04-fidic partea a 2 a
Post on 20-Nov-2015
90 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
-
Modul 1 UTILIZAREA CONDITIILOR DE CONTRACT FIDIC
Sectiunea 1 Prezentare generala a Conditiilor de Contract FIDIC Sectiunea 2 Elemente de supervizare a executiei lucrarilor avand la baza conditii de Contract FIDIC
-
Sectiunea 2 Elemente de supervizare a executiei lucrarilor avand la baza conditii de Contract FIDIC
Tema V.1 Managementul unui contract de lucari Generalitati Tema V.2 Actori implicati in Managementul unui contract de lucrari Responsabilitatile partilor din contract
Tema VI.1 Inceperea Executiei. Ordinul de Incepere documente prezentate de Antreprenor si verificate de Inginer
Tema VI.2 - Supervizarea lucrarilor Responsabilitati ale Inginerului (Rezident) Tema VII.1 Urmarirea evolutiei in timp a Executiei. Rapoarte de Progres Tema VII.2 Modificari Ordine de Variatie Tema VIII.1 Certificatul Interimar de Plata documente suport Tema VIII.2 Revendicari si mod de solutionare Intrebari, Clarificari, Diuscutii libere, exercitii
CUPRINS
-
1. INTRODUCERE
3 CCI 2009RO161PR040, Asisten tehnic pentru sprijin managerial n implementarea proiectului SMID Alba
??
?
La aceasta ntlnire
discutm despre
RECAPITULARE
-
4
Noua Carte Rosie: Conditii de Contract pentru construcii (1999)
Noua Carte Galbena: Condiii de contract pentru Echipamente i
Proiectare-Construcie (1999)
Cartea Argintie: Condiii de contract pentru proiecte Inginerie, Achiziii i
Construcie la cheie (1999)
Cartea Aurie: Condiii de contract pentru Proiectare, Execuie i
Operare
Noua Carte Verde Condiii pentru forma scurt de contract (1999)
Cartea Alba (1990): Model de contract ntre Beneficiar i Consultant
noua (a 4-a) ediie lansat n septembrie 2006
TIPURI DE CONDIII GENERALE DE CONTRACT FIDIC
RECAPITULARE
-
5 CCI 2009RO161PR040, Asisten tehnic pentru sprijin managerial n implementarea proiectului SMID Alba
Care sunt cele mai populare forme de
contract FIDIC din punct de vedere al
alocrii riscurilor ?
Deosebirile eseniale : 1. n FR se pun la ndemn, Proiectul i Specificaiile Tehnice (proiectul conine i de cantiti i deviz) n FG se pun la dispoziie Cerinele Beneficiarului 2. n FR se execut extensiv i propriu-zis Msurtori, iar Inginerul d instruciuni (Note de renunare i note de lucrri suplimentare). n FG , Testrile (pentru verificarea conformitii la scopul proiectului, sunt extensive
FG se alege pentru lucrri ce conin i echipamente tehnologice, i datorit faptului c acestea nu se execut local, ci n mlte zone, uneori ndeprtate
FR se alege
ndeosebi pentru
lucrri de construcii locale (drumuri, poduri,
cldiri, hale)
RECAPITULARE
-
6 CCI 2009RO161PR040, Asisten tehnic pentru sprijin managerial n implementarea proiectului SMID Alba
SECVENELE TEMPORALE DE BAZ
Predarea ofertelor
Emiterea deciziei de atribuire
8.1 Data nceperii
Durata procedurii
8.2 Durata prevazut pentru finalizare1
28z 28z
4.2 Prezentarea garaniei de bun execuie
Data de baz
9.1 Teste la2 terminare...
ntrziere din cauza Anteprenorului
10.1 Emiterea certificatului de
recepie
Perioada de notificare a defeciunilor3
11.9 Emiterea certificatului de performan
-
7 CCI 2009RO161PR040, Asisten tehnic pentru sprijin managerial n implementarea proiectului SMID Alba
SECVENE TEMPORALE DE BAZ
20.2 Prile numesc CRD
20.4 A Una din pri transmite o reclamaie ctre CRD
Prile trimit punctele de vedere ctre CRD
20.4 Una din pri trimite o notificare de nesatisfacie
20.6 Prile iniiaz arbitrajul
CRD Da decizia Fixarea arbitrului
< 28z < 84z < 28d < 56d
Secvena tipic pentru rezolvarea disputelor conform clauzei 20
Rezolvare amiabil
RECAPITULARE
Potrivit Ordinului 774 din 2013, inginerul va tinde sa rezolve disputele, preluand rolul CAD
si actionand corect si echitabil. Se va incerca, rezolvarea amiabila in decurs de 90 de zile.
In caz contrar, fara arbitraj, conf lictul se va rezolva in instanta civila.
-
8 CCI 2009RO161PR040, Asisten tehnic pentru sprijin managerial n implementarea proiectului SMID Alba
SECVENE TEMPORALE DE BAZ
RECAPITULARE
Certificatul de plata care se emite dupa terminarea lucrarilor este tot un CIP.
Se va avea in vedere ca transmiterea Situatiei de Lucrari la Terminare se face in
termen de 84 de zile de la emiterea Certificatului de Receptie la Terminare
-
9
COMPARATIE CONDITII GENERALE
RECAPITULARE
-
10
T1- Managementul unui contract de lucrari - Generalitati
Managementul costului proiectului
Managementul desfasurarii in timp a poriectului
Managementul planificarii proiectului
Managementul integrarii proiectului
Introducere in Managementul constructiilor
Managementul finalizari proiectului.
-
11
T1- Managementul unui contract de lucrari - Generalitati
Managementul Calitatii proiectului 6
Managementul Resurselor Umane 7
Managementul Comunicarii 8
9
Managementul Achizitiilor 10
Managementul Riscurilor Proiectului
-
12
T1- Managementul unui contract de lucrari - Generalitati
UNICE
DURATA
BUGET
RESURSE
LIMITATE
PROIECTE
-
13
T1- Managementul unui contract de lucrari - Generalitati
CE ESTE MP ?
MP cuprinde setul de proceduri competente si
procese de management
necesare pentru a realiza
cu succes un proiect.
:de set un Este
Principii, practici si tehnici
aplicate pentru
conducerea nei echipe
de proiect si a controla
costul, programul si
riscurile de performanta
in scopul satisfactiei
clientului
CE ESTE SETUL DE CUNOASTEREA?
Institutul de Manahgement
a identificat NOUA SUBIECTE
pentru definirea scopului
cunoasterii in MP Scop,
Integrare, Timp, Cost,
Calitate, Resurse Umane,
Comunicare, Risc si
-
14
SOFTWARE DEDICAT PENTRU MANAGEMENTUL IN CONSTRUCTII
T1- Managementul unui contract de lucrari - Generalitati
Primavera Project Planner
Microsoft Project
ANALIZA PRE-EXECUTIE
SUPERVIZAREA EXECUTIEI / CERTIFICAREA
CONTROLUL PROGRESULUI FIZIC
CONTROLUL BUGETULUI / FONDURILOR
RAPORTAREA
RECEPTIA SI INCHEIEREA
MONITORIZAREA CONTRACTELOR DE CONSTRUCTII
-
15
T1- Managementul unui contract de lucrari - Generalitati
1
REVIZUIREA DOCUMENTELOR PROIECTULUI (DTAC, DTOE, PTh, DE)
2
REVIZUIREA
BUGETULUI SI
DEFALCARILOR
3
REVIZUIREA
Sistemului de
asigurare a
Calitatii
4
REVIZUIREA PLANURILOR
Calitate
SSM
Management Mediu
Programul de Executie,
Alte planuri..
ANALIZA INAINTE DE INCEPEREA EXECUTIEI
-
16
T1- Managementul unui contract de lucrari - Generalitati
1
M
A N
A
G E
M
E N
T
2
M
A
T
E
R
I
A
L
E
3
M
A
N
O
P
E
R
A
4
M
A S
I
N I
.
5
M
O
N
E
D
A
Cei 5 M de dirijat intr- un contract de constructii
-
17
ANALIZA INAINTE DE INCEPEREA EXECUTIEI
T1- Managementul unui contract de lucrari - Generalitati
Evaluarea proiectelor, a bugetului si defalcarii lui corectarea erorilor si pregatirea executiei.
Cuprinde:
1. REVIZUIREA DOCUMENTELOR DE PROIECTARE (DTAC, DTOE, PTh, DE)
Revizuirea documentelor de proiectare existente, a specificatiilor si a listelor pentru a determina corectitudinea, conformitatea si suficienta lor pentru executia lucrarilor
2. REVIZUIREA BUGETULUI SI DEFALCARILOR
Verificarea costurilor pentgru terminarea lucrarilor si defalcarea lor pe
sectoare, obiective, obiecte, elemente, categorii de lucrari, capitole,
subcapitole, in stransa corelare cu programul si metoda de executie .
Cuprinde programarea va cheltuielilor si platilor si programarea in timp
-
18
ANALIZA INAINTE DE INCEPEREA EXECUTIEI (continuare)
T1- Managementul unui contract de lucrari - Generalitati
3. REVIZUIREA Sistemului de asigurare a Calitatii
Revizuirea Planului specific de calitate elaborat de Antreprenor,
Analiza PCCVI si a Programului Fazelor Determinante
Analiza sistemului de procesare a documentelor
Analiza sistemuluii de comunicare, inregistrare, arhivare, asigurare a trasabilitatii
4. REVIZUIREA Planurilor
ASISTENTA TEHNICA BENEFICIARULUI pentru:
- Definitivarea situatiei proprietatii asupra amplasamentelor
- Obtinerea avizelor , acordurilor, autorizatiilor
- Autorizarii executiei lucrarilor
- Evaluarea Garantiilor, a Politelor de Asigurare, etc.
-
19
ANALIZA INAINTE DE INCEPEREA EXECUTIEI (continuare)
T1- Managementul unui contract de lucrari - Generalitati
4.1 REVIZUIREA Sistemului de asigurare a Calitatii
Revizuirea Planului specific de calitate elaborat de Antreprenor,
Analiza PCCVI si a Programului Fazelor Determinante
Analiza sistemului de procesare a documentelor
Analiza sistemuluii de comunicare, inregistrare, arhivare, asigurare a trasabilitatii
4. 2 REVIZUIREA Planului de Management al mediului
Influenta pe parcursul pregatirii, desfasurarii, incheierii activitatilor
Influenta pe perioada de functionare
4.3 REVIZUIREA Planului SSM si intocmirea planului de Coordonare (HG 300 7
2006)
4.4 REVIZUIREA Manualului de Exploatare (FR)
-
20
SUPERVIZAREA PE PARCURSUL EXECUTIEI
T1- Managementul unui contract de lucrari - Generalitati
Monitorizarea Calitatii, Costului, Progresului fizic, Schimbarii CU PERMANENTA CONSIDERARE A ZONEI DE IMPACT A PROIECTULOUI (SCOPULUI)
1. Supervizarea calitatii constructiei (metoda,
standarde)
2. Supervizarea cantitatilor si costurilor
3. Supervizarea graficelor in timp (Gantt, de ex)
4. Supervizarea platilor
5. Supervizarea modificarilor
6. Supervizarea nemultumirilor (cauze de revendicare
-
21
SUPERVIZAREA LA FINALUL EXECUTIEI
T1- Managementul unui contract de lucrari - Generalitati
1. CARTEA CONSTRUCTIEI
2. REFACEREA MEDIULUI
3. GARANTIILE
4. MANUALE DE EXPLOATARE SI COMPORTARE IN TIMP
5. PROGRAME DE MONITORIZARE
6. INCHEIERE BUGETARA
SUPERVIZAREA PE PERIOADA DE NITIFICARE A DEFECTIUNILOR
1. DEFECTIUNI, PERFORMANTA
2. REMEDIERI; TESTE DUPA TERMINARE
3. GARANTII
-
22
T1- Managementul unui contract de lucrari - Generalitati
MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE RISC SI SPECIALE
VREME NEPRIELNICA
INCENDII
ZGOMOT, PRAF
APE
INTARZIERI IN EXECUTIE
INSTABILITATE SOL; EROZIUNE
-
23
T1- Managementul unui contract de lucrari - Generalitati
1. Pregatirea personalului
2. Motivarea personalului (lucru pt profesie, nu pt firma)
3. Perfectionarea comunicarii
4. Organizare de santier optima
5. Evitarea pierderilor de materiale sai a intarzierilor procurarii
6. Repectarea programarii muncii si imbunatatirea ei
7. Inspectii eficiente si analiza cu atentie a rapoartelor
8. Buna pregatire a Intalnirilor de santier si de progres. Minute
9. Asigurarea functionarii si performantelor utilajelor de lucru
10. Conditii de munca si de securitate
11. Asigurarea permanenta a calitatii
MANAGEMENTUL PRODUCTIVITATII
-
24 CCI 2009RO161PR040, Asisten tehnic pentru sprijin managerial n implementarea proiectului SMID Alba
PRACTICI PRIVIND COMUNICAREA NTRE PRI
Tipul de relaii contractuale utilizat
Cele 2 contracte stabilesc regulile i sistemul de comunicare
T2. Actorii implicati. Responsabilitati
-
25 CCI 2009RO161PR040, Asisten tehnic pentru sprijin managerial n implementarea proiectului SMID Alba
AUTORITATEA DE MANAGEMENT ORGANISMUL DE IMPLEMENTARE FURNIZORI UTILITATI (GAZ, APA, CANALIZARE, ABUR, ELECTRICITATE) AUTORITATEA DE MEDIU AUTORITATEA DE GOSPODARIRE A APELOR AUTORITATEA DE SANATATE INSPECTORATUL PENTRU SITUATII SPECIALE PRIMARII CONSILII JUDETENE Orice ADI care e implicata VECINI SI BENEFICIARI
T2. Actorii implicati. Responsabilitati
-
26 CCI 2009RO161PR040, Asisten tehnic pentru sprijin managerial n implementarea proiectului SMID Alba
MMGA
Responsabil UIP
Beneficiarul
- Investitii
- financiar - achizitii
- personal auxiliar
-
Proprietar teren
Servicii utilitati
Manager de
proiect
Echipa experti Asistena tehnic, personalul operator,personal
functional
Inginer
Contractorul (Lider
asociere)
OI, ARPM
Nivel contractual
Supervizare
CONTRACT
PR-EXEC Echipa supervizare
Tert sustinator
Asociat
1(proiectant)
Furnizori
(subcontractanti
nominalizati)
Echipa UIP
T2. Actorii implicati. Responsabilitati
-
Clauza 2 - Beneficiarul
27 CCI 2009RO161PR040, Asisten tehnic pentru sprijin managerial n implementarea proiectului SMID Alba
Asigura Antreprenorului punerea in posesie a santierului dar o si poate retrage, daca acesta nu a prezentat Garantia de Buna Executie. Accesul si posesia se
asigura la un termen care sa permita Antreprenorului sa respecte data de
incepere a Lucrarilor (2.1 [Dreptul de Acces pe Santier])
Termenul e stabilit in Anexa la Oferta - INSTIINTARE
Intarzierea de catre Beneficiar poate provoca o Revendicare A
Intarzierea de catre A (de ex transmitere intarziata a Doc A) , A nu mai
poate revendica in tarziere sau costuri
Beneficiarul va asigura (unde este in masura), la cerereaAntreprenorului, asistenta (Clauza 2,2[Autorizatii, Acorduri, Aprobari])
Beneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului si alti eventuali antreprenori ai Beneficiarului pe Santier (Clauza 2.3 {Personalul Beneficiarului] sa aplice clauza 4.6 [Colaborarea.] , Clauza 4.8 a,b,c[Proceduri de Securitate] si
Clauza 4.18 [Protectia Mediului]
T2. Actorii implicati. Responsabilitati
-
Clauza 2 - ....Beneficiarul
28 CCI 2009RO161PR040, Asisten tehnic pentru sprijin managerial n implementarea proiectului SMID Alba
Prezinta dovada asigurarii resurselor financiare necesare pentru plata Pretului
Contractului (estimat) , in termen de 28 de zile de la solicitarea Antreprenorului.
(2.4[Asigurarea resurselor Financiare de catre Beneficiar])
In conformitate cu Clauza 14[Pretul Contractului si Platile]
Daca intentioneaza sa modifice semnificativ conditiile va
instiinta A
Beneficiarul poate, daca se considera indreptatit, sa solicite o plata (potrivit
clauzelor contractului) si/sau o prelungire a Perioadei de Notificare a Defectelor.
Suma poate fi dedusa din Pretul Contractului si din Certificatele de Plata. Aceasta
activitate se desfasoara cu implicarea Inginerului (2.5)[Revendicarile Beneficiarului]
B+I vor trimite in acest caz o instiintare (de revendicare)
In cazul platilor aferente situatiilor 4.19[Electricitate, Apa si Gaz], 4.20
[Utilajele Beneficiarului si Materiale Asigurate Gratuit], sau alte servicii
solicitate de A, nu e necesara Instiintarea
Restituie Garantia de Buna Executie Antreprenorului (Clauza 4.2 [Garantia de
Buna executie])
T2. Actorii implicati. Responsabilitati
-
Clauza 2 - ....Beneficiarul
29 CCI 2009RO161PR040, Asisten tehnic pentru sprijin managerial n implementarea proiectului SMID Alba
Prezinta dovada asigurarii resurselor financiare necesare pentru plata Pretului
Contractului (estimat) , in termen de 28 de zile de la solicitarea Antreprenorului.
(2.4[Asigurarea resurselor Financiare de catre Beneficiar])
In conformitate cu Clauza 14[Pretul Contractului si Platile]
Daca intentioneaza sa modifice semnificativ conditiile va
instiinta A
Beneficiarul poate, daca se considera indreptatit, sa solicite o plata (potrivit
clauzelor contractului) si/sau o prelungire a Perioadei de Notificare a Defectelor.
Suma poate fi dedusa din Pretul Contractului si din Certificatele de Plata. Aceasta
activitate se desfasoara cu implicarea Inginerului (2.5)[Revendicarile Beneficiarului]
B+I vor trimite in acest caz o instiintare (de revendicare)
In cazul platilor aferente situatiilor 4.19[Electricitate, Apa si Gaz], 4.20
[Utilajele Beneficiarului si Materiale Asigurate Gratuit], sau alte servicii
solicitate de A, nu e necesara Instiintarea
Restituie Garantia de Buna Executie Antreprenorului (Clauza 4.2 [Garantia de
Buna executie])
T2. Actorii implicati. Responsabilitati
-
Clauza 4 - Antreprenorul
30 CCI 2009RO161PR040, Asisten tehnic pentru sprijin managerial n implementarea proiectului SMID Alba
Proiecteaza si executa Lucrarile conform cerintelor Contractului (4.1)
Asigura Documentele, Echipamentele, Personalul necesare pentru proiectarea, executia, terminarea lucrarilor si remedierea defectiunilor (4.1)
Este responsabil pentru corectitudinea, stabilitatea si siguranta operatiunilor de santier si a tehnologiilor utilizate (4.1)
Orice modificare a tehnologiilor utilizate in executie sau a altor masuri trebuiesc supuse aprobarii Inginerului (4.1)
Asigura, in termen de 15 zile de la data semnarii Acordului Contractual, Garantia de Buna Executie (4.2)
Numeste un Reprezentant al sau, imputernicit cu toata autoritatea necesara pentru a actiona in numele sau (4.3)
Daca Reprezentantul sau nu este definit in Contract, numirea, revocarea si/sau inlocuirea lui se poate face numai cu aprobarea Inginerului (4.3)
T2. Actorii implicati. Responsabilitati
-
Clauza 4 - ........Antreprenorul
31 CCI 2009RO161PR040, Asisten tehnic pentru sprijin managerial n implementarea proiectului SMID Alba
Poate nominaliza prin Oferta si prezenta la semnarea Acordului
Contractual subantreprenorii pentru executarea Lucrarilor. Acestia nu pot fi desemnati a executa intreaga lucrare. Ei nu pot fi inlocuiti, dupa
semnarea Acordului Contractual, fara acceptul Inginerului (4.4)
Subantreprenorii pot fi nominalizati (dupa inceperea lucrarilor) si de catre
Inginer, dar numai daca Antreprenorul nu ridica obiectii justificate impotriva acestora (4.5).
Instituie un sistem al calitatii. Acesta poate fi auditat de catre Inginer
(4.9)
La aparitia unor conditii fizice imprevizibile (cu exceptia conditiilor
climaterice) are dreptul, cu prezentarea unor justificari corecte, la
prelungirea perioadei de executie si/sau plata unor costuri suplimentare
ce vor fi incluse in Pretul Contractului. Este necesar acordul Inginerului
(4.12)
T2. Actorii implicati. Responsabilitati
-
Clauza 4 - ........Antreprenorul
32 CCI 2009RO161PR040, Asisten tehnic pentru sprijin managerial n implementarea proiectului SMID Alba
Antreprenorul nu poate retrage de pe santier nici-un Utilaj important fara
acordul Inginerului (4.17)
Va asigura protectia mediului prin luarea de masuri impotriva poluarii ce
poate aparea ca o consecinta a activitatilor sale (4.18)
Antreprenorul poate utiliza energia electrica, apa, gazul sau alte utilitati
ale Beneficiarului, aflate in zona, conform prevederilor Contractului (4.19)
Antreprenorul va intocmi, lunar, in 6 exemplare Rapoarte privind executia
lucrarilor, pana la finalizarea acestora confirmata prin Certificatul de
Receptie la Terminarea Lucrarilor (4.21)
Dupa emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor,
Antreprenorul va indeparta Utilajele, molozul, excesul de Materiale,
gunoiul si Lucrarile Provizorii (4.23)
T2. Actorii implicati. Responsabilitati
-
33
T3. ORDINUL DE INCEPERE
Inginerul va transmite Antreprenorului o instiintare privind Data de Incepere a
lucrarilor cu cel putin 7 zile inainte de aceasta data. Cu exceptia altor prevederi ale
Conditiilor Speciale Data de Incepere a lucrarilor nu va depasi cu mai mult de 42 de
zile data primirii de catre Antreprenor a "Acordului Contractual ,
Antreprenorul va incepe proiectarea si executia Lucrarilor cat mai curand posibil dupa
Data de Incepere si va continua executia Lucrarilor cu promptitudine si fara intarzieri.
(clauza8.1)
Aceast ntiinare poate fi emis pentru lucrri n ansamblul lor sau succesiv pentru anumite sectoare sau tipuri de lucrri.
Dac Beneficiarul nu reuete s asigure accesul i posesiunea antierului n termenul stabilit, se poate ntrzia Data de ncepere a Lucrrilor i pot aprea consecine serioase. Este recomandat cu precdere a nu se semna nici un contract dac ndeplinirea prevederilor Sub-Clauzei 2.1 i a Sub-Clauzei 8.1 nu este cert
n cazul n care Beneficiarii tiu c Data de ncepere a unei pri a Lucrrilor va fi ntrziat, este recomandat definirea acestei pri ca Sector (n Anexa la Ofert) i definirea unor Date de ncepere a Lucrrilor diferite pentru fiecare Sector
-
Ordinul 774 din 2013 introduce Clauza Speciala 1.1.6.12 Memorandumul de Clarificare" ca Document al Contractului
34 CCI 2009RO161PR040, Asisten tehnic pentru sprijin managerial n implementarea proiectului SMID Alba
T3. ORDINUL DE INCEPERE
Acesta este acordul semnat de pri naintea semnrii Acordului Contractual cu privire la:
completarea unor documente, renoirea valabilitii unor documente, confirmarea listelor de personal i a prezenei pe sit, fixarea unor termene de predare a documentelor sau documentaiilor, referiri la programul de lucru, adugarea unor echipamente care nu au fost precizate n documentaia de
achiziie, autorizaii sau restricii date de autoritile locale, alte detalii tehnice, experiena persoanalului care va fi schimbat fa de propunerea din
documentaia de achiziie pe perioada de derulare a Contractului, normative i/sau standarde, orice alte documente sau precizri care se impun naintea semnrii Acordului
Contractual.
-
Inaintea emiterii Ordinului de Incepere se verifica (Inginerul, daca este numit, participa activ)
35 CCI 2009RO161PR040, Asisten tehnic pentru sprijin managerial n implementarea proiectului SMID Alba
T3. ORDINUL DE INCEPERE
Toate Documentele Contractului Garantia de Buna Executie, Garantia de returnare a avansului,
asigurarile
Toate Documentele privind proprietatea asupra amplasamentelor si corecdtitudinea lor
Toate avizele si acordurile emise si valabilitatea lor Existenta Autorizatiilor de Construire si valabilitatea lor Punerea in acord a Manualelor si Procedurilor UIP , de Supervizare si a
Manualelor de Asigurare a Calitatii.
Stabilirea unui Sistem de Comunicare coerent si saimplu Documentatia tehnica de proiectare a Beneficiarului, in cazul FIDIC
ROSU
-
36 CCI 2009RO161PR040, Asisten tehnic pentru sprijin managerial n implementarea proiectului SMID Alba
T3. ORDINUL DE INCEPERE
Art. 3.6 . Organizarea primei intalniri de managem,ent, in
care se stabileste calendarul intalnirilor Nu se precizeaza termenul dar e indicat sa se organizeze imediat dupa Emiterea OI.
Se pot conveni :
Procedura de comunicare Forma si conditiile Jurnalului de Santier (clauza 4.25) Forma si modul de raportare a personalului si utilajelor din santoier (art.
6.10)
Forma si formularele raportului Antreprenorului si al Situatiilor de plata si grilele de verificare pe care Inginerul le va folosi
Forma si procedura de avizare a produselor (materiale si echipamente) Modul de lucru pentru urmarirea programului de executie Metodele de masurare, etc.
-
DATE SI DOCUMENTE E PREGATITOARE CE TREBUIE AVUTE IN VEDERE la
emiterea OI
Art. 4.3 Reprezentantul Antreprenorului isi va prelua functia la data de
incepere
Art. 4.8 Stadiul de pregatire si data transmiterii Planul Propriu SSM (care
trebuie trimis in 28 de zile de la data semnarii contractului.
Trimiterea Instiintarii catre organismele ce verifica SSM asupra inceperii
lucrarilor, inainte de data efectiva a inceperii acestora.
Art 4.9 Planului de Asigurare a Calitatii - trebuie predat in termen de 28 de zile
de la semnarea Contractului
Art. 4.22 Planul de Management al Traficului, in 21 de zile de la data inceperii.
Executia nu poate incepe inainte de aprobarea acestui plan de catre Inginer.
Planul se avizeaza prin grija Beneficiarului, in termen de cel mult 30 de zile de
la depunerea lui de catre Antreprenor
37
T3. ORDINUL DE INCEPERE
-
DATE SI DOCUMENTE E PREGATITOARE CE TREBUIE AVUTE IN VEDERE la
emiterea OI
Art. 8.3 In termen de 28 de zile de la instiintarea asupra datei de incepere,
Antreprenorul va rezenta Preogramul de executie detaliat. /21 de zile de la data
inceperii
Art 18 Asigurarile si politele, la termenele prevazute prin Anexa la Contract
Instiintarea ISC asupra datei inceperii lucrarilor (formular tipizat, de la ISC)
38
T3. ORDINUL DE INCEPERE
-
39
T4. SUPERVIZARE. INGINER
Clauza 3 - INGINERUL
Inginerul poate sa delege sarcini si implicit si autoritatea sa unor asistenti
(ingineri rezidenti si/sau inspectori independenti). Acestia trebuie sa aiba calificarea si competenta necesara si corespunzatoare.
Exceptie de delegare a autoritatii luarea deciziilor in aplicarea
Sub-Clauzei 3.5 (Stabilirea Modului de Solutionare) [3.2]
Inginerul poate solicita Antreprenorului detalii privind masurile si metodele
propuse de acesta pentru executarea Lucrarilor.
Orice modificare a proiectului sau tehnologiei de realizare a Lucrarilor
trebuie aprobata de Inginer (4.1)
Inginerul primeste o copie a Garantiei de Buna Executie in termen de 15 zile de la semnarea Acordului Contractual (4.2). Aceasta conditioneaza o
serie de activitati ulterioare.
-
40
T4. SUPERVIZARE. INGINER
Clauza 3 - INGINERUL
Inginerul aproba numirea si/sau revocarea Reprezentantului
Antreprenorului nenominalizat in Contract (4.3)
Inginerul aproba Subcontractantii nenominalizati in Contract (4.4)
Inginerul analizeaza si propune aprobarea unor eventuale modificari de
termene sau costuri suplimentare ca urmare a unor erori de trasare a
lucrarilor (4.7)
Inginerul auditeaza sistemul de asigurare a calitatii propus de Antreprenor
(4.9)
Inginerul propune spre aprobare eventuale prelungiri de termen si costuri
suplimentare in cazul aparitiei unor Conditii Fizice Imprevizibile (4.12)
Inginerul aproba retragerea de pe Santier a Utilajelor importante (4.17)
-
41
T4. SUPERVIZARE. INGINER
Clauza 3 - INGINERUL
Inginerul aproba cantitatile si sumele datorate de Antreprenor Beneficiarului pentru utilizarea unor facilitati si/sau Utilaje puse la dispozitie de acesta din urma (4.19; 4.20)
Inginerul primeste de la Antreprenor Rapoartele lunare privind Evolutia Executiei Lucrarilor (4.21)
Inginerul aproba proiectantii, verificatorii de proiecte si Subantreprenorii de proiectare propusi de Antreprenor, inclusiv referintele acestora (5.1)
Inginerul aproba Documentele Antreprenorului revizuite (numai acelea specificate in Cerintele Beneficiarului) in termen de 21 de zile de la primirea acestora.
Executia lucrarilor la care face referire Documentele Antreprenorului prezentate spre revizuire nu pot fi incepute fara aprobarea Inginerului
(5.2)
-
42
T4. SUPERVIZARE. INGINER
Clauza 3 - INGINERUL
Orice modificare ca urmare a modificarii Standardelor sau Normelor Tehnice aparute pe perioada executarii Lucrarilor si care comporta o prelungire de termen si/sau costuri suplimentare se aproba de catre Inginer (5.4)
Inginerul decide privitor la modul de prezentare a Documentelor Conforme cu Executia, tinand seama si de prevederile din Cerintele Beneficiarului. Lucrarile nu pot fi considerate terminate pana cand se prezinta aceste Documente si nu se emite Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor (5.6)
Inginerul aproba eventuale solicitari ale Antreprenorului de a lucra in afara orelor de program de lucru sau in zile declarate nelucratoare in mod oficial (6.5)
Inginerul poate cere Antreprenorului inlaturarea justificata a oricarei persoane angajata pe Santier inclusiv pe Reprezentantul Angajatorului (6.9)
-
43
T4. SUPERVIZARE. INGINER
Clauza 3 - INGINERUL
Inginerul va primi, lunar, informatii privind Personalul Antreprenorului
(numar, categorii) precum si Utilajele Antreprenorului existente pe Santier
(6.10)
Inginerul poate solicita prelevarea de probe suplimentare fata de cele
prevazute in Standardele tehnice sau specificate in Contract (7.2)
Inginerul va executa examinarea, inspectia, masuratorile si testele
necesare in cazul Lucrarilor ce devin ascunse (7.3)
Inginerul participa la efectuarea Testelor prevazute in Contract si poate solicita teste suplimentare (7.4)
Inginerul poate sa solicite Antreprenorului inlaturarea unor materiale,
echipamente sau utilaje si refacerea oricarei lucrari daca nu sunt conforme
Contractului (7.6)
-
44
T4. SUPERVIZARE. INGINER
Clauza 3 - INGINERUL
Inginerul transmite Antreprenorului Data de Incepere a Lucrarilor cu cel putin 7 zile inainte de aceasta Data, dar nu mai mult de 42 de zile da la semnarea Acordului Contractual (8.1)
Inginerul analizeaza Programul de Executie transmis de Antreprenor si daca nu este satisfacut de acesta va solicita actualizarea lui (8.3)
Inginerul aproba o eventuala prelungire a Duratei de Executie a Lucrarilor solicitata de Antreprenor (8.4)
Inginerul poate dispune Antreprenorului suspendarea executarii Lucrarilor sau a unei parti a acestora (8.6)
Inginerul emite Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor (10.1; 10.2; 10.3)
Inginerul stabileste Costul eventualelor Inspectii solicitate de el si care nu au stabilit cauze ale Defectelor imputabile Antreprenorului. Aceste Costuri se include in Pretul Contractului (11.8)
-
45
T4. SUPERVIZARE. INGINER
Clauza 3 - INGINERUL
Inginerul emite Certificatul de Receptie Finala (11.9)
Inginerul are dreptul de a initia Modificari inainte de emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor (13.1)
Inginerul aproba Modificarile aparute ca urmare a unei propuneri de optimizare a proiectului (13.2; 13.3)
Inginerul emite instructiuni de utilizare a Sumelor Provizionate (13.5)
Inginerul emite Certificatele Interimare de Plata pentru prima transa de Avans (14.2) si Certificate Interimare de Plata Lunare (14.6)
Inginerul autorizeaza Plata Sumelor Retinute, dupa emiterea Certificatelor de Receptie la Terminarea Lucrarilor (Sectoare de Lucrari), precum si la expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor (14.9)
Inginerul emite Scrisoare de Descarcare care confirma Situatia Finala de Lucrari (14.12)
Inginerul emite Certificatul Final de Plata in termen de 28 de zile de la primirea Situatiei Finale de Lucrari (14.13)
-
46
T4. SUPERVIZARE. INGINER
Obligatiile zilnice ale Inginerului
Supervizarea activitatilor Antreprenorului pe santier (respectand legile locale, standardele de constructie, ordinea publica, sanatatea si siguranta precum si protectia mediului, obligatiile contractuale);
Verificarea calitatii lucrarilor (aprobarea materialelor, executia si rezultatul testelor de rutina);
Emiterea instructiunilor, aprobarea esantioanelor, respingerea materialelor si a lucrarilor care nu corespund cerintelor din contract, asistarea la testare, cererea de teste aditionale;
Aprobarea sau respingerea de subcontractori sau furnizori (altii decat cei nominati in Contract) sau a personalului de pe santier al Antreprenorului;
Suspendarea lucrarilor (in caz de necesitate);
-
47
T4. SUPERVIZARE. INGINER
Obligatiile zilnice ale Inginerului
Delegarea autoritatii sale, in caz de necesitate, catre alti
membri ai echipei de supervizare (adjuncti);
Aprobarea sau respingerea partilor proiectate de
Antreprenor, si propuneri pentru Buna Executie a
Lucrarilor;
Aprecierea lucrarilor incheiate, solicitarea zilelor lucratoare, atunci cand este cerut;
Propunerea de imbunatatiri de orice fel, emiterea de
planse noi sau revizuite fara schimbarea prevederilor din
Contract;
-
48
T4. SUPERVIZARE. INGINER
Obligatiile zilnice ale Inginerului
Verificarea valorii articolelor de lucrari neprevazute, plangeri si/sau dispute financiare; examinarea si inaintarea catre Beneficiar a cererilor de prelungire a termenelor de executie ale Antreprenorului;
Rezolvarea oricaror dispute sau probleme contractuale pe cale amiabila;
Obtinerea aprobarii anterioare a Beneficiarului inainte de a exercita vreun tip de autoritate, daca aceasta cerinta este mentionata in Conditiile Particulare ale Contractului.
Organizarea de reuniuni ad-hoc cu Beneficiarul si alti membri ai echipei de supervizare, oricand este necesar;
-
49
T4. SUPERVIZARE. INGINER
Obligatiile zilnice ale Inginerului
Verificarea si aprobarea Certificatelor de Plati Intermediare,
recomandarea pentru acceptarea de catre Beneficiar;
Initializarea, negocierea si aprobarea Instructiunilor de
Modificare;
Scrierea de Rapoarte Trimestriale Intermediare (6-luni,
conform termenilor de referinta din Acordul de Consultanta)
-
50
T4. SUPERVIZARE. INGINER
Obligatiile zilnice ale Inginerului
Verificarea si aprobarea Certificatelor de Plati Intermediare,
recomandarea pentru acceptarea de catre Beneficiar;
Initializarea, negocierea si aprobarea Instructiunilor de
Modificare;
Scrierea de Rapoarte Trimestriale Intermediare (6-luni,
conform termenilor de referinta din Acordul de Consultanta)
-
51
T5. Raportul de Progres
Clauza 4.21 RAPORTUL ASUPRA EVOLUTIEI LUCRARILOR
Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale, rapoartele lunare privind evolutia executiei Lucrarilor vor fi
elaborate de catre Antreprenor si transmise Inginerului in
sase exemplare. Primul raport va acoperi perioada pana la
sfarsitul primei luni calendaristice consecutive Datei de
Incepere. Restul rapoartelor vor fi prezentate in fiecare luna,
in termen de 7 zile dupa ultima zi a perioadei cuprinsa in
raport.
Raportarea va continua pana la terminarea de catre Antreprenor a tuturor lucrarilor ramase la data de terminare
specificata Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor .
-
52
T5. Raportul de Progres
Clauza 4.21 RAPORTUL ASUPRA EVOLUTIEI LUCRARILOR
Fiecare raport va include:
(a) grafice si descrieri detaliate ale evolutiei inregistrate, incluzand fiecare
etapa de proiectare, Documentele Antreprenorului, achizitie, fabricatie,
livrari pe Santier, constructie, montaj, testare, punerea in functiune si
efectuarea probelor;
(b) fotografii care sa reprezinte stadiul fabricatiei si evolutia lucrarilor pe
Santier;
(c) pentru producerea fiecarui subansamblu principal al Echipamentelor si
pentru Materiale, se vor prezenta: numele producatorului, locul de
asamblare, procentul de realizare, datele planificate si cele realizate pentru:
(i) inceperea asamblarii;
(ii) inspectiile facute de Antreprenor;
(iii) testele, si
(iv) transportul si sosirea pe Santier;
(d) detaliile prezentate in Sub-Clauza 6.10 [Raportari privind Personalul si
Utilajele Antreprenorului];
-
53
T5. Raportul de Progres
Clauza 4.21 RAPORTUL ASUPRA EVOLUTIEI LUCRARILOR
(e) copii ale documentelor de asigurare a calitatii, rezultatele testelor si
certificatele de calitate pentru Materiale; (f) lista Modificarilor, a instiintarilor transmise potrivit prevederilor
SubClauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarului] si a celor transmise potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorului]; (g) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra
oricaror incidente neprevazute si activitati in legatura cu aspectele de mediu
si relatiile publice; si (h) comparatii intre evolutia reala a Lucrarilor si cea planificata,
prezentand detalii referitoare la orice evenimente sau circumstante care pot
periclita terminarea lucrarilor conform prevederilor Contractului si masurile care se adopta (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea intarzierilor.
-
54
T6. Modificari. Proceduri
-
55
T6.Modificari. Proceduri
-
56
T6. Modificari. Proceduri
-
57
T6. Modificari. Proceduri
-
58
T6. Modificari. Proceduri
-
59
T7. Certificatul Interimar de plata
Documente ce stau la baza emiterii CIP
RAPORTUL LUNAR AL ANTREPRENORULUI
SITUATIA DE LUCRARI
PROGRAMUL DE EXECUTIE SI BUGETUL
RAPOARTELE PRIVIND VERIFICAREA CALITATII
RAPOARTELE SSM SI DE MEDIU
LIVRARILE DE MATERIALE SI ECHIPAMENTE
AVANSUL, RETURNARILE, RETINERUKE
MODIFICARILE, INSTRUCTIUNILE, REVENDICARILE
MASURATORILE SI EVALUARILE. REZULTATELE TESTELOR
-
60
T7. Certificatul Interimar de plata
Conditii in care se elibereaza CPI
Inginerul are dreptul de a respinge lucrarile contractorului, iar acesta din
urma trebuie sa se conformeze Cl. 7.6 (Remedieri). Fidic 1999 - Cl. 7.5
Inginerul si contractorul vor cadea de acord asupra lucrarilor executate.
In cazul in care Contractorul nu poate prezenta documente sau nu prezinta
dovezi suplimentare substantiale / valide pentru executia fiecarei lucrari,
certificatul eliberat de inginer va fi considerat ca fiind final. FIDIC 1999 -
Cl. 12.1, 12.2 si 12.3 (Teste dupa terminare, daca e cazul)
ATENTIE : FARA PREZENTAREA RAPORTULUI NU SE EMITE CERTFICATDE
PLATA SI NU SE EXECUTA PLATI !!!
-
61
T7. Certificatul Interimar de plata
Conditii in care se elibereaza CPI
Impreuna cu Raportul de mai sus, Contractorul va trimite la sfaristul
fiecarei perioade de plata stabilita prin contract (in cazul acestui contract conform graficului de plati, anexa 9 din Contractul de proiectare si
executie lucrari) ori la sfarsitul fiecarei luni, daca perioadele de plata nu
sunt stabilite expres Situatie de Lucrari (executate), in sase exemplare, intr-o forma aprobata de catre Inginer ( neaparat necesara in Manualul de
Supervizare), in care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se
considera indreptatit. Fidic 1999 - Cl. 14.3
-
62
T7. Certificatul Interimar de plata
Conditii in care se elibereaza CPI Situatia de lucrari va include urmatoarele valori, dupa caz, care vor fi exprimate in monedele in care se
plateste Pretul Contractului (RON), in ordinea de mai jos:
a) valoarea estimata a contractului pentru Lucrarile executate si Documentele Antreprenorului
(documentele tehnice incluse in Cerintele beneficiarului exprimate prin sectiunile Documentatiei
de Atribuire si oferta acceptata , respectiv - conform Clauzei 5.2 FIDIC) elaborate pana la
sfarsitul lunii , inclusiv Modificarile, dar excluzand articolele descrise in sub-paragrafele de la
(b) la (g) de mai jos);
b) orice suma care trebuie adaugata sau dedusa datorita modificarii legilor si preturilor, potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 13.7 [Actualizari Generate de Modificari ale Legilor] si Sub-Clauzei 3.8
[Actualizari Generate de Modificari ale Preturilor]; c) orice suma care este dedusa ca retinere, calculata prin aplicarea procentului de
retinere, prevazut in Anexa la Oferta, la totalul sumelor de mai sus, pana cand suma astfel
retinuta de catre Beneficiar va ajunge la limita Sumei Retinute (daca exista), prevazuta in Anexa
la Oferta
d) orice sume care trebuie adaugate sau deduse pentru plata in avans si rambursari, potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Plata in Avans]; e) orice sume care trebuie adaugate sau deduse pentru Echipamente si Materiale, potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente si Materiale destinate Lucrarilor];
f) orice alte adaugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau in
alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 [Revendicari, Dispute si Arbitraj],
g) deducerea sumelor aprobate in Certificatele de Plata anterioare
-
63
T7. Certificatul Interimar de plata
Conditii in care se elibereaza CPI
Conform legii aplicabile, Documentele Anteprenorului (in cazul in care nu exista alte prevederi contractuale suplimentare specifice vor cuprinde :
Devizele
Atasamentele
Documentele vor fi elaborate conform legii, pentru luna la care se face referirea si vor cuprinde :
1. F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
2. F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
3. F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
4. F4 - Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari
5. F5 - Fisa tehnica pentru utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari
6. F6 - Graficul general de realizare a investitiei publice
7. DG - Deviz general
8. DO - Devizul obiectului
9. Lista de materiale la nivel de investitie, obiect sau deviz
10. Lista de utilaje la nivel de investitie, obiect sau deviz
11. Lista de manopera la nivel de investitie, obiect sau deviz
12. Lista de transport la nivel de investitie, obiect sau deviz
13. Raport cumulativ al situatilor de plata
14. Centralizatorul situatilor de plata
-
64
T7. Certifica
-
65
T7. Certifica
-
66
T7. Certificatul Interimar de plata
Conditii in care se elibereaza CPI
Certificatul de plata care se emite dupa terminarea lucrarilor este tot un CIP.
Se va avea in vedere ca transmiterea Situatiei de Lucrari la Terminare se face in
termen de 84 de zile de la emiterea Certificatului de Receptie la Terminare
-
67
T6. Certificatul Interimar de plata
Conditii in care se elibereaza CPI
-
68
T7. Certificatul Interimar de plata
Conditii in care se elibereaza CPI
Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului, fiecare
perioada de revizuire nu va depasi 21 de zile, calculate de la data la
care Inginerul primeste Documentul Antreprenorului si instiintarea
Antreprenorului.
Inginerul va putea, in perioada de revizuire, sa instiinteze
Antreprenorul daca un Document al Antreprenorului nu corespunde
prevederilor Contractului (in masura in care este mentionat). Daca un
Document al Antreprenorului este necorespunzator, acesta va fi
corectat pe cheltuiala Antreprenorului, revizuit si retransmis (si, daca
este specificat, aprobat) in conformitate cu prevederile mentionate
mai sus.
-
69
T8. Revendicari
Revendicarile Beneficiarului
NU
APARITIA Evenimentului sau
Circumstantei care genereaza
Revendicarea Beneficiarului
INGINERUl executa o Determinare in
concordanta cu Cl. 3.5
Beneficiarul Notifica o Revendicare in
conformitate cu Cl 2.5 (de indata ce ev. pare)
Sunt de acord A si B cu Determinarea ?
DISPUTA
Contractul continua
Determinarea ?
DA
Beneficiarul e indreptatit la
Revendicari:
A. -Potrivit prevederilor unei Conditii
Generale -Potrivit unei clauze a Contractului
-La o prelungire a PND
In aceste cazuri, va trimite de indata o Instiintare
B. Pentru revendicari
-potrivit Cl. 4.19 /Electr, apa gaz) -potrivit Cl. 4.20 Utilajele Beneficiarului
- pentru alte servicii solicitate de
Antreprenor, instiintarea nu mai e necesara
-
70
T8. Revendicari
Revendicarile Beneficiarului
Detaliile din Instiintare trebuie sa specifice Clauza sau o alta
motivatie si trebuie sa justifice suma.
Suma poate fi dedusa din Pretul Contractului si din Certificatele de
Plata. Beneficarul va fi indreptatit sa compenseze sau sa opereze o
deducere dintr- o suma confirmata sau sa o revendice
Antreprenorului numai in conditiile Cl 2.5 (e necesara determinarea
Inginerului, conform cl. 3.5)
-
71
T8. Revendicari
Revendicarile Beneficiarului SubCl.
Denumirea
Dreptul la revendicare al Beneficiarului
4.19 Electricitate, Apa
si Gaz
Sumele de plata pentru utilizarea energiei electrice, apei,
gazului si a altor servicii
4.20 Utilajele
Beneficiarului si
Materialele
Asigurate Gratuit
In cazul in care Antreprenorul foloseste echipamente si
materiale de acest fel
7.5 Respingerea In cazul in care respingerea si repetarea testelor provoaca
Beneficiarului ccosturi suplimentare
7.6 Lucrari de
Remediere
In cazul in care Antreprenorul nu reuseste sa se urmeze
Instructiunille Ingineruloui de a se conforma cerintelor prevazute prin contract (indepartarea de pa santier si inlocuirea echipamentelor , executia de lucrari)
8.6 Ritmul Evolutiei
Lucrarilor
Daca metoda de executie revizuita pricinuieste
Beneficiarului costuri suplimentare
8.7 Penalitati de
Intarziere
Daca Antrelrenorul nu resuseste sa se conformeze
termenului de execdutie , (potrivit Clauzei 8.2)
9.4
Rezultate Necorespunzatoa-re ale Testelor la Terminare
Daca Lucrarile sau Sectiunile nu trec testele la terminare
(potrivit clauzei 9.3 /Repetarea Testarii) , iar Beneficiarul receptioneaza proiectul , valoarea redusa a lucrarilor
-
72
T8. Revendicari
Revendicarile Beneficiarului SubCl.
Denumirea
Dreptul la revendicare al Beneficiarului
11.3
Prelungirea Perioadei
de Notificare a
Defectiunilor
Daca si in masura in care Lucrarile, Sectoarele sau partile
importante sau un element important al Lucrarilor ( asa cium se poate intampla dupa Receptia la Terminare) nu poate fi folosit in scopul propus din cauza unei defectiuni sau a unei deteriorari cauzate de Antreprenor.
11.4
Nereusita de a
remedia Defectiunile
Daca Antreprenoprul nu reuseste sa remedieze defectiunile
sau deteriorarile pana la data notificata si daca aceste lucrari
de remediere trabuiau executate pe cheltuiala
Antreprenorului
15.4 Plata dupa reziliere Dupa rezilierea de catre Beneficiar , costurile de executie,
terminare si remediere a defectiunilor si deteriorarilor,
despagubiri pentru intarzierea terminarii lucrarilor 18.1
Asigurare Generala
Daca Antreprenorul nu reuseste sa incheie si sa mentina o
asigurare valabila si care este solicitata sa fie incheiata si mentinuta prin Contract, iar Beneficiarul nici nu omite si nici nu incheie o asigurare pentru acoperirea acestei neconformitati, orice suma care ar fi trebuir recuperata potrivit acestei asigurari
18.2
Asigurare a Lucrarilor
si a echipamentului
Antreprenorului
In cazul in care, la mai mult dupa un an de la Data de Baza ,
asigurarea pentru deteriorarea sau pierderea de lucrari care este datoratra folosintei sau ocuparii de catre Beneficiar inceteaza sa fie disponibila in termeni comerciali rezonabili, suma echivalenta pe care ar fi platit- o Antreprenorul
-
73
T8. Revendicari
Revendicarile
Antreprenorului
Pentru evenimente sau
circumstante care se mqanifesta
continuu, deteliile transmise se
vor considera intermediare si vor
fi transmise lunar.
La 28 de zile dupa incetarea
impactului, Antreprenoruil va
transmite Revendicarea Finala
-
74
T8. Revendicari
Procedura interna a Antreprenorului
Revendicarile Antreprenorului
-
75
T8. Revendicari
Revendicarile
Antreprenorului
SubCl Descriere
Dreptul Antreprenorului de a revendica
1.9 Intarzieri in Transmiterea
Planselor si a Instructiunilor
Daca Inginerul nu transmite planse modificate in termen rezonabil
2.1
Dreptul de Acces pe Santier
Daca Beneficiarul nu nreuseste sa acorde accesul pe Santier in termenul stabilit
4.6
Colaborare Daca Antreprenorul inregistreaza costuri suplimentare sau intarzieri datoria
unor instructiuni ale Inginerului sau cerinte ale contraqctului carfe il impiedica
sa isi execute indatoririle de a permite desfasurarea activitatii de catre
personalul Beneficiarului, oricare alt contractor al Beneficiarului sau pentru
orice autoritate constituita legal
4.7 Trasarea Lucrarilor Pentru erori in stabilirea reperelor si cotelor ne nivel originale
4.12 Conditii Fizice Imprevizibile
In cazul intalnirii de conditii fizice imprevizibile
4.24
Vestigii
Timp si costuri care se pot atribuii unei instructiunio date
Antreprenorului de a trata desoperirile arheologice intalnite
-
76
T8. Revendicari
Revendicarile
Antreprenorului
SubCl Descriere
Dreptul Antreprenorului de a revendica
7.4 Testari Daca testarea este intarziata de catree sau dintr- o
cauza ce se poate atribui Beneficiarului
8.4 Prelungirea Duratei de
Executie
In cazul in care terminarea este sau va fi intarziata de
o cauza listata /8.2 si 10.1)
8.5 Intarzieri Cauzate de Autoritati
Daca autoritatilr publice provoaca intarzieri
neprevazute
8.9 Consecintele
Suspendarii
Daca Inginerul da o instructiune de suspendare a
Lucrarilor
10.2 Receptia unor Parti
de Lucrari
In cazul in care Beneficiarul provoaca intarzieri lla
receptia unor parti de lucrari
10.3 Receptia si Testele la
Terminarea Lucrarilor
Daca Beneficiarul intarzie vreun test la terminare
11.8 Stabilirea Cauzelor
Defectiunilor
Daca Antreprenorul e instruit sa caute cauzele unui
defect pentru care nu este raspunzator
-
77
T8. Revendicari
Revendicarile
Antreprenorului
SubCl
Descriere
Dreptul Antreprenorului de a revendica
12.3 Evaluarea (preturi unitare
noi)
Pentru lucrarile ale caror cantitati sunt afectate de variatii
12.4 Omisiuni Daca vreo lucrare care fusese prevazuta e omisa din cauza
unei variatii
13.2 Optimizarea Proiectului Daca prin optimizarea propusa se aduc economii
Beneficiarului sau reduceri ale Duratei de Executie
13.3 Procedura de Modificare Daca este emis un Ordin de Variatie
13.7 Actualizari Generate de
Modificari ale Legilor
Timp si costuri care se atribuie modificarilor legislative din
Tara
14.4
Graficul de Plati Daca platile interimare nu au fost definite pe baza
progresului actual si al progresului actual realizat in
executie si daca se determina ca progresul actual este
mai mic sau mai mare decat cel stabilit pentru plata ,
platile interimare trebuiesc revizuite
14.8 Intarzieri in efectuarea
platilor
In Cazul in care Antreprenorul nu este corespunzator sub-
clauzei14.7
-
78
T8. Revendicari
Revendicarile
Antreprenorului
SubCl Descriere
Dreptul Antreprenorului de a revendica
16.1
Dreptul Antreprenorului
de a Suspenda Executia
Lucrarilor
Daca Inginerul nu reuseste sa certifice sau Beneficiarul
nu reuseste sa plateasca sumenle certificate sau sa
dovedeasca existenta resurselor financiare iar
Antreprenorul a suspendat anterior lucrarile 16.4 Plata dupa rezilierea de
catre Antreprenor
Pentru pierderi si daune dupa rezilierea contractului
17.1 Despagubiri Costuri care se datoreaza unei situatii in care
Antreprenorul e despagubit de Beneficiar
17.4
Consecintele Riscurilor
Beneficiarului
Daca lucrarile, bunurie sau documentele Antreprenorului
au fost distruse sau deteriorate datorita unui risc al
Beneficiaruloui, dupa cum este stabilit in clauza 17.3
18.1
Cerinte pentru Asigurari
(daca Beneficiarul a
incheiat asigurarea)
Pentru prime, daca Beneficiarul nu reuseste sa exeucvte
asigurareapentru care este parte asiguratoare
19.4
Cerinte Generale pentru
Asigurari
In cazul in care Forta Majora il impiedica sa isi
indeplineasca obligatiile
-
79
T8. Revendicari
Revendicarile
Antreprenorului
SubCl
Descriere
Dreptul Antreprenorului de a revendica
19.6
Rezilierea Optionala,
Lichidare si Plati
Plata evaluata conform progresului a muncii efectuate si
altor costuri e impiedicata de o prelungire a Fortei Majore
si oricare Parte notifica asupra reziulierii
19.7
Exonerarea de Executare
a Contractului prin Efectul
Legii
Daca devine imposibil sau ilegal sa isi indeplineasca
obligatiile contractuale, Antreprenoprul poate fi eliberat
de performanta si sa revendice potrivit clauzei 19.6
-
DISCUTII, CLARIFICARI
CCI 2009RO161PR040, Asisten tehnic pentru sprijin managerial n implementarea proiectului SMID Alba
-
V mulumim!
Vlad Mircea
Tel: 07450040
E-mail:mvlad@recycling.ro
CCI 2009RO161PR040, Asisten tehnic pentru sprijin managerial n implementarea proiectului SMID Alba
top related