. "Lucrri Permanente" nseamn lucrrile permanente necesar a fi

executate de ctre Antreprenor potrivit prevederilor Contractului. 1.1.5.5. "Echipamente" nseamn aparatele, mainile i vehiculele care vor

face sau fac parte din Lucrrile Permanente. 1.1.5.6. "Sector" nseamn o parte din Lucrri specificat n Anexa la

Ofert ca Sector (dac exist). 1.1.5.7. "Lucrri Provizorii" nseamn toate lucrrile provizorii de orice

tip (altele dect Utilajele Antreprenorului), necesare pe antier pentru

execuia i terminarea Lucrrilor Permanente i remedierea oricror

defeciuni. 1.1.5.8. "Lucrri" nseamn Lucrrile Permanente i Lucrrile Provizorii,

sau oricare dintre acestea, dup caz. 1.1.6. Alte Definiii 1.1.6.1. "Documentele Antreprenorului" nseamn calculele, programele de

computer i alt software, plane, manuale, modele i alte documente

tehnice (dac exist), furnizate de ctre Antreprenor conform prevederilor

Contractului. 1.1.6.2. "ar" nseamn ara n care este amplasat antierul (sau cea mai

mare parte a acestuia), unde urmeaz a fi executate Lucrrile Permanente. 1.1.6.3. "Utilaje Asigurate de ctre Beneficiar" nseamn toate aparatele,

mainile i vehiculele (dac exist) puse la dispoziie de ctre

Beneficiar pentru a fi utilizate de ctre Antreprenor la execuia

Lucrrilor, aa cum se menioneaz n Specificaii, dar nu includ

Echipamentele care nu au fost recepionate de ctre Beneficiar. 1.1.6.4. "For Major" este definit n Clauza 19 [Fora Major]. 1.1.6.5. "Legi" nseamn toate legile naionale (sau ale rii),

decretele, ordonanele i alte legi, reglementri i hotrri ale oricrei

autoriti publice legal constituite. 1.1.6.6. "Garanie de Bun Execuie" nseamn garania (sau garaniile,

dac exist) asigurat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Garania de

Bun Execuie]. 1.1.6.7. "antier" nseamn locurile n care vor fi executate Lucrrile

Permanente i unde se vor livra Echipamentele i Materialele, i oricare

alte locuri prevzute n Contract ca fiind parte component a antierului. 1.1.6.8. "Imprevizibil" nseamn ceea ce nu poate fi prevzut n mod

rezonabil de ctre un Antreprenor cu experien, pn la data depunerii

Ofertei. 1.1.6.9. "Modificare" nseamn orice modificare a Lucrrilor, care se

dispune sau se aprob ca i modificare, potrivit prevederilor Clauzei 13

[Modificri i Actualizri]. 1.2. Interpretri Cu excepia situaiilor n care n Contract contextul cere altfel: (a) cuvintele care indic un gen includ toate genurile; (b) cuvintele care indic singularul includ i pluralul i cuvintele care

indic pluralul includ i singularul; (c) prevederile care includ cuvintele "a conveni", "convenit" sau "acord"

necesit nregistrarea n scris a acordului, i (d) "scris" sau "n scris" nseamn scris de mn, dactilografiat, tiprit

sau redactat electronic care devine nregistrare permanent. Notele de pe margine sau alte titluri nu vor fi luate n considerare la

interpretarea acestor Condiii. 1.3. Comunicarea n orice situaie n care, potrivit prevederilor acestor Condiii este

necesar emiterea de aprobri, certificate, consimminte, stabiliri,

ntiinri i solicitri, comunicarea se va face dup cum urmeaz: (a) n scris i livrat personal (cu confirmare de primire), trimis prin

pot sau curier sau prin oricare din sistemele de transmitere electronic

acceptate, dup cum se menioneaz n Anexa la Ofert; i (b) livrat, trimis sau transmis la adresa de contact a destinatarului,

menionat n Anexa la Ofert. n situaiile n care: (i) destinatarul transmite o ntiinare de schimbare a adresei, toat

corespondena va fi transmis n consecin; i (ii) destinatarul nu a declarat o alt adres n momentul solicitrii unei

aprobri sau consimmnt, rspunsul poate fi transmis la adresa de la

care s-a expediat solicitarea. Aprobrile, certificatele, consimmintele i stabilirile nu vor fi

reinute sau ntrziate nejustificat. Atunci cnd unei Pri i se emite un

certificat, emitentul va transmite o copie i celeilalte Pri. Cnd se

transmite o ntiinare unei Pri, de ctre cealalt Parte sau de ctre

Inginer, trebuie transmis o copie i Inginerului sau celeilalte Pri,

dup caz. 1.4. Legea i Limba Contractul va fi guvernat de legile rii (sau altei jurisdicii)

menionate n Anexa la Ofert. Dac exist versiuni ale oricrei pri din Contract, scrise n mai multe

limbi, va prevala versiunea n limba de referin menionat n Anexa la

Ofert. Limba folosit pentru comunicare va fi menionat n Anexa la Ofert. Dac

n anex nu se menioneaz o limb de comunicare, se va utiliza limba n

care a fost redactat Contractul (sau cea mai mare parte a acestuia). 1.5. Prioritatea Documentelor Documentele care alctuiesc Contractul trebuie considerate ca documente

care se expliciteaz reciproc. n scopul interpretrii, prioritatea

documentelor va fi aplicat n conformitate cu ordinea de mai jos: (a) Acordul Contractual (dac exist) (b) Scrisoarea de Acceptare (c) Scrisoarea de Ofert (d) Condiiile Speciale (e) Aceste Condiii Generale (f) Specificaiile (g) Planele; i (h) Listele i orice alte documente care fac parte din Contract. n caz de ambiguitate sau discrepane ale documentelor, Inginerul va emite

clarificrile sau instruciunile necesare. 1.6. Acordul Contractual Dac nu s-a convenit altfel Prile vor ncheia un Acord Contractual n

termen de 28 de zile dup primirea Scrisorii de Acceptare de ctre

Antreprenor. Acordul Contractual va avea coninutul din formularul anex

la Condiiile Speciale. Costurile aferente taxelor de timbru sau altor

taxe similare (dac exist) impuse de lege n legtur cu ncheierea unui

Acord Contractual vor fi suportate de ctre Beneficiar. 1.7. Cesionarea Nici o Parte nu va cesiona o parte sau ntregul Contract, beneficiu sau

orice alt drept n cadrul sau asupra Contractului. Prin excepie, fiecare

Parte: (a) poate cesiona ntregul Contract sau orice parte a acestuia cu acordul

prealabil al celeilalte Pri i numai la latitudinea exclusiv a acelei

Pri, i (b) poate cesiona, sub form de garanie n favoarea unei bnci sau unei

alte instituii financiare, dreptul su la orice sume de ncasat sau care

vor deveni ncasabile n derularea Contractului. 1.8. Pstrarea i Furnizarea Documentelor Specificaiile i Planele se vor afla n custodia i grija

Beneficiarului. Dac nu se specific altfel n Contract, dou copii ale

Contractului i ale fiecrei Plane ulterioare vor fi transmise

Antreprenorului care poate face sau solicita i alte copii pe cheltuial

proprie. Fiecare din Documentele Antreprenorului se va afla n custodia i grija

Antreprenorului pn la data prelurii acestora de ctre Beneficiar. Dac

nu este altfel prevzut n Contract, Antreprenorul va furniza Inginerului

ase copii ale fiecrui Document al Antreprenorului. Antreprenorul va pstra, pe antier, o copie a Contractului, publicaiile

menionate n Specificaii, Documentele Antreprenorului (dac exist),

Planele i Modificrile precum i alte comunicri emise potrivit

prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va avea dreptul de

acces la toate aceste documente n orice moment rezonabil. Dac una dintre Pri descoper o eroare sau o deficien de natur

tehnic ntr-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la

execuia Lucrrilor, Partea va notifica cu promptitudine cealalt Parte cu

privire la acea eroare sau deficien. 1.9. ntrzieri n Transmiterea Planelor sau Instruciunilor

Antreprenorul va ntiina Inginerul de fiecare dat cnd exist

posibilitatea ca Lucrrile s fie ntrziate sau ntrerupte, ca urmare a

neprimirii de ctre Antreprenor ntr-un interval rezonabil de timp a unor

plane sau instruciuni necesare. ntiinarea va include detalii

referitoare la desenele i instruciunile necesare, detalii care s

specifice motivul pentru care i termenul la care acestea ar trebui emise,

precum i detalii referitoare la natura i durata ntrzierilor sau

ntreruperilor care pot apare ca urmare a neprimirii la timp. Dac Antreprenorul nregistreaz ntrzieri i/sau se produc costuri

suplimentare ca urmare a eecului furnizrii de ctre Inginer ntr-un

interval de timp rezonabil, specificat n ntiinare cu detalii

justificative, a desenelor sau instruciunilor notificate, Antreprenorul

va transmite Inginerului o nou ntiinare i, cu condiia respectrii

prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea

dreptul la: (a) prelungirea perioadei de execuie pentru ntrziere potrivit

prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac

terminarea lucrrilor este sau va fi ntrziat, i (b) plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil,

care vor fi incluse n Preul Contractului. Dup primirea ntiinrii,

Inginerul va aciona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.5. [Stabilirea

Modului de Soluionare], pentru a conveni sau stabili modul de soluionare

a acestor probleme. Dac i n msura n care eecul transmiterii planelor i instruciunilor

de ctre Inginer a fost cauzat de o greeal sau ntrziere a

Antreprenorului, incluznd o eroare, sau o ntrziere a transmiterii

oricruia dintre documente, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la

respectiva prelungire a perioadei de execuie, la costuri suplimentare i

profit. 1.10. Utilizarea Documentelor Antreprenorului de ctre Beneficiar n relaia dintre Pri, Antreprenorul i va pstra dreptul de autor i

alte drepturi de proprietate intelectual asupra Documentelor

Antreprenorului i alte documente de proiectare elaborate de ctre

Antreprenor (sau n numele acestuia). Se consider c, Antreprenorul (prin semnarea Contractului) acord

Beneficiarului licen permanent, transferabil, neexclusiv i scutit

de tax de redeven, pentru a copia, folosi i transmite Documentele

Antreprenorului, inclusiv efectuarea i folosirea modificrilor acestora.

Aceast licen: (a) se va aplica pe ntreaga durat de via programat sau efectiv (cea

mai lung din cele dou) a prilor relevante ale Lucrrii; (b) va da dreptul oricrei persoane care se afl n posesia licit a

sectoarelor relevante de Lucrri s multiplice, s foloseasc i s

transmit Documentele Antreprenorului n scopul finalizrii, operrii,

ntreinerii, modificrii, ajustrii, reparrii i demolrii Lucrrilor,

i (c) n cazul n care Documentele Antreprenorului se gsesc n forma unor

programe de computer sau alt tip de software, va permite folosirea

acestora pe orice computer de pe antier i alte locuri prevzute n

Contract, inclusiv pe computerele furnizate i nlocuite de ctre

Antreprenor. Documentele Antreprenorului i alte documente de proiectare ntocmite de

Antreprenor (sau n numele acestuia) nu vor fi, fr acceptul

Antreprenorului, copiate sau transmise de ctre Beneficiar (sau n numele

acestuia) unei tere pri pentru a fi utilizate n alte scopuri dect

cele permise de aceast Sub-Clauz. 1.11. Utilizarea Documentelor Beneficiarului de ctre Antreprenor n relaia dintre Pri, Beneficiarul i va rezerva dreptul de autor i

alte drepturi de proprietate intelectual asupra Specificaiilor,

Planelor i altor documente ntocmite de ctre Beneficiar (sau n numele

acestuia). Antreprenorul va putea, pe cheltuiala sa, s copieze, s

foloseasc i s obin dreptul de transmitere a acestor documente n

scopurile Contractului. Acestea nu vor putea fi utilizate, copiate sau

transmise de ctre Antreprenor unei tere pri, fr acceptul

Beneficiarului, cu excepia situaiilor de necesitate pentru scopurile

Contractului. 1.12. Informaii Confideniale Antreprenorul va prezenta, la solicitarea rezonabil a Inginerului, toate

informaiile confideniale sau alte informaii, pentru a verifica dac

Antreprenorul respect prevederile Contractului. 1.13. Respectarea Legilor La ndeplinirea obligaiilor Contractuale, Antreprenorul va respecta

Legile n vigoare. Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale: (a) Beneficiarul a obinut (sau va obine) aprobrile pentru planurile de

sistematizare, de zonare sau alte autorizaii similare pentru Lucrrile

Permanente i orice alte aprobri descrise n Specificaii ca fiind deja

obinute (sau n curs de obinere) de ctre Beneficiar; Beneficiarul va

despgubi Antreprenorul i l va proteja mpotriva consecinelor datorate

eecului obinerii acestor aprobri; i (b) Antreprenorul va transmite toate ntiinrile, va plti toate taxele,

impozitele i onorariile i va obine toate autorizaiile, licenele i

aprobrile n conformitate cu Legile n vigoare pentru execuia i

terminarea Lucrrilor i remedierea oricror defeciuni. Antreprenorul va

despgubi Beneficiarul i l va proteja mpotriva consecinelor datorate

nendeplinirii acestor obligaii. 1.14. Obligaii Comune i Individuale Dac Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legilor n vigoare) o

asociere, un consoriu sau o alt grupare de dou sau mai multe persoane: (a) aceste persoane vor fi considerate ca avnd obligaii comune i

individuale fa de Beneficiar pentru executarea Contractului; (b) aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor

care va avea autoritatea de Antreprenor pentru toi membrii asocierii; i (c) Antreprenorul nu i va modifica componena sau statutul legal fr

aprobarea prealabil a Beneficiarului.

2. Beneficiarul 2.1. Dreptul de Acces pe antier Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe antier i

punerea n posesie a tuturor prilor antierului la termenul(ele)

specificat(e) n Anexa la Ofert. Aceste drepturi i posesii pot s nu fie

acordate n mod exclusiv Antreprenorului. Dac, potrivit prevederilor

Contractului, Beneficiarului i se va solicita s pun Antreprenorul n

posesia unor fundaii, structuri, echipamente sau ci de acces,

Beneficiarul va aciona n acest sens la termenul i n condiiile

prevzute n Specificaii. Beneficiarul poate retrage dreptul de acces sau

de posesie pn la prezentarea Garaniei de Bun Execuie. Dac termenul nu este specificat n Anexa la Ofert, Beneficiarul va

acorda Antreprenorului dreptul de acces i punerea n posesie asupra

antierului la o dat care s dea Antreprenorului posibilitatea s

acioneze n conformitate cu programul transmis conform prevederilor Sub-

Clauzei 8.3 [Programul de Execuie]. Dac Antreprenorul nregistreaz ntrzieri i/sau se produc costuri

suplimentare ca urmare a omisiunii Beneficiarului de acordare a dreptului

de acces sau punere n posesie la termen, Antreprenorul va ntiina

Inginerul i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1

[Revendicrile Antreprenorului] va avea dreptul la: (a) prelungirea perioadei de execuie pentru orice ntrziere din aceast

cauz, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8 [Prelungirea Duratei de

Execuie], dac terminarea lucrrilor este sau va fi ntrziat i (b) plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil,

care vor fi incluse n Preul Contractului. Dup primirea unei asemenea ntiinri, Inginerul va aciona potrivit

prevederilor Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a

conveni sau a stabili modul de soluionare a acestor probleme. n situaia n care eecul Beneficiarului a fost cauzat de o eroare sau

ntrziere a Antreprenorului, inclusiv erori sau ntrzieri de predare a

Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la

prelungirea perioadei de execuie, la Costuri suplimentare sau profit. 2.2. Autorizaii, Acorduri, Aprobri Beneficiarul va asigura (unde este n msur), la cererea Antreprenorului,

asisten pentru: (a) obinerea de copii dup Legile rii, necesare derulrii Contractului

i care nu sunt uor accesibile, i (b) obinerea de ctre Antreprenor a oricror autorizaii, acorduri sau

aprobri necesare potrivit prevederilor Legilor rii: (i) pe care Antreprenorul trebuie s le obin conform prevederilor Sub-

Clauzei 1.13 [Respectarea Legilor], (ii) pentru livrarea Bunurilor, inclusiv taxe vamale, i (iii) pentru exportul Utilajelor Antreprenorului la eliberarea

antierului. 2.3. Personalul Beneficiarului Beneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului i ali

eventuali antreprenori ai Beneficiarului pe antier: (a) s colaboreze cu Antreprenorul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.6

[Colaborarea] i (b) s aplice msuri similare cu cele pe care trebuie s le aplice

Antreprenorul potrivit prevederilor sub-paragrafelor (a), (b) i (c) ale

Sub-Clauzei 4.8 [Proceduri de Securitate] i Sub-Clauzei 4.18 [Protecia

Mediului]. 2.4. Asigurarea Resurselor Financiare de ctre Beneficiar n termen de 28 de zile de la primirea unei solicitri din partea

Antreprenorului, Beneficiarul va prezenta dovada asigurrii resurselor

financiare, necesare pentru plata Preului Contractului (estimat la

momentul respectiv) n conformitate cu prevederile Clauzei 14 [Preul

Contractului i Plile]. Dac Beneficiarul intenioneaz s modifice

semnificativ condiiile de finanare, acesta trebuie s ntiineze

Antreprenorul i s prezinte detaliile necesare. 2.5. Revendicrile Beneficiarului Dac Beneficiarul se consider ndreptit la o plat potrivit

prevederilor unei clauze din aceste Condiii sau n legtur cu Contractul

i/sau la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defeciunilor,

Beneficiarul sau Inginerul vor ntiina Antreprenorul i i vor prezenta

acestuia detaliile necesare. n situaia unor pli efectuate potrivit

prevederilor Sub-Clauzei 4.19 [Electricitate, Ap i Gaz], Sub-Clauzei

4.20 [Utilajele Beneficiarului i Materiale Asigurate Gratuit] sau pentru

alte servicii solicitate de Antreprenor, aceast ntiinare nu este

necesar. ntiinarea va fi transmis de ndat ce Beneficiarul are cunotin

despre evenimentul sau contextul care genereaz revendicarea. ntiinarea

cu privire la prelungirea Perioadei de Notificare a Defeciunilor va fi

transmis nainte de expirarea acestei perioade. Detaliile prezentate trebuie s specifice Clauza sau alt motivaie a

revendicrii i trebuie s includ o justificare a sumei i a prelungirii

la care Beneficiarul se consider ndreptit potrivit prevederilor

Contractului. n continuare Inginerul va aciona, n conformitate cu

prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare], pentru a

conveni sau a stabili (i) suma (dac exist) pe care Beneficiarul este

ndreptit s o primeasc de la Antreprenor i/sau (ii) prelungirea (dac

e cazul) Perioadei de Notificare a Defeciunilor n conformitate cu

prevederile Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a

Defeciunilor]. Aceast sum poate fi dedus din Preul Contractului i din Certificatele

de Plat. Beneficiarul va fi ndreptit s compenseze sau s opereze o

deducere dintr-o sum confirmat ntr-un Certificat de Plat, sau s o

revendice Antreprenorului numai n conformitate cu prevederile acestei

Sub-Clauze.

3. Inginerul 3.1. Responsabilitile i Autoritatea Inginerului Beneficiarul va numi un Inginer care va ndeplini obligaiile care i

revin potrivit prevederilor Contractului. Personalul Inginerului va include ingineri cu experien i calificare

corespunztoare i alt personal de specialitate care s aib competena de

a-i ndeplini responsabilitile. Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul. Inginerul poate s exercite autoritatea atribuit Inginerului conform

prevederilor Contractului sau cea implicat de executarea Contractului.

Dac pentru anumite atribuii Inginerul trebuie s obin aprobarea

Beneficiarului nainte de a-i exercita autoritatea, atribuiile

respective vor fi cele specificate n Condiiile Speciale. Beneficiarul nu

va impune alte constrngeri asupra autoritii Inginerului, cu excepia

celor stabilite cu Antreprenorul. n orice situaie n care Inginerul i exercit o autoritate specific

pentru care este necesar aprobarea Beneficiarului, se va considera (n

interesul Contractului) c acordul Beneficiarului, a fost dat. Cu excepia altor prevederi menionate n aceste Condiii: (a) Se va considera c Inginerul acioneaz n numele Beneficiarului de

fiecare dat cnd ndeplinete sarcini sau exercit autoritatea atribuit

sau implicat de Contract. (b) Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nici o Parte de sarcinile,

obligaiile sau responsabilitile prevzute n Contract; i (c) Orice aprobare, verificare, certificat, consimmnt, examinare,

inspecie, instrucie, notificare, propunere, cerere, test sau alte

aciuni similare ntreprinse de Inginer (inclusiv absena obieciunilor)

nu vor exonera Antreprenorul de nici o responsabilitate pe care o are

potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru

erori, omisiuni, discrepane i neconformiti. 3.2. Delegarea de ctre Inginer Inginerul poate din cnd n cnd s atribuie sarcini i s delege

autoritatea asistenilor si i s revoce aceste atribuiri de sarcini sau

delegri. Aceti asisteni pot include un inginer rezident i/sau

inspectori independeni numii pentru verificarea i/sau testarea unor

pri ale Echipamentelor sau Materialelor. Numirea, delegarea sau

revocarea vor fi fcute n scris i nu vor intra n vigoare dect dup

primirea copiilor documentului de ctre ambele Pri. Inginerul nu va putea face delegarea de autoritate pentru luarea

deciziilor asupra oricrei probleme n conformitate cu prevederile Sub-

Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare], fr aprobarea ambelor

Pri. Asistenii trebuie s fie persoane cu calificare corespunztoare, care au

competen pentru ndeplinirea sarcinilor i exercitarea autoritii

delegate, i care vorbesc fluent limba folosit pentru comunicare

stabilit de prevederile Sub-Clauzei 1.4 [Legea i Limba]. Fiecare asistent cruia i s-au atribuit sarcini sau cruia i-a fost

delegat autoritate va fi autorizat s emit instruciuni ctre

Antreprenor numai n limita stabilit prin delegare. Orice aprobare,

verificare, certificat, consimmnt, examinare, inspecie, instrucie,

notificare, propunere, cerere, test sau alte aciuni similare efectuate de

ctre un asistent n conformitate cu delegaia de autoritate vor avea

acelai efect ca i cum ar fi efectuate de ctre Inginer. Totui: (a) omisiunea de a respinge unele lucrri, Echipamente sau Materiale

necorespunztoare, nu reprezint aprobarea acestora i nu va prejudicia

dreptul Inginerului de a respinge ulterior astfel de lucrri, Echipamente

sau Materialele; (b) dac Antreprenorul pune la ndoial deciziile sau instruciunile unui

asistent, Antreprenorul poate s prezinte problema Inginerului, care va

confirma, va retrage sau va modifica, cu promptitudine, deciziile sau

instruciunile asistentului. 3.3. Instruciunile Inginerului Inginerul poate emite (oricnd) ctre Antreprenor, n conformitate cu

prevederile Contractului, instruciuni i plane suplimentare sau

modificate care pot fi necesare pentru execuia Lucrrilor i remedierea

oricror defeciuni. Antreprenorul va primi instruciuni numai de la Inginer sau de la

asistenii acestuia crora le-a fost delegat autoritate potrivit

prevederilor acestei Clauze. Dac o instruciune reprezint o Modificare

se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificri i Actualizri]. Antreprenorul va respecta instruciunile primite de la Inginer sau de la

asistenii delegai pentru orice problem n legtur cu Contractul.

Aceste instruciuni vor fi date n scris. Dac Inginerul sau un asistent

delegat: (a) emite o instruciune verbal, (b) primete o confirmare scris a instruciunii, de la (sau n numele)

Antreprenor n termen de dou zile lucrtoare de la data emiterii

instruciunii i (c) nu revoc instruciunea n scris i/sau nu emite o instruciune scris

n termen de dou zile lucrtoare de la data primirii confirmrii, atunci

confirmarea Antreprenorului va constitui instruciunea scris a

Inginerului sau asistentului delegat (dup caz). 3.4. nlocuirea Inginerului Dac Beneficiarul dorete s nlocuiasc Inginerul, acesta va transmite

Antreprenorului, cu cel puin 42 de zile nainte de data propus pentru

nlocuire, o ntiinare cuprinznd numele, adresa i experiena relevant

a celui care este potenialul nlocuitor al Inginerului. Beneficiarul nu

l va nlocui pe Inginer cu o persoan mpotriva creia Antreprenorul are

obieciuni rezonabile, ntiineaz Beneficiarul i prezint motivaia

obieciunilor. 3.5. Stabilirea Modului de Soluionare Ori de cte ori aceste Condiii stipuleaz c Inginerul va aciona n

conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 pentru a conveni sau a stabili

modul de soluionare a unei probleme, Inginerul se va consulta cu fiecare

Parte n ncercarea de a ajunge la un acord. Dac nu se ajunge la un

acord, Inginerul va stabili o soluionare imparial n conformitate cu

prevederile Contractului, lund n considerare toate circumstanele

relevante. Inginerul va ntiina ambele Pri cu privire la fiecare acord sau

stabilire a modului de soluionare, prezentnd motivaia de susinere.

Fiecare Parte se va conforma oricrui acord sau stabilire a modului de

soluionare pn cnd intervine, dac intervine, o revizuire prin

aplicarea Clauzei 20 [Revendicri, Dispute i Arbitraj].

4. Antreprenorul 4.1. Obligaiile Generale ale Antreprenorului Antreprenorul va proiecta (n limita prevederilor Contractului), executa

i termina toate Lucrrile, n conformitate cu prevederile Contractului i

cu instruciunile Inginerului, i va remedia orice defeciuni ale

Lucrrilor. Antreprenorul va furniza Echipamentele i Documentele Antreprenorului

specificate n Contract, precum i tot Personalul Antreprenorului,

Bunurile, consumabilele i alte produse sau servicii, provizorii sau

permanente, necesare pentru proiectarea, execuia, terminarea lucrrilor

i remedierea defeciunilor. Antreprenorul va fi responsabil pentru corectitudinea, stabilitatea i

sigurana tuturor operaiunilor de antier i ale tuturor metodelor de

construcie. Cu excepia altor prevederi ale Contractului, Antreprenorul

(i) va fi responsabil de toate Documentele Antreprenorului, de Lucrrile

Provizorii i de proiectarea fiecrei pri a Echipamentelor i de

Materiale astfel nct s se conformeze cerinelor Contractului i (ii) nu

va fi responsabil, n nici un fel, de proiectarea sau specificaiile

Lucrrilor Permanente. La solicitarea Inginerului Antreprenorul va transmite detalii referitoare

la procedeele i metodele pe care Antreprenorul le propune spre a fi

adoptate pentru execuia Lucrrilor. Procedeele i metodele nu vor fi

modificate semnificativ fr notificarea prealabil a Inginerului. Dac n Contract se specific faptul c Antreprenorul va proiecta o parte

a Lucrrilor Permanente, atunci, cu excepia altor prevederi ale

Condiiilor Speciale: (a) Antreprenorul va transmite Inginerului Documentele Antreprenorului

pentru aceast parte, n conformitate cu procedurile specificate n

Contract; (b) Documentele Antreprenorului pentru aceast parte vor fi n

conformitate cu Specificaiile i Planele, vor fi scrise n limba pentru

comunicare definit n Sub-Clauza1.4 [Legea i Limba], i vor cuprinde

informaii suplimentare solicitate de ctre Inginer pentru a fi adugate

Planelor n scopul corelrii proiectelor produse de ctre Pri; (c) Antreprenorul va fi responsabil pentru partea proiectat de acesta i,

la terminarea Lucrrilor, partea respectiv va trebui s corespund

scopurilor crora aceasta le este destinat, dup cum se specific n

Contract; i (d) nainte de nceperea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite

Inginerului documentele de execuie i manualele de exploatare i

ntreinere, n conformitate cu Specificaiile i cu suficiente detalii

astfel nct Beneficiarul s poat exploata, ntreine, demonta,

reasambla, ajusta i repara orice parte a Lucrrilor. Acele pri nu vor

fi considerate a fi terminate pentru a fi recepionate potrivit

prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepia Lucrrilor i a Sectoarelor de

Lucrri], pn cnd documentele i manualele menionate nu vor fi fost

transmise Inginerului. 4.2. Garania de Bun Execuie Antreprenorul va obine (pe cheltuiala sa) o Garanie de Bun Execuie

pentru realizarea corespunztoare a lucrrilor la valoarea i n moneda

stipulate n Anexa la Ofert. Dac n Anexa la Ofert nu se menioneaz

suma, aceast Sub-Clauz nu se va aplica. n termen de 28 de zile dup primirea Scrisorii de Acceptare,

Antreprenorul va prezenta Beneficiarului Garania de Bun Execuie i va

transmite o copie i Inginerului. Garania de Bun Execuie va fi emis de

o entitate i dintr-o ar (sau alt jurisdicie) aprobate de ctre

Beneficiar, i avnd coninutul formularului anexat Condiiilor Speciale

sau un alt format acceptat de Beneficiar. Antreprenorul se va asigura c Garania de Bun Execuie este valabil i

n vigoare pn la execuia i terminarea Lucrrilor de ctre Antreprenor

i remedierea oricror defeciuni. Dac termenii Garaniei de Bun

Execuie specific data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este

ndreptit s obin Procesul Verbal de Recepie Final cu 28 de zile

nainte de data de expirare a garaniei, Antreprenorul va prelungi

valabilitatea Garaniei de Bun Execuie pn cnd Lucrrile vor fi

terminate i toate defeciunile remediate. Beneficiarul nu va formula nici o revendicare privind executarea Garaniei

de Bun Execuie cu excepia revendicrii sumelor la care Beneficiarul

este ndreptit potrivit prevederilor Contractului, n eventualitatea n

care: (a) Antreprenorul nu reuete s prelungeasc valabilitatea Garaniei de

Bun Execuie, aa cum este descris n paragraful anterior, situaie n

care Beneficiarul poate revendica ntreaga valoare a Garaniei de Bun

Execuie; (b) Antreprenorul nu pltete Beneficiarului n termen de 42 de zile o

sum datorat, convenit de ctre Antreprenor sau stabilit potrivit

prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului] sau Clauzei 20

[Revendicri, Dispute i Arbitraj]. (c) Antreprenorul nu reuete s remedieze o defeciune n termen de 42 de

zile de la primirea solicitrii Beneficiarului privind remedierea

defeciunii, sau (d) se creeaz circumstane care s ndrepteasc Beneficiarul s

rezilieze contractul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea

Contractului de ctre Beneficiar], indiferent dac s-a trimis sau nu

ntiinare de reziliere. Beneficiarul va despgubi Antreprenorul i nu l va considera vinovat

pentru daunele, pierderile i cheltuielile (inclusiv taxe legale i

cheltuieli) care rezult dintr-o revendicare privind executarea Garaniei

de Bun Execuie, n msura n care Beneficiarul nu era ndreptit la

revendicare. Beneficiarul va returna Antreprenorului Garania de Bun Execuie n

termen de 21 de zile dup primirea unei copii a Procesului Verbal de

Recepie Final. 4.3. Reprezentantul Antreprenorului Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului i i va atribui

acestuia toat autoritatea necesar pentru a aciona n numele

Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului. Cu excepia cazurilor n care Reprezentantul Antreprenorului este numit

prin Contract, Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru obinerea

consimmntului, nainte de Data de ncepere, numele i referinele

privind persoana pe care Antreprenorul o propune pentru a fi numit

Reprezentant al Antreprenorului. Dac nu este dat consimmntul sau este

revocat ulterior, sau dac persoana numit nu reuete s acioneze ca

Reprezentant al Antreprenorului, Antreprenorul va transmite numele i

referinele altei persoane corespunztoare ocuprii acestei funcii. Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului i nu

va numi un nlocuitor fr consimmntul prealabil al Inginerului. Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat n totalitate

coordonrii executrii Contractului. Dac Reprezentantul Antreprenorului

este temporar absent de pe antier pe parcursul execuiei Lucrrilor, se

va numi o persoan corespunztoare care s l nlocuiasc, cu

consimmntul prealabil al Inginerului, Inginerul fiind notificat n

consecin. Reprezentantul Antreprenorului va primi n numele acestuia instruciunile

emise de ctre Inginer potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3

[Instruciunile Inginerului]. Reprezentantul Antreprenorului va putea s delege autoritate, funcii sau

mputerniciri oricrei persoane competente i va putea oricnd, s revoce

aceast delegare. Delegarea sau revocarea nu vor intra n vigoare pn

cnd Inginerul nu va primi o ntiinare prealabil semnat de ctre

Reprezentantul Antreprenorului n care s fie numit persoana i care s

specifice mputernicirile, funciile i autoritatea care au fost delegate

sau revocate. Reprezentantul Antreprenorului i toate persoanele numite vor vorbi fluent

limba de comunicare definit n Sub-Clauza 1.4 [Legea i Limba]. 4.4. Subantreprenorii Antreprenorul nu va subcontracta n totalitate Lucrrile. Antreprenorul va fi responsabil pentru aciunile sau erorile

Subantreprenorilor, ale agenilor sau angajailor si, ca i cum acestea

ar fi aciunile sau erorile Antreprenorului. Cu excepia altor prevederi

ale Condiiilor Speciale: (a) Antreprenorului nu i se va cere s obin aprobarea pentru furnizorii

de Materiale sau pentru subcontractare cnd Subantreprenorul este numit n

Contract; (b) pentru numirea Subantreprenorilor propui dup semnarea Contractului

va fi obinut consimmntul prealabil al Inginerului; (c) Antreprenorul va transmite Inginerului ntiinri cu cel puin de 28

de zile nainte de termenele la care Subantreprenorul intenioneaz s

nceap lucrrile, precum i datele efective de ncepere a lucrrilor pe

antier; (d) fiecare contract de subantrepriz va include prevederi care s

ndrepteasc Beneficiarul s solicite transferul obligaiilor

contractului ctre Beneficiar potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.5

[Transferul Obligaiilor Subantreprenorului], (dac i cnd este

aplicabil) sau n eventualitatea rezilierii contractului potrivit

prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de ctre

Beneficiar].

4.5. Transferul Obligaiilor Subantreprenorului Dac obligaiile Subantreprenorului depesc data de expirare a Perioadei

de Notificare a Defeciunilor, iar Inginerul, nainte de aceast dat,

dispune Antreprenorului transferul acestor obligaii ctre Beneficiar,

atunci Antreprenorul va proceda n consecin. Cu excepia altor

prevederi, Antreprenorul nu va mai avea nici o responsabilitate fa de

Beneficiar pentru activitatea desfurat de ctre Subantreprenor dup ce

transferul a fost efectuat. 4.6. Colaborarea Antreprenorul va crea, n conformitate cu prevederile Contractului sau cu

instruciunile Inginerului, condiii corespunztoare desfurrii

activitii pentru: (a) Personalul Beneficiarului (b) ali antreprenori angajai de Beneficiar, i (c) personalul autoritilor publice legal constituite, care pot fi

angajai pentru execuia, pe sau n zona antierului, unor lucrri care nu

sunt cuprinse n Contract. Orice astfel de instruciune va constitui o Modificare, dac i n msura

n care produce Antreprenorului Costuri Imprevizibile. Serviciile pentru

acest personal i ali antreprenori pot include folosirea Utilajelor

Antreprenorului, a Lucrrilor Provizorii sau a acceselor amenajate pentru

care este responsabil Antreprenorul. Dac, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se solicit s

acorde Antreprenorului dreptul de utilizare a unor fundaii, structuri,

echipamente sau ci de acces n conformitate cu Documentele

Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele

necesare, la termenele i n condiiile prevzute n Specificaii. 4.7. Trasarea Lucrrilor Antreprenorul va trasa Lucrrile n funcie de reperii originali,

coordonatele i cotele de referin specificate n Contract sau notificate

de ctre Inginer. Antreprenorul va avea responsabilitatea de a amplasa

corect toate prile de Lucrri i va rectifica orice eroare de

amplasament, cot, dimensiune sau traseu al Lucrrilor. Beneficiarul va fi responsabil de orice eroare legat de reperii i

sistemele de referin specificate sau notificate, dar Antreprenorul va

depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica corectitudinea

acestora nainte de utilizare. Dac Antreprenorul nregistreaz ntrzieri i/sau se produc Costuri

suplimentare la execuia lucrrilor care au fost necesare ca urmare a

corectrii unor erori ale reperilor sau sistemelor de referin, iar un

antreprenor cu experien nu ar fi putut identifica, n mod rezonabil,

asemenea erori i evita ntrzierile i/sau Costurile suplimentare,

Antreprenorul va ntiina Inginerul i, cu condiia respectrii

prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea

dreptul la: (a) prelungirea duratei de execuie pentru o astfel de ntrziere,

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie],

dac terminarea Lucrrilor este sau va fi ntrziat, i (b) plata Costurilor suplimentare, la care se adaug un profit rezonabil,

care vor fi incluse n Preul Contractului. Dup primirea ntiinrii, Inginerul va proceda n conformitate cu

prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a

conveni sau stabili (i) dac i (n acest caz) pn la ce limit, n mod

rezonabil, erorile nu s-ar fi putut identifica i (ii) dac drepturile

menionate n sub-paragrafele (a) i (b) de mai sus se ncadreaz n

aceast limit. 4.8. Proceduri de Securitate Antreprenorul are obligaia: (a) s respecte reglementrile n vigoare legate de securitatea muncii; (b) s se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a

se afla pe antier; (c) s depun toate eforturile rezonabile pentru a pstra antierul i

Lucrrile degajate de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la

riscuri a persoanelor respective; (d) s asigure mprejmuirea, iluminatul, paza i supravegherea Lucrrilor

pn la terminarea i recepia acestora potrivit prevederilor Clauzei 10

[Recepia Lucrrilor de ctre Beneficiar], i (e) s execute orice Lucrri Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare,

parapei i garduri) care pot fi necesare, datorit execuiei Lucrrilor,

pentru utilizarea de ctre public i protecia publicului, a

proprietarilor i ocupanilor terenurilor adiacente. 4.9. Asigurarea Calitii Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a calitii pentru a

demonstra respectarea cerinelor Contractului. Sistemul va fi n conformitate cu detaliile prevzute n Contract.

Inginerul va avea dreptul s auditeze orice aspect al sistemului

calitii. Detaliile tuturor procedurilor i documentele de conformitate vor fi

transmise Inginerului n scopul informrii acestuia, nainte de nceperea

fiecrei etape de proiectare sau execuie. La emiterea unui document de

natur tehnic adresat Inginerului, este necesar ca pe documentul

respectiv s fie nscris acceptul prealabil al Antreprenorului. Respectarea sistemului de asigurare a calitii nu va exonera

Antreprenorul de nici una din sarcinile, obligaiile sau

responsabilitile sale potrivit prevederilor Contractului. 4.10. Informaii despre antier Beneficiarul va pune la dispoziia Antreprenorului, pentru informarea

acestuia, nainte de Data de Baz, toate datele relevante, care se afl n

posesia Beneficiarului, referitoare la structura geologic i condiiile

hidrologice de pe antier, inclusiv aspectele legate de mediu. De

asemenea, Beneficiarul va pune la dispoziia Antreprenorului, toate datele

care intr n posesia Beneficiarului ulterior Datei de Baz. Antreprenorul

va avea responsabilitatea interpretrii acestor date. n msura n care este posibil (innd cont de costuri i timp), se va

considera c Antreprenorul a obinut toate informaiile necesare

referitoare la riscuri, evenimente neprevzute i alte circumstane care

pot influena sau afecta Oferta sau Lucrrile. n aceeai msur, se va

considera c Antreprenorul a inspectat i examinat antierul,

mprejurimile acestuia, datele menionate mai sus i alte informaii

disponibile, i c a fost satisfcut, nainte de depunerea Ofertei, de

toate aspectele relevante, inclusiv urmtoarele (fr a se limita la

acestea): (a) forma i natura antierului, inclusiv condiiile subterane; (b) condiiile hidrologice i climaterice; (c) volumul i natura activitii i Bunurilor necesare pentru execuia i

terminarea Lucrrilor i remedierea oricror defeciuni; (d) legislaia, procedurile i codul muncii aferente rii; i (e) cerinele Antreprenorului referitoare la ci de acces, cazare,

faciliti, personal, energie, transport, ap i alte servicii. 4.11. Corectitudinea Valorii de Contract Acceptate Se consider c: (a) Antreprenorul este satisfcut i consider c Valoarea de Contract

Acceptat este corect i suficient, i (b) Valoarea de Contract Acceptat este fundamentat cu datele,

interpretrile, informaiile necesare, inspeciile, examinrile i deplina

nelegere a tuturor problemelor relevante la care se face referire n

Sub-Clauza 4.10 [Informaii despre antier]. Dac n Contract nu se specific altfel, Valoarea de Contract Acceptat va

acoperi toate obligaiile Antreprenorului potrivit prevederilor

Contractului (inclusiv cele care se refer la Sumele Provizionate, dac

este cazul) i toate cele necesare pentru o execuie corespunztoare,

terminarea Lucrrilor i remedierea tuturor defeciunilor. 4.12. Condiii Fizice Imprevizibile n aceast Sub-Clauz, "condiii fizice" nseamn condiii fizice naturale

i artificiale, precum i alte obstacole fizice i factori poluani, pe

care Antreprenorul i ntlnete pe antier la execuia Lucrrilor,

inclusiv condiiile subterane i hidrologice, cu excepia condiiilor

climaterice. Dac Antreprenorul ntlnete condiii fizice nefavorabile, pe care le

consider ca fiind Imprevizibile, Antreprenorul va ntiina Inginerul ct

mai curnd posibil. ntiinarea va descrie condiiile fizice, astfel nct s poat fi

verificate de ctre Inginer, i va meniona motivele pentru care

Antreprenorul le consider Imprevizibile. Antreprenorul va continua s

execute Lucrrile folosind metode corespunztoare i satisfctoare

potrivit condiiilor fizice existente i va respecta toate instruciunile

primite de la Inginer. Dac o instruciune constituie o Modificare, se vor

aplica prevederile Clauzei 13 [Modificri i Actualizri]. Dac i n msura n care Antreprenorul ntlnete condiii fizice care

sunt Imprevizibile, transmite ntiinarea menionat i nregistreaz

ntrzieri i/sau se produc Costuri suplimentare datorit acestor

condiii, Antreprenorul, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei

20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a) o prelungire a perioadei de execuie corespunztoare ntrzierilor

nregistrate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de

Execuie], dac terminarea lucrrilor este sau va fi ntrziat, i (b) plata costurilor suplimentare, care vor fi incluse n Preul

Contractului. Dup primirea ntiinrii, efectuarea inspeciei i/sau investigrii

condiiilor fizice, Inginerul va aciona n conformitate cu prevederile

Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau

stabili (i) dac i (dac da) pn la ce limit condiiile fizice au fost

imprevizibile i (ii) dac drepturile menionate n sub-paragrafele (a) i

(b) de mai sus se ncadreaz n aceast limit. nainte de definitivarea Costurilor suplimentare convenite sau stabilite

n sub-paragraful (ii), Inginerul poate, de asemenea, verifica dac pe

sectoare similare de Lucrri (dac exist) au fost identificate condiii

fizice mai favorabile dect s-au putut prevedea n mod rezonabil la data

la care Antreprenorul a depus Oferta. Dac i n msura n care aceste

condiii fizice mai favorabile au fost ntlnite, Inginerul poate aciona

n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de

Soluionare], pentru a aproba sau stabili reducerile de Costuri datorate

acestor condiii i care pot fi deduse din Preul Contractului i din

Certificatele de Plat. Efectul cumulat al aplicrii prevederilor sub-

paragrafului (b) i reducerile pentru toate condiiile fizice favorabile

identificate pe sectoare similare de Lucrri nu pot avea ca efect o

reducere a Preului Contractului. Inginerul poate evalua orice dovezi ale condiiilor fizice prevzute de

ctre Antreprenor la fundamentarea Ofertei, care pot fi prezentate de

ctre Antreprenor, dar nu va fi obligat s le ia n consideraie. 4.13. Dreptul de Trecere i Faciliti Antreprenorul va suporta toate costurile i taxele pentru accesele cu

destinaie special i/sau temporar care i pot fi necesare, inclusiv

cele pentru accesul pe antier. De asemenea, Antreprenorul va obine, cu

riscul i pe cheltuiala sa, orice alte faciliti suplimentare din afara

antierului, care i pot fi necesare la execuia Lucrrilor. 4.14. Evitarea Afectrilor Antreprenorul nu va afecta inutil sau nemotivat: (a) libera circulaie a publicului, sau (b) accesul ctre drumuri i trotuare, sau folosirea i ocuparea acestora,

indiferent dac acestea sunt publice sau se afl n posesia Beneficiarului

sau a altor proprietari. Antreprenorul l va despgubi pe Beneficiar i nu l va considera vinovat

pentru daunele, pierderile i cheltuielile (inclusiv taxele i

cheltuielile legale) care rezult n urma unor afectri inutile sau

nemotivate. 4.15. Cile de Acces Se consider c Antreprenorul este satisfcut de compatibilitatea i

disponibilitatea cilor de acces ctre antier.

Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradarea

drumurilor sau podurilor utilizate datorit traficului propriu sau

datorit Personalului Antreprenorului. Aceste eforturi vor include

utilizarea corespunztoare a vehiculelor i a drumurilor. Cu excepia altor prevederi ale acestor Condiii: (a) Antreprenorul va fi responsabil (n relaia dintre Pri) de lucrrile

de ntreinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de ctre acesta

a drumurilor de acces; (b) Antreprenorul va executa toate marcajele i indicatoarele de-a lungul

drumurilor de acces i va obine aprobarea autoritilor competente pentru

marcaje i indicatoare precum i pentru utilizarea acestor drumuri; (c) Beneficiarul nu va fi rspunztor pentru revendicrile generate de

utilizarea drumurilor de acces; (d) Beneficiarul nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea

drumurilor de acces private, i (e) Antreprenorul va suporta toate Costurile necesare aducerii drumurilor

de acces n stare de compatibilitate sau disponibilitate, pentru uzul i

necesitile Antreprenorului. 4.16. Transportul Bunurilor Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale: (a) Antreprenorul va transmite Inginerului o notificare, cu cel puin 21

de zile nainte de data la care Echipamentele sau cantiti importante din

alte Bunuri vor fi livrate pe antier; (b) Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, ncrcarea,

transportul, primirea, descrcarea, depozitarea i protejarea tuturor

Bunurilor i a altor produse necesare execuiei Lucrrilor; i (c) Antreprenorul nu va pretinde din partea Beneficiarului despgubirii

pentru daunele, pierderile i cheltuielile (inclusiv taxele i

cheltuielile legale) care rezult din transportul Bunurilor i va negocia

i suporta toate cheltuielile generate de revendicrile privind

transportul acestora. 4.17. Utilajele Antreprenorului Antreprenorul va rspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe

antier, Utilajele Antreprenorului vor fi considerate ca fiind n

ntregime destinate executrii Lucrrilor. Antreprenorul nu va retrage de

pe antier nici un Utilaj important fr consimmntul Inginerului. Nu

este necesar consimmntul pentru vehiculele care transport Bunuri sau

Personal al Antreprenorului n afara antierului. 4.18. Protecia Mediului Antreprenorul va lua toate msurile necesare pentru protecia mediului

nconjurtor (att pe antier ct i n afara acestuia) i pentru

limitarea daunelor sau afectrii populaiei i a proprietilor ca urmare

a polurii, zgomotului i a altor consecine ale activitii sale. Antreprenorul se va asigura c emisiile, deversrile de suprafa i

deeurile rezultate n urma activitilor proprii nu vor depi valorile

indicate n Specificaii i nu vor depi valorile admise de Legislaia n

vigoare. 4.19. Electricitate, Ap i Gaz Cu excepia prevederilor de mai jos, Antreprenorul va fi rspunztor de

furnizarea energiei electrice, apei i altor servicii care i sunt

necesare. Antreprenorul va fi ndreptit s utilizeze, n scopul execuiei

Lucrrilor, energia electric, apa, gazul i alte servicii pe care

Beneficiarul le are disponibile pe antier i ale cror detalii i preuri

sunt menionate n Specificaii. Antreprenorul va furniza, pe riscul i pe cheltuiala sa, aparatura

necesar utilizrii serviciilor respective i msurrii consumurilor. Cantitile consumate i sumele datorate (conform preurilor menionate)

pentru aceste servicii vor fi convenite sau stabilite de ctre Inginer n

conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului]

i Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare]. Antreprenorul va

plti Beneficiarului toate aceste sume. 4.20. Utilajele Beneficiarului i Materialele Asigurate Gratuit

Beneficiarul va pune la dispoziie, pentru a fi utilizate de ctre

Antreprenor la execuia Lucrrilor, Utilajele Beneficiarului (dac exist)

n conformitate cu detaliile, modalitile i preurile menionate n

Specificaii. Cu excepia altor prevederi ale Specificaiilor: (a) Beneficiarul va fi responsabil de Utilajele Beneficiarului, exceptnd

situaia n care: (b) Antreprenorul va fi responsabil pentru fiecare dintre Utilajele

Beneficiarului n perioada de timp n care Personalul Antreprenorului le

utilizeaz, conduce, coordoneaz, se afl n posesia acestuia sau le

controleaz. Cantitile realizate i sumele datorate (stabilite conform preurilor

menionate) pentru utilizarea Utilajelor Beneficiarului vor fi convenite

sau stabilite de ctre Inginer n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei

2.5 [Revendicrile Beneficiarului] i Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului

de Soluionare]. Antreprenorul va plti aceste sume Beneficiarului. Beneficiarul va furniza, fr a percepe vreun cost, materialele asigurate

gratuit (dac exist) n conformitate cu detaliile menionate n

Specificaii. Beneficiarul va asigura aceste materiale, cu riscul i pe

cheltuiala sa, la termenul i n locul specificate n Contract.

Antreprenorul va face inspecia vizual a acestor materiale i va

transmite cu promptitudine Inginerului o ntiinare referitoare la orice

lipsuri, defecte sau deficiene ale acestora. Dac nu se convine altfel de

ctre cele dou Pri, Beneficiarul va rectifica cu promptitudine orice

lips, defect sau deficien. Ulterior inspeciei vizuale, materialele asigurate gratuit vor fi trecute

n grija, custodia i sub controlul Antreprenorului. Obligaiile

Antreprenorului de a inspecta, avea grij, pstra n custodie i controla

aceste materiale nu vor exonera Beneficiarul de rspunderea pentru

lipsurile, defectele sau deficienele, care nu au fost evidente la

inspecia vizual. 4.21. Rapoarte privind Evoluia Execuiei Lucrrilor Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale, rapoartele lunare

privind evoluia execuiei Lucrrilor vor fi elaborate de ctre

Antreprenor i transmise Inginerului n ase exemplare. Primul raport va

acoperi perioada pn la sfritul primei luni calendaristice consecutive

Datei de ncepere. Restul rapoartelor vor fi prezentate n fiecare lun,

n termen de 7 zile dup ultima zi a perioadei cuprins n raport. Raportarea va continua pn la terminarea de ctre Antreprenor a tuturor

lucrrilor rmase la data de terminare specificat n Procesul Verbal de

Recepie la Terminarea Lucrrilor. Fiecare raport va include: (a) grafice i descrieri detaliate ale evoluiei nregistrate, incluznd

fiecare etap de proiectare (dac e cazul), Documentele Antreprenorului,

achiziii, fabricaie, livrri pe antier, construcie, montaj i

efectuarea testelor incluznd n raportare fiecare Subantreprenor

nominalizat (dup cum se specific n Clauza 5 [Subantreprenori

Nominalizai]); (b) fotografii care s reprezinte stadiul fabricaiei i evoluia

lucrrilor pe antier; (c) pentru producerea fiecrui subansamblu principal al Echipamentelor i

pentru Materiale, se vor prezenta: numele productorului, locul de

asamblare, procentul de realizare, datele planificate i cele realizate

pentru: (i) nceperea asamblrii; (ii) inspeciile fcute de Antreprenor; (iii) testele, i (iv) transportul i sosirea pe antier; (d) detaliile prezentate n Sub-Clauza 6.10 [Raportri privind Personalul

i Utilajele Antreprenorului]; (e) copii ale documentelor de asigurare a calitii, rezultatele testelor

i certificatele de calitate pentru Materiale; (f) lista ntiinrilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5

[Revendicrile Beneficiarului] i celor transmise potrivit prevederilor

Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului]; (g) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra

oricror incidente neprevzute i activiti n legtur cu aspectele de

mediu i relaiile publice; i (h) comparaii ntre evoluia real a Lucrrilor i cea planificat,

prezentnd detalii referitoare la orice evenimente sau circumstane care

pot periclita terminarea lucrrilor conform prevederilor Contractului i

msurile care se adopt (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea

ntrzierilor. 4.22. Securitatea antierului Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale: (a) Antreprenorul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul

persoanelor neautorizate pe antier, i (b) Persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului,

Personalul Beneficiarului i oricare alte persoane a cror identitate a

fost notificat Antreprenorului de ctre Beneficiar sau Inginer, n

calitate de personal autorizat al altor antreprenori ai Beneficiarului pe

antier. 4.23. Activitile Antreprenorului pe antier Antreprenorul va restrnge aria de desfurare a activitii numai n

limitele antierului i n alte zone auxiliare care pot fi obinute de

ctre Antreprenor i acceptate de ctre Inginer ca zone de lucrri.

Antreprenorul va lua toate msurile necesare pentru a pstra Utilajele

Antreprenorului i Personalul propriu n limitele antierului i ale

zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente. Pe parcursul executrii Lucrrilor, Antreprenorul va pstra antierul

degajat de obstacole inutile i va depozita sau ndeprta orice Utilaj

propriu sau exces de materiale. Antreprenorul va cura i nltura de pe

antier orice moloz, resturi i Lucrrile Provizorii care nu mai sunt

necesare. Dup emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor,

Antreprenorul va cura i ndeprta, de pe acea parte a antierului i a

Lucrrilor la care se refer Procesul Verbal de Recepie la Terminarea

Lucrrilor, toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale,

molozul, gunoaiele i Lucrrile Provizorii. Antreprenorul va lsa partea

respectiv a antierului i Lucrrile curate i n siguran. Pe parcursul

Perioadei de Notificare a Defeciunilor, Antreprenorul poate pstra pe

antier Bunurile care i sunt necesare pentru ndeplinirea obligaiilor

prevzute n Contract. 4.24. Vestigii Toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichitile,

mpreun cu construciile i alte rmie sau elemente de interes

arheologic sau geologic descoperite pe antier vor fi ncredinate n

grija i sub autoritatea Beneficiarului. Antreprenorul va lua toate

msurile necesare pentru a opri Personalul Antreprenorului sau alte

persoane de la nlturarea sau deteriorarea acestor descoperiri. Dup descoperirea unor astfel de obiecte, Antreprenorul va transmite cu

promptitudine o ntiinare Inginerului, care va emite instruciuni pentru

modul de soluionare. Dac Antreprenorul nregistreaz ntrzieri sau se

produc Costuri suplimentare ca urmare a respectrii acestor instruciuni,

Antreprenorul va transmite o nou ntiinare Inginerului i, cu condiia

respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului],

va avea dreptul la: (a) O prelungire a duratei de execuie pentru fiecare ntrziere, potrivit

prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac

terminarea Lucrrilor este sau va fi ntrziat, i (b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse n Preul

Contractului. Dup primirea noii ntiinri, Inginerul va proceda n conformitate cu

prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a

conveni sau stabili modul de soluionare a acestor probleme.

5. Subantreprenori Nominalizai 5.1. Definiia "Subantreprenorului Nominalizat" n Contract, "Subantreprenor nominalizat" nseamn un Subantreprenor: (a) care este menionat n Contract ca fiind un Subantreprenor

nominalizat, sau (b) pe care Inginerul, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificri i

Actualizri], l desemneaz s fie angajat ca Subantreprenor, conform unei

instruciuni transmise Antreprenorului. 5.2. Obiecii la Nominalizare Antreprenorul nu va fi obligat s angajeze un Subantreprenor nominalizat

mpotriva cruia Antreprenorul are obiecii rezonabile, i ntiineaz

Inginerul ct de repede posibil, prezentnd motivaia corespunztoare.

Obiecia se va considera rezonabil dac este rezultatul oricreia dintre

urmtoarele situaii (printre altele), cu excepia cazurilor n care

Beneficiarul este de acord s ofere compensaii Antreprenorului pentru

orice consecine ale acestora: (a) exist motive s se cread c Subantreprenorul nu are competen,

resurse sau capacitate financiar; (b) Contractul de subantrepriz nu specific dac Subantreprenorul

nominalizat va despgubi Antreprenorul pentru i ca urmare a oricrei

neglijene sau folosirii necorespunztoare a Bunurilor de ctre

Subantreprenorul nominalizat, agenii i angajaii acestuia; sau (c) Contractul de subantrepriz nu precizeaz c, pentru activitatea de

subantrepriz (inclusiv proiectarea, dac exist), Subantreprenorul

nominalizat: (i) se va angaja s elibereze Antreprenorul de/i s preia obligaiile i

responsabilitile Antreprenorului prevzute n Contract, i (ii) va exonera Antreprenorul de toate obligaiile i responsabilitile

prevzute n Contract sau n legtur cu acesta i l va despgubi pentru

consecinele nerespectrii de ctre Subantreprenor a acestor obligaii i

a nendeplinirii acestor responsabiliti. 5.3. Plata Subantreprenorilor Nominalizai Antreprenorul va plti Subantreprenorilor nominalizai sumele pe care

Inginerul le certific ca fiind datorate, n conformitate cu prevederile

Contractului de subantrepriz. Aceste sume mpreun cu alte pli vor fi

incluse n Preul Contractului n conformitate cu prevederile sub-

paragrafului (b) al Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate], cu excepia

celor menionate n Sub-Clauza 5.4 [Confirmarea Plilor ctre

Subantreprenori]. 5.4. Confirmarea Plilor nainte de emiterea Certificatului de Plat care include o sum care poate

fi pltit unui Subantreprenor nominalizat, Inginerul poate solicita

Antreprenorului s furnizeze o dovad rezonabil care s arate c

Subantreprenorul nominalizat a primit toate sumele la care este

ndreptit n conformitate cu Certificatele de Plat anterioare, mai

puin deducerile care se aplic pentru sumele reinute sau alte obligaii.

Cu excepia cazurilor n care Antreprenorul: (a) transmite dovezi rezonabile Inginerului, sau (b) (i) transmite Inginerului n scris un rspuns care s menioneze c

Antreprenorul are dreptul de a reine sau refuz s plteasc aceste sume,

i (ii) transmite Inginerului dovezi rezonabile care s dovedeasc faptul

c Subantreprenorul nominalizat a fost informat cu privire la dreptul

Antreprenorului, Beneficiarul poate (la alegerea sa) s plteasc, direct

Subantreprenorului nominalizat, o parte sau totalitatea sumelor

certificate anterior (mai puin deducerile aplicabile) care sunt datorate

Subantreprenorului nominalizat i pentru care Antreprenorul nu a reuit s

transmit dovezile descrise n sub-paragrafele (a) i (b) de mai sus. Antreprenorul va plti Beneficiarului sumele pltite de ctre Beneficiar

Subantreprenorilor.

6. Personalul i Fora de Munc 6.1. Angajarea Personalului i Forei de Munc Cu excepia celor prevzute n Specificaii, Antreprenorul va lua toate

msurile necesare pentru angajarea ntregului personal i forei de munc,

nelocalnic sau din zon, precum i pentru plata, cazarea, masa i

transportul acestuia. 6.2. Nivelul de Salarizare i Condiiile de Munc Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare i condiii de munc care

s nu fie inferioare celor stabilite pentru activiti similare din zona

n care se execut lucrarea. Dac nivelurile de salarizare i condiiile

de munc nu sunt aplicabile, Antreprenorul va asigura salarii i condiii

de munc practicate pe plan local de ctre angajatori cu activiti

similare cu cele ale Antreprenorului. 6.3. Persoane n serviciul Beneficiarului Antreprenorul nu va recruta sau nu va ncerca s recruteze personal sau

for de munc din cadrul Personalului Beneficiarului. 6.4. Legislaia Muncii Antreprenorul va respecta ntreaga legislaie a muncii care se aplic

Personalului Antreprenorului, inclusiv Legile referitoare la angajare,

sntate, securitatea muncii, asisten social, emigrare i repatriere,

i i va asigura acestuia toate drepturile legale. Antreprenorul le va solicita angajailor si s se conformeze Legilor n

vigoare, inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii. 6.5. Programul de Lucru Activitatea pe antier se va ntrerupe n zilele nelucrtoare i n afara

programului normal de lucru menionat n Anexa la Ofert, cu urmtoarele

excepii: (a) Contractul conine alte prevederi; (b) exist acordul Inginerului; (c) Lucrarea nu poate fi evitat sau este necesar pentru protejarea

vieii sau a proprietii sau pentru sigurana Lucrrilor, caz n care

Antreprenorul va informa imediat Inginerul. 6.6. Faciliti pentru Personal i Fora de Munc Cu excepia altor prevederi ale Specificaiilor, Antreprenorul va asigura

i menine toate facilitile necesare legate de cazare, mas i

transport, destinate Personalului propriu. De asemenea, Antreprenorul va

asigura faciliti pentru Personalul Beneficiarului, conform celor

menionate n Specificaii. Antreprenorul nu va permite nici unuia din angajaii si s locuiasc

temporar sau permanent n construciile care fac parte din Lucrrile

Permanente. 6.7. Sntatea i Securitatea Muncii Antreprenorul va lua toate msurile necesare pentru meninerea sntii

i securitii Personalului propriu. Antreprenorul se va asigura, n colaborare cu autoritile sanitare, c

personalul medical, facilitile de prim ajutor, infirmeria i serviciul

de ambulan sunt asigurate n permanen pe antier i n taberele de

cazare ale Personalului Antreprenorului sau Beneficiarului i c se iau

toate msurile necesare pentru asigurarea asistenei sociale, condiiilor

de igien i prevenirea epidemiilor. Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe antier,

care s rspund de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea

accidentelor. Aceast persoan va fi calificat pentru o astfel de

activitate i va avea autoritatea de a emite instruciuni i a dispune

msuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuiei Lucrrilor,

Antreprenorul va asigura toate facilitile necesare acestei persoane

pentru exercitarea responsabilitii i autoritii sale. n situaia producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent,

Inginerului detalii referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul

va pstra un registru i va ntocmi rapoarte referitoare la sntatea,

securitatea i asistena social acordat persoanelor, precum i la

daunele aduse proprietii, aa cum poate solicita Inginerul n mod

rezonabil.

6.8. Supravegherea Asigurat de Antreprenor Pe durata execuiei Lucrrilor i att timp ct este necesar pentru

ndeplinirea obligaiilor Antreprenorului, acesta va asigura toat

asistena necesar pentru planificarea, coordonarea, administrarea,

inspectarea i testarea lucrrilor. Supravegherea va fi asigurat de un numr suficient de persoane care s

cunoasc limba de comunicare (definit n Sub-Clauza 1.4 [Legea i Limba])

i operaiunile care trebuie executate (inclusiv metode i proceduri

necesare, riscuri posibile i metode de prevenire a accidentelor) pentru

execuia satisfctoare i n siguran a Lucrrilor. 6.9. Personalul Antreprenorului Personalul Antreprenorului va avea calificarea, pregtirea i experiena

necesare n domeniile de activitate ale acestuia. Inginerul poate solicita

Antreprenorului s nlture (sau s dispun nlturarea) orice persoan

angajat pe antier sau la Lucrare, inclusiv Reprezentantul

Antreprenorului, dac este cazul, care: (a) manifest un comportament necorespunztor sau lipsit de

responsabilitate; (b) ndeplinete sarcinile cu incompeten sau neglijen; (c) nu respect prevederile Contractului; sau (d) persist n a aborda un comportament care aduce prejudicii securitii

muncii, sntii sau proteciei mediului. Dac este cazul, Antreprenorul va numi (sau va face demersuri pentru

numire) o persoan corespunztoare pentru nlocuire. 6.10. Raportri privind Personalul i Utilajele Antreprenorului Antreprenorul va transmite Inginerului informaii care s precizeze

numrul fiecrei categorii a Personalului Antreprenorului i a fiecrui

tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe antier. Informaiile vor fi

transmise lunar, ntr-o form aprobat de ctre Inginer, pn la data

terminrii de ctre Antreprenor a lucrrilor rmase de executat menionate

n Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor. 6.11. Conduita Necorespunztoare Antreprenorul va lua, n permanen, msurile necesare pentru a preveni

ilegalitile, dezordinea i conduita necorespunztoare a Personalului

Antreprenorului i pentru pstrarea linitii i proteciei persoanelor sau

a proprietii pe i n vecintatea antierului.

7. Utilajele, Materialele i Execuia 7.1. Modul de Execuie Antreprenorul se va ocupa de fabricarea Echipamentelor, de producerea i

aprovizionarea Materialelor i de toate cele necesare execuiei

Lucrrilor: (a) n modul (dac exist) specificat n Contract; (b) cu grij i profesionalism, n conformitate cu practici recunoscute;

i (c) cu mijloace corespunztoare i Materiale care nu prezint riscuri,

dac n Contract nu este altfel prevzut. 7.2. Prelevarea de Probe nainte de utilizarea Materialelor la Lucrri, Antreprenorul va transmite

Inginerului, pentru consimmnt, urmtoarele probe de Materiale i

informaii relevante: (a) probe standard prelevate de la productor i probe specificate n

Contract, totul pe cheltuiala Antreprenorului; i (b) probe suplimentare indicate de ctre Inginer. Fiecare prob va fi etichetat, cu meniunea originii i locului de

utilizare n Lucrare. 7.3. Inspecia Personalul Beneficiarului va avea oricnd: (a) acces nelimitat n orice parte a antierului i n toate locurile de

unde se obin Materiale naturale; i (b) dreptul, pe parcursul producerii, asamblrii i execuiei lucrrilor

(pe antier sau n alt parte), s examineze, inspecteze, msoare i s

testeze materialele i calitatea execuiei, i s verifice evoluia

proceselor de producere a Echipamentelor i de producere i prelucrare a

Materialelor. Antreprenorul va crea Personalului Beneficiarului condiiile necesare

desfurrii activitilor menionate, inclusiv asigurarea acceselor,

facilitilor, aprobrilor i echipamentului de protecie. Aceste

activiti nu vor exonera Antreprenorul de obligaiile i

responsabilitile sale. Antreprenorul va ntiina Inginerul de fiecare dat cnd o lucrare este

terminat i nainte ca aceasta s devin acoperit, ascuns sau ambalat

pentru depozitare sau transport. n continuare, Inginerul va efectua, fr

ntrzieri nejustificate examinarea, inspecia, msurtorile sau testele

necesare, sau va ntiina Antreprenorul c aceste activiti nu sunt

necesare. Dac Antreprenorul omite s transmit ntiinarea, acesta, la

solicitarea Inginerului, va descoperi lucrarea i va efectua remedierile

necesare pe cheltuial proprie. 7.4. Testarea Aceast Sub-Clauz se va aplica tuturor testelor specificate n Contract,

altele dect Testele dup Terminare (dac exist). Antreprenorul va furniza toat aparatura, asistena tehnic, documentele

i alte informaii, electricitate, utilaje, combustibil, consumabile,

instrumente, for de munc, materiale i personal cu calificarea i

experiena corespunztoare, necesare pentru realizarea eficient a

testelor specificate. Antreprenorul va conveni mpreun cu Inginerul data

i locul pentru desfurarea testelor specificate pentru Echipamente,

Materiale i alte pri ale Lucrrilor. Inginerul va putea, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificri i

Actualizri], schimba locul sau detaliile testelor specificate sau instrui

Antreprenorul pentru efectuarea de teste suplimentare. Dac aceste teste

modificate sau suplimentare arat c Echipamentele testate, Materialele

sau calitatea execuiei nu respect prevederile Contractului, atunci

costul efecturii acestora va fi suportat de ctre Antreprenor, fr a lua

n considerare alte prevederi ale Contractului. Inginerul va ntiina Antreprenorul, cu cel puin de 24 de ore nainte,

cu privire la intenia acestuia de a participa la efectuarea testelor.

Dac Inginerul nu se prezint la data i locul convenite, Antreprenorul

poate ncepe efectuarea testelor, cu excepia cazurilor n care Inginerul

dispune altceva, i testele vor fi considerate ca fiind efectuate n

prezena Inginerului. Dac Antreprenorul nregistreaz ntrzieri i/sau se produc Costuri

suplimentare ca urmare a respectrii acestor instruciuni sau ca urmare a

ntrzierii pentru care este responsabil Inginerul, Antreprenorul va

ntiina Inginerul i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei

20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a) prelungirea duratei de execuie pentru astfel de ntrzieri potrivit

prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac

terminarea Lucrrilor este sau va fi ntrziat, i (b) plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil,

care vor fi incluse n Preul Contractului. Dup primirea ntiinrii, Inginerul va proceda n conformitate cu

prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare], pentru a

conveni sau a stabili modul de soluionare a acestor probleme. Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului rapoarte privind

rezultatele testelor vizate pentru conformitate. Atunci cnd rezultatele

testelor sunt corespunztoare, Inginerul va aproba buletinele de ncercare

ale Antreprenorului, sau va emite un certificat care va confirma

rezultatele testelor. Dac Inginerul nu a participat la teste, se

consider c acesta a acceptat rezultatele ca fiind corect obinute. 7.5. Respingerea Dac n urma examinrii, inspeciei, msurtorii sau testrii se

identific Echipamente, Materiale sau Lucrri cu deficiene sau neconforme

cu prevederile Contractului, Inginerul va putea respinge Echipamentele,

Materialele sau Lucrrile prin transmiterea unei ntiinri ctre

Antreprenor cuprinznd motivaia respingerii. Antreprenorul va remedia

deficienele cu promptitudine i se va asigura c produsul remediat este

n conformitate cu prevederile Contractului. Dac Inginerul solicit refacerea testelor pentru Echipamentele,

Materialele sau Lucrrile remediate, testele se vor repeta n termenii

similari cu testele i condiiile iniiale. Dac respingerea i refacerea

testelor produc Beneficiarului costuri suplimentare, Antreprenorul va

suporta aceste costuri, n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5

[Revendicrile Beneficiarului]. 7.6. Lucrri de Remediere Fr a lua n considerare testele sau certificrile anterioare, Inginerul

poate solicita Antreprenorului: (a) s nlture de pe antier i s nlocuiasc orice Echipament sau

Material care nu este n conformitate cu prevederile Contractului, (b) s nlture sau s refac orice lucrare care nu este n conformitate

cu prevederile Contractului, i (c) s execute orice lucrare care este solicitat ca urgent pentru

sigurana Lucrrilor datorit unui accident, unui eveniment neprevzut sau

altui factor. Antreprenorul se va conforma solicitrii ntr-un interval de timp

rezonabil, care va fi perioada de timp (dac exist) specificat n

solicitare, sau n regim de urgen dac urgena este specificat potrivit

prevederilor sub-paragrafului (c). Dac Antreprenorul nu se conformeaz solicitrii, Beneficiarul va fi

ndreptit s angajeze i s plteasc alt antreprenor care s execute

lucrarea. Cu excepia cazului n care Antreprenorul este ndreptit la

plat pentru lucrare, Antreprenorul va plti Beneficiarului, n

conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile

Beneficiarului], toate costurile rezultate din nerespectarea solicitrii. 7.7. Proprietatea asupra Echipamentelor i Materialelor Dac nu contravine Legilor rii i fr riscul sechestrului sau a altor

impuneri, Materialele i fiecare componenta a Echipamentelor vor deveni

proprietatea Beneficiarului atunci cnd: (a) sunt livrate pe antier; sau cnd (b) Antreprenorul este ndreptit la ncasarea valorii Echipamentelor i

Materialelor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.10 [Plata Echipamentelor

i Materialelor n Eventualitate