42_r-1- date referitoare la contract

1

Capitol 1

Capitol 1Date referitoare la ContractSectiunea 1Conditii de ContractSectiunea 2Conditii Speciale de ContractSectiunea 3Formulare

Capitol 1Date referitoare la Contract

Sectiunea 1Conditii de Contract

Conditii de Contract

Conditiile de contract cuprind Conditiile Generale si Conditiile Speciale.Conditii Generale

Conditiile Generale fac parte integranta din contract si reprezinta Conditii de Contract pentru Constructii de Cladiri si Lucrari Ingineresti Proiectate de Beneficiar Editia I din 1999 publicata de FIDIC (Federatia Internationala a Inginerilor Consultanti) traduse in limba romana si publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 51 bis, care se pot achizitiona de la centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome Monitorul Oficial, Bucuresti, Soseaua Panduri, Nr 1.

Operatorul economic va transmite impreuna cu oferta sa o copie a acestei pagini semnata de persoana autorizata sa semneze oferta, confirmand astfel ca accepta conditiile generale de contract. In acelasi sens, operatorul economic va semna fiecare pagina a Sectiunii 2, Conditii Speciale de contract.

Conditii Speciale

Autoritatea Contractanta are obligatia de a revizui modelul de Conditii Speciale inainte de publicarea anuntului de atribuire pentru fiecare contract nou, in vederea amendarii acelor prevederi modificate prin legi ulterioare emiterii Conditiilor Speciale.


Sectiunea 2Conditii Speciale de ContractConditii Speciale de Contract

Conditiile Speciale sunt stabilite mai jos. Clauzele din Conditiile Speciale sunt suplimentare sau amendeaza Conditiile Generale.

Numarul clauzelor acestor Conditii Speciale corespunde la, sau sunt suplimentare, acelora utilizate in Conditiile Generale.

ClauzaDispozitii

Clauza 1 Dispozitii Generale

Sub-Clauza 1.1 - Definitii

Sub-Clauza 1.1.1 - Contractul

Sub-Clauza 1.1.1.1Se sterge Sub-Clauza 1.1.1.1 si se inlocuieste cu urmatoarele:Contract inseamna Acordul Contractual, si toate documentele enumerate la punctul 2 din Acordul Contractual

Sub-Clauza 1.1.1.3Se sterge Sub-Clauza 1.1.1.3 si se inlocuieste cu urmatoarele:

Termenul Scrisoare de acceptare se inlocuieste cu Acordul Contractual care include orice conventii anexate cuprinzand acorduri intre si semnate de ambele Parti, iar data emiterii sau primirii Scrisorii de Acceptare reprezinta data semnarii Acordului Contractual.

Sub-Clauza 1.1.1.11Se introduce o noua Sub-Clauza cu urmatorul continut:

Scrisoarea de Atribuire reprezinta scrisoarea semnata si emisa de catre Autoritatea Contractanta si care face cunoscuta intentia acesteia de a accepta Scrisoarea de Oferta, inclusiv orice conventii anexate incluzand acorduri intre si semnate de ambele parti.

Sub-Clauza 1.1.2 Parti si Persoane

Sub-Clauza 1.1.2.11Se introduce o nou sub-clauza

Autoritate Contractanta inseamna persoana numit Beneficiar n Condiiile Generale de Contract i succesorii legali ai acestei persoane.

Sub-Clauza 1.1.3 - Date, Testari, Perioade si Terminare

Sub-Clauza 1.1.3.5 - Procesul Verbal de Receptie la Terminarea LucrarilorSe terge Sub-Clauza 1.1.3.5 i se nlocuiete cu urmtoarele:

Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor nseamn procesul verbal ntocmit i semnat n conformitate cu Legile n vigoare, de ctre comisia de recepie numit de ctre Autoritatea Contractanta, recomandnd sau nu recepionarea Lucrrilor, a Sectorului sau a unei pri de Lucrare (dup caz) de ctre Autoritatea Contractanta, potrivit prevederilor Clauzei 10.

Sub-Clauza 1.1.3.8 - Procesul Verbal de Receptie FinalaSe terge Sub-Clauza 1.1.3.8 i se nlocuiete cu urmtoarele:

Procesul Verbal de Recepie Final nseamn procesul verbal ntocmit i semnat conform Legilor n vigoare de ctre comisia de recepie final numit de ctre Autoritatea Contractanta, recomandnd sau nu recepionarea final a Lucrrilor, Sectorului sau a unei pri de Lucrare (dup caz) de ctre Autoritatea Contractanta, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9.

ClauzaDispozitii

Sub-Clauza 1.1.4 Moneda si Plati

Sub-Clauza 1.1.4.1 Valoarea de Contract AcceptataSe terge Sub-clauza 1.1.4.1 i se nlocuiete cu urmtoarele:

Valoarea de Contract Acceptata inseamna valoarea inscrisa in Acordul Contractual.

Sub-clauza 1.1.4.11 Sume reinuteSe terge Sub-clauza 1.1.4.11 i se nlocuiete cu urmtoarele:

Sume Reinute nseamn sumele constituite potrivit prevederilor Anexei la Ofert i eliberate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.9 [Plata Sumelor Reinute].

Sub-Clauza 1.1.5 Lucrri i Bunuri

1.1.5.9Se introduce o noua Sub-Clauza cu urmatorul continut:

Utilitati semnifica sistemele aeriene, de suprafata sau subterane de distributie a serviciilor precum petrol, gaz, apa, electricitate, canalizare, telefonie etc., aflate fie in proprietate publica fie privata.

Sub-Clauza 1.1.6 Alte Definitii

1.1.6.2Se terge Sub Clauza 1.1.6.2 i se nlocuiete cu urmtoarele:

ar nseamn Romnia.

1.1.6.7La sfarsitul acestei sub-clauze 1.1.6.7 se adaug urmtoarele:Suprafeele de teren necesare pentru Lucrri Provizorii si pentru organizarea de santier a Antreprenorului vor fi considerate ca parte a Santierului, ns obligaia asigurrii dreptului de acces la acestea si plata oricror costuri generate de utilizarea temporara a suprafeelor va fi responsabilitatea exclusiv a Antreprenorului.

Sub - Clauza 1.2 Interpretri

La sfritul Sub-Clauzei 1.2 se adaug urmtoarele:

n prezentele Condiii, prevederile care includ expresia Cost plus un profit rezonabil impun ca acest profit s fie a douzecea parte (5%) din Costul respectiv

Sub-Clauza 1.5 Prioritatea Documentelor

Se sterge aceast Sub-Clauz 1.5 i se nlocuiete cu urmatoarele:

Documentele care alctuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se expliciteaz reciproc. n scopul interpretrii, prioritatea documentelor este cea prevzut n Acordul Contractual. Actele aditionale si protocoalele vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.

In cazul in care, pe parcursul realizarii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale ofertei tehnice, care fac parte din oferta Antreprenorului sunt inferioare sau nu corespund cu cerintele prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza cerintele prevazute de caietul de sarcini.

Sub-Clauza 1.6 Acordul Contractual

Se sterge prima fraza a Sub-Clauzei 1.6 .

ClauzaDispozitii

Sub-Clauza 1.7 Cesionarea

Se terge aceast Sub-clauz 1.7 i se nlocuiete cu urmtoarele:

Nici o Parte nu va cesiona o parte sau ntregul Contract, beneficiu sau orice alt drept n cadrul sau asupra Contractului. Prin excepie, fiecare Parte poate cesiona, sub form de garanie n favoarea unei bnci sau unei alte instituii financiare, dreptul su la orice sume de ncasat sau care vor deveni ncasabile n derularea Contractului.

Sub-Clauza 1.12 Informatii Confidentiale

La sfarsitul Sub-clauzei 1.12 se adauga urmatoarele:

Antreprenorul nu va publica, nu va ingadui sa se publice, sau nu va dezvalui nici o informatie cu privire la lucrari in nicio publicatie comerciala sau tehnica, sau oricum altcumva, fara acordul preliminar exprimat in scris al Autoritatii Contractante. Totusi, Antreprenorului i se va permite sa divulge orice informatii publice disponibile sau informatii solicitate pentru a certifica capacitatea sa de a participa in proceduri de atribuire pentru alte contracte.

In cazul aparitiei unei dispute in ceea ce priveste necesitatea publicarii sau dezvaluirii oricarei informatii in scopul Contractului, aceasta va fi supusa deciziei Autoritatii Contractante, decizie ce va fi finala.

Sub-Clauza 1.14 Obligatii Comune si Individuale

La sfarsitul Sub-clauzei 1.14 se introduc urmatoarele:

Liderul va fi autorizat de catre asociere, consoriu sau gruparea de dou sau mai multe persoane sa primeasca instructiuni, precum si plata pentru si in numele fiecareia si tuturor dintre acestea.

Clauza 2 - Autoritatea Contractanta

Sub-Clauza 2.1 Dreptul de Acces pe Santier

Se sterge a doua propozitie din primul paragraf al Sub-clauzei 2.1 si se inlocuieste cu urmatoarele:

Dreptul de folosinta al amplasamentului lucrarii nu va fi un drept exclusiv al Antreprenorului. Antreprenorul va mentine traficul auto si pedestru pentru public, detinatori si ocupanti ai proprietatilor adiacente, precum si pentru posesorii si operatorii de Utilitati pe parcursul constructiei Lucrarilor.

Sub-clauza 2.4 Asigurarea resurselor financiare de ctre Autoritatea Contractanta

Se terge aceast sub-clauz 2.4 i se nlocuiete cu urmtoarele:

n termen de 28 de zile de la primirea unei solicitri din partea Antreprenorului, Autoritatea Contractanta l va informa pe acesta cu privire la disponibilitatea resurselor financiare necesare pentru plata sumelor ce vor deveni datorate Antreprenorului pn la finalul anului n curs, conform estimrii transmise de acesta potrivit prevederilor sub-clauzei 4.21.

Sub-clauza 2.5 Revendicrile Autoritatii Contractante

Se terge prima propoziie din ultimul paragraf al acestei sub-clauze 2.5 i se nlocuiete cu urmtoarele:Aceast sum poate fi recuperata din Preul Contractului i din Certificatele de Plat sau solicitat la plat de ctre Autoritatea Contractant prin emiterea unei facturi

Clauza 3 Inginerul

Sub-Clauza 3.1 Responsabilitatile si Autoritatea Inginerului

Se terge cel de-al patrulea paragraf al acestei sub-clauze 3.1 i se nlocuiete cu urmtoarele:n orice situaie n care Inginerul i exercit o autoritate specific pentru care este necesar aprobarea Autoritatii Contractante, aceast aprobare va fi exprimat n scris i va fi transmis pentru informare Antreprenorului.

La sfarsitul Sub-Clauzei 3.1 se adauga urmatoarele:

Inainte de a actiona potrivit prevederilor urmatoarelor Sub-Clauze ale prezentelor Conditii, Inginerul va obtine de la Autoritatea Contractanta aprobarea expresa a acesteia in lipsa careia aciunea Inginerului va fi considerata a nu produce efecte:

(a)Sub-clauza 3.2: Este necesar aprobarea Autoritii Contractante naintea delegrii autoritii Inginerului;

(b)Sub-clauza 3.5: Este necesar aprobarea Autoritii Contractante naintea stabilirii oricrui mod de soluionare care ar conduce la creterea Preului Contractului;

(c)Sub-Clauza 4.4: Este necesar aprobarea Autoritii Contractante naintea emiterii aprobrii pentru orice Subantreprenor in afara celor declarati in oferta;

(d)Sub-Clauza 8.4: Este necesar aprobarea Autoritii Contractante naintea emiterii unei dispoziii sau aprobri pentru prelungirea Duratei de Execuie;(e)Sub-Clauza 8.8 Este necesar aprobarea Autoritii Contractante naintea emiterii unei dispoziii privind suspendarea, parial sau integral a executrii Lucrrilor;(f)Clauza 13: aprobarea expresa a Autoritatii Contractante este necesara inainte de dispunerea sau aprobarea oricarei Modificari Fr a ine seama de obligaia, aa cum este prevzut mai sus, de a obine aprobare, dac, n opinia Inginerului, apare o situaie de urgen ce afecteaz siguranta vieii, a Lucrrilor sau a unor proprieti nvecinate, acesta poate s dispun Antreprenorului s execute acele lucrri sau s fac toate cele necesare, n opinia Inginerului, pentru a anula sau reduce riscul naintea primirii unei aprobri exprese de la Autoritatea Contractant. Antreprenorul se va conforma imediat dispozitiilor primite de la Inginer cu condiia ca n documentul emis de Inginer n exercitarea autoritii sale s se precizeze explicit caracterul de urgen al situaiei respective. Inginerul va notifica Autoritatea Contractanta in termen de 7 zile cu privire la cazurile in care

(a)Inginerul considera ca se ntrunesc condiiile pentru transmiterea unei revendicri de ctre Autoritatea Contractant n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5

Sub-clauza 3.4 nlocuirea Inginerului

Se terge aceast sub-clauz 3.4 i se nlocuiete cu urmtoarele:

n cazul n care Autoritatea Contractanta decide s nlocuiasc Inginerul, acesta va transmite Antreprenorului, cu cel puin 15 de zile nainte de data nlocuirii, o ntiinare cuprinznd numele, adresa i experiena relevant a viitorului Inginer.

Sub-clauze 3.6 ntlniri de management

Se introduce o nou sub-clauz 3.6 avnd urmtorul coninut:

Inginerul si Antreprenorului se vor intalni lunar la datele stabilite de Inginer pentru a discuta stadiul implementarii contractului. La aceste intalniri lunare vor participa Reprezentantul Antreprenorului si alti angajati ai acestuia. Inginerul va invita sa participe la aceste intalniri Autoritatea Contractanta precum si alte entitati relevante, potrivit agendei ntlnirii. Inginerul va stabili ordinea de zi a ntlnirii, va redacta minuta ntlnirii i va transmite draftul minutei participanilor pentru comentarii. Varianta agreat a minutei ntlnirii va fi semnat de ctre participani care vor primi cte o copie a acesteia.

Ordinea de zi a acestor ntlniri va cuprinde trecerea n revist a progresului fizic al lucrrilor, planificarea activitilor viitoare, situaia personalului, tehnologia, sigurana, echipamentele, aprovizionarea cu materiale, plile, dificultile curente i anticipate, coordonarea cu ali Antreprenori, revendicri, i alte probleme obiective.

Indiferent de autoritatea cu care sunt investite persoanele care particip la ntlnire, precizrile facute de acestea in cadrul intalnirii si inregistrate in cadrul minutei nu pot modifica Contractul.

Clauza 4 Antreprenorul

Sub-Clauza 4.1 Obigatiile Generale ale Antreprenorului

La sfritul Sub-Clauzei 4.1 se introduc urmtoarele:

Proiectarea executat de ctre Antreprenor va forma un proiect tehnic coerent mpreun cu Specificaiile i Planele furnizate n Contract de ctre Beneficiar. n cazul n care proiectul Antreprenorului propune modificri substaniale proiectului Beneficiarului (inclusiv dar fr a fi limitat la schimbarea soluiilor tehnice), se consider c aceste propuneri vor fi fcute de ctre Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Optimizarea proiectului].

Proiectul Antreprenorului va fi verificat n conformitate cu Legile n vigoare de ctre un specialist verificator de proiecte atestat, angajat de ctre Beneficiar.

Antreprenorul va ntocmi i transmite Inginerului toate documentele necesare pentru obinerea avizelor i autorizaiilor necesare pentru construire/demolare a lucrrilor proiectate de acesta.

Detaliile de execuie i documentele necesare pentru Cartea Construciei se vor ntocmi treptat pe durata executrii lucrrilor, dar pn la termenele solicitate prin Specificaii.

Orice aprobare sau consimmnt precum i orice verificare, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze sau altfel, nu va elibera Antreprenorul de nici o obligaie sau rspundere.

Sub-Clauza 4.2 Garantia de Buna Executie

Se sterge prima propozitie a paragrafului secund al Sub-Clauzei 4.2 si se inlocuieste cu urmatoarele:

Antreprenorul va furniza Garantia de Buna Execuie, in formatul solicitat in Documentatia de Atribuire, cel mai tarziu la data semnrii Acordului Contractual. n situaia neprezentrii Garaniei de Bun Execuie n formatul cerut si in interiorul termenului menionat anterior, Contractul va fi considerat ca nencheiat i imposibil de ncheiat n sensul prevederilor art. 204, alin. 1^ din OUG nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare. La sfarsitul Sub-Clauzei 4.2 se adauga urmatoarele:

Garania de Bun Execuie a asocierilor sau consoriului va specifica numele asocierii sau consoriului.

De fiecare dat cnd Inginerul stabilete c Preul Contractului depete Valoarea de Contract Acceptat sau Preul Contractului stabilit anterior n scopul prezentei Sub-Clauze, cu mai mult de zece procente (10%), Antreprenorul, la cererea scrisa a Inginerului, va crete imediat, n aceeai proporie valoarea Garaniei de Bun Execuie.

De fiecare dat cnd valoarea Garaniei de Bun Execuie se va diminua cu sumele revendicate de Autoritatea Contractanta n conformitate cu prevederile Contractului, Antreprenorul va aciona imediat n sensul rentregirii acesteia.

Sub-clauza 4.3 Reprezentantul Antreprenorului


n cazul n care Reprezentantul Antreprenorului, sau aceste persoane, nu cunosc bine limba folosit pentru comunicare, atunci Antreprenorul va pune la dispoziie un interpret competent pe toat durata programului de lucru.

Sub-Clauza 4.4 - Subantreprenori

Dupa primul paragraf al Sub-Clauzei 4.4 se adauga urmatoarele paragrafe:

In cazul in care parti din Lucrari urmeaza sa se realizeze de unul sau mai multi Subantreprenori, la semnarea Acordului Contractual, Antreprenorul va furniza Autoritatii Contractante contractele incheiate cu Subantreprenorii nominalizati in Oferta. Aceste contracte vor fi in conformitate cu termenii Ofertei si se vor constitui in anexe la Contract.

Antreprenorul nu va avea dreptul de a inlocui pe nici unul din Subantreprenorii nominalizati in Oferta fara acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

Sub-clauza 4.8 Proceduri de securitate

La sfritul acestei Sub-clauze 4.8 se adaug urmtoarele:(f)s asigure echipament de protecie adecvat tutror persoanelor care au dreptul de a se afla pe antier, inclusiv cti de protecie, i s se asigure de utilizarea acestuia; (g)s se conformeze integral legislaiei curente, reglementrilor i specificaiilor, n privina tuturor msurilor, operaiilor i etapelor administrative pentru protecia i pstrarea mediului curat.

Problemele de siguran i protecie a muncii vor fi pe agenda tuturor ntlnirilor de coordonare i vor fi agreate de comun acord de ctre Inginer i Antreprenor n vederea minimizrii riscurilor de evenimente i practici de lucru neconforme.n termen de 28 de zile de la primirea ntiinrii potrivit prevederilor Sub-Clauze 8.1 [nceperea Lucrrilor], Antreprenorul va transmite Inginerului planul detaliat de management al traficului.

Planul de management al traficului va defini msurile ce vor fi implementate pentru gestionarea traficului pe durata executrii Lucrrilor. Un astfel de sistem va descrie, n forma unor schie nsoite de detaliile narative, succesiunea semnelor, devierile, iluminatul, mprejmuirile, etc. ce vor fi aplicate fiecrui sector de drum cu diferite caracteristici ale profilelor transversale, astfel nct utilizatorii drumului i riveranii sa fie protejai. Planul de management al traficului va fi aprobat de Inginer nainte de nceperea Lucrrilor n orice parte a antierului.

Sub-clauza 4.14 Evitarea afectrilor

La sfritul primului paragraf al acestei Sub-clauze 4.14.(b), se introduce un nou sub-paragraf (c) dup cum urmeaz:

(c)utilitile Autoritatii Contractante sau ale oricrui furnizor de servicii;

Sub-clauza 4.17 Utilajele Antreprenorului

La sfarsitul acestei Sub-Clauze 4.17 se adaug urmtoarele:

Pentru executarea Lucrrilor, Antreprenorul va folosi Utilaje avand cel puin aceeai calitate i capacitate cu Utilajele propuse n Ofert i listate n Lista/Anexa relevanta inclus n Contract.

Sub-clauza 4.18 Protecia mediului

La sfarsitul acestei Sub-Clauze 4.18 se adug urmtoarele:

n cazul n care Antreprenorul nu i ndeplinete obligaiile ce i revin potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, Autoritatea Contractant este ndreptit s primeasc din partea Antreprenorului, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 2.5, plata costului msurilor de remediere sau o valoare mai mare n functie de pagubele reale.

Sub-Clauza 4.21 - Rapoarte privind Evolutia Executiei Lucrarilor

n cel de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 4.21 se terg cuvintele Procesul Vebal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor

La sfarsitul Sub-clauzei 4.21 se adauga urmatoarele:

(i)o previziune a fluxului viitor de numerar bazata pe programul lucrarilor propus in conformitate cu Sub-Clauza 8.3 [Program], ilustrand estimarea Antreprenorului cu privire la toate viitoarele cereri de plata.

In cazul in care Antreprenorul nu prezinta un Raport Lunar privind evolutia lucrarilor in termenul stabilit in Contract, sau nu prezinta raportul lunar de progres in forma indicata sau complet, acceptabil pentru Inginer, va fi aplicata o penalizare egala cu cea stabilita in Anexa la Oferta, incepand cu data la care documentele conforme ar fi trebuit depuse pana la data in care va fi prezentat un raport de progres satisfacator.

Reprezentantul Antreprenorului va pastra un jurnal zilnic in dublu exemplar. Acesta va contine minimum:

numarul persoanelor angajate pe santier, pe functii si grade.

Echipamentul Antreprenorului utilizat pe santier

Lucrarile realizate in ziua respectiva

Incidente

Probleme

Starea vremii

Ambele copii ale formularului de jurnal zilnic vor fi semnate de catre Reprezentantul Antreprenorului si Inginer. Inginerul va pastra o copie, iar Reprezentantul Antreprenorului pe cealalta.

Reprezentantul Antreprenorului va pregati un raport saptamanal intr-un format agreat impreuna cu Inginerul. Copii ale acestui raport vor fi transmise prin fax sau altfel transmise saptamanal Inginerului cu o zi inainte de intalnirea saptamanala sau oricum altfel se decide. Reprezentantul Antreprenorului va semna originalul raportului si Inginerul va pastra originalul. Antreprenorul va mentine si actualiza toate inregistrarile oficiale si rapoartele ceruta de legea romana.

Sub-Clauza 4.23 Activitatile Antreprenorului pe antier

n prima fraz al celui de-al treilea paragraf al acestei Sub-Clauze 4.23 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor

La sfarsitul Sub-clauzei 4.23 se adauga urmatorul paragraf:

Operatiunile care presupun ntreruperea sau nchiderea drumurilor existente, conductelor de ap sau utilitilor publice nu se vor face fr consimmntul scris al Autoritii Contractante. Antreprenorul va solicita n scris un astfel de consimmnt cu cel putin 28 de zile nainte de nceperea propus a unei astfel de operaiuni. Solicitarea va include detalii complete despre operaiune, programul, principalele utilaje care se vor utiliza i va include copii ale tuturor autorizaiilor necesare obinute n conformitate cu prevederile Sub-clauzei 1.13.Toate modificrile de trafic auto i pietonal se vor face n conformitate cu legile din Romnia i vor include toate indicatoarele i semnalizrile temporare necesare.In cazul in care Antreprenorul nu respecta prevederile prezentei Sub-clauze sau pe acelea referitoare la Curatenia pe parcursul Constructiei conform prevederilor din Caietul de Sarcini, se va aplica o penalizare egala cu cea mentionata in Anexa la Oferta, incepand cu data mentionata de Inginer in notificare ,pana la data indeplinirii obligatiilor corespunzatoare de catre Antreprenor.

Sub-clauza 4.24 - Vestigii

Se terge prima propoziie a acestei Sub-clauze 4.24 i se nlocuiete cu urmtoarele:

n conformitate cu legislaia aplicabil, toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichitile, mpreun cu construciile i alte rmie sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe antier orice articole gasite sunt proprietatea statului romn i vor fi ncredinate n grija i sub autoritatea instituiilor responsabile.

Sub-clauza 4.25 - Servicii existente

Se adaug o Sub-clauz noua, 4.25, avnd urmtorul coninut:

Antreprenorul se va familiariza cu pozitia tuturor utilitilor nainte de nceperea oricrei excavaii sau altfel de lucrari susceptibile s afecteze serviciile existente.

Antreprenorul va fi raspunzator pentru orice dauna produs utilitilor cauzate de el prin executarea lucrarilor. Antreprenorul va repara orice astfel de daun pe cheltuiala lui i spre satisfacia persoanei pgubite.

Sub-clauza 4.26 Cartea Tehnic a Construciei

Se introduce o Sub-Clauz nou, 4.26, avnd urmtorul coninut:

Lucrarile nu vor fi considerate ca finalizate in scopul receptiei conform clauzei 10.1 (Receptia Lucrarilor sau a Sectiunilor de Lucrari) inainte ca Inginerul sa primeasca toate documentele necesare ntocmirii Capitolelor A i B ale Crii Tehnice a Constructiei aa cum este aceasta definit n legislaia naional relevant.

Clauza 6 Personal i for de munc

Sub-Clauza 6.1 - Angajarea Personalului i Forei de Munc

La sfarsitul Sub-Clauzei 6.1 se adauga urmatoarele:

"Antreprenorul va asigura personalul cheie conform propunerii sale din ofert. Orice inlocuire a personalului se va face cu personal cu calificari si experienta cel putin echivalente cu cele ale personalului nlocuit"

Reprezentantul Antreprenorului i toate persoanele pe care Antreprenorul le mputerniceste, confirmate pe astfel de poziii la semnarea Contractului ca i personal cheie, vor fi meninute pe toat durata executrii Lucrrilor, cu excepia situaiei n care Inginerul cere nlocuirea din motive ntemeiate sau atunci cnd este necesar nlocuirea din alte motive care nu in de puterea Antreprenorului (ex. demisie, boal, deces, etc.).

Sub-clauza 6.5 - Programul de Lucru


Antreprenorul l va informa pe Inginer n privina programului su de lucru planificat pentru fiecare sptmn i fiecare lun de executare a Contractului astfel nct Inginerul s aib posibilitatea de a planifica i asigura continuitatea supravegherii Lucrrilor pe parcursul fiecrei etape a executrii Contractului.

Inginerul va furniza copii ale programului de lucru planificat pentru personalul de supraveghere att Antreprenorului ct si Autoritatii Contractante.

Sub-clauza 6.7 Sntatea i Securitatea Muncii

La nceputul sub-clauzei 6.7 se introduc urmtoarele:

La 28 de zile de la Data de ncepere, Antreprenorul va transmite Planul de Securitate i Sntate n conformitate cu prevederile legale care cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate n vederea prevenirii riscurilor care pot aprea n timpul desfurrii activitilor pe antier.Planul de Securitate i Sntate va fi elaborat ntr-un grad de detaliu suficient astfel nct s nu existe ambiguiti n interpretarea sa ulterioara. Planul de Securitate i Sntate va fi subiect al aprobrii de ctre Inginer, care nu va permite derularea nici unei lucrri pe antier pn cnd acest plan nu a fost pe deplin i formal aprobat. Aprobarea Planului de Securitate i Sntate nu l absolv pe Antreprenor de nici una din repsonsabilitile sale privind sntatea i securitatea muncii.

Sub-Clauza 6.10 - Raportari privind Personalul si Utilajele Antreprenorului

In a doua propozitie a Sub-clauzei 6.10 se va inlocui lunar cu sptmanal.n ultima propoziie din aceast Sub-clauz 6.10 se terg cuvintele Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor"

La sfarsitul acestei Sub-clauze se adaug urmtoarele:

Antreprenorul va transmite informatiile in termen de 2 zile dupa perioada de raportare.

Clauza 7 Utilaje, materiale si executia

Sub-clauza 7.7 Proprietatea asupra utilajelor i materialelor

La sfritul acestei Sub-clauze 7.7 se adaug urmtoarele:

cu condiia ca Antreprenorul s poat dovedi dreptul su exclusiv de proprietate asupra acestora n baza contractelor ncheiate cu furnizorii sau altcumva.

Sub-clauza 7.8 - Redevene

La sfritul acestei Sub-clauze 7.8 se adaug urmtoarele:Antreprenorul va fi de asemenea rspunztor pentru toate plile sau compensaiile, dac exist, percepute pentru descrcarea unor pri sau a totalitii acestor materiale, depozite de deeuri, drmturi i deeuri periculoase.

Clauza 8 Inceperea, Intarzierea si Suspendarea Lucrarilor

Sub-Clauza 8.3 - Programul de Executie

In primul paragraf al Sub-clauzei 8.3 se sterg primele doua propozitii si se inlocuiesc cu urmatoarele:

Antreprenorul va prezenta Inginerului un program detaliat in termen de 28 de zile de la Data de Incepere. Acest program va fi actualizat la intervale de nu mai putin de trei luni. Antreprenorul va prezenta de asemenea un program revizuit de fiecare data cand programul anterior nu corespunde cu evolutia actuala sau cu obligatiile Antreprenorului.

La sfarsitul primului paragraf al Sub-clauzei 8.3 se adauga urmatoarele:

(e)toate datele, timpii si termenele intermediare specificate in Contract, mai ales Data de Incepere si Termenul de finalizare,

(f)cand Antreprenorul planifica sa finalizeze Lucrarile,

(g)legaturile si dependentele logice dintre activitati,

(h)drumul critic sau drumurile critice,

(i)datele pana la care Antreprenorul solicita Autoritatii Contractante spre a i se pune la dispozitie orice informatii sau alte elemente, inclusiv datele de acces pentru diverse sectoare ale santierului,

Toate programele generale ulterioare trebuie sa prezinte, in plus fata de cele mai sus mentionate, urmatoarele:

(j)evolutia reala realizata pentru fiecare activitate si efectul pe care aceasta il are asupra intregii lucrari neefectuate, si

(k)orice modificare a Duratei de Executie rezultata in urma unei prelungiri a termenului acordate de catre Inginer.

La sfarsitul ultimului paragraf al Sub-clauzei 8.3 se adauga urmatoarele:

in termen de 14zile.

La sfarsitul Sub-clauzei 8.3, se adauga urmtoarele:

In cazul in care Antreprenorul nu prezinta programul de executie iniial sau actualizrile ulterioare in termenul stabilit in Contract, Autoritatea Contractant va fi ndreptit, cu condiia respectrii Sub-clauzei 2.5 s aplice o penalizare egala cu cea stabilita in Anexa la Oferta, incepand cu data la care programul ar fi trebuit depus pana la data in care va fi prezentat un program de executie n conformitate cu prevederile Contractului

Programul de execuie iniial si cel actualizat transmise de ctre Antreprenor vor fi prezentate detaliat la nivel de activiti si sub-activiti si vor indica resursele alocate si nivelul ratelor de productivitate estimate n mod rezonabil de ctre Antreprenor, artnd si condiiile precedente pentru realizarea fiecrei obligatii a Antreprenorului, inclusiv perioadele de timp anticipate pentru obtinerea de instruciuni, aprobri, permise i alte asemenea. Programul de execuie al Antreprenorului i orice actualizare a acestuia va indica activitile pentru care lucrul va fi organizat n dou schimburi.

Programul de execuie va fi furnizat i n format digital editabil astfel nct s poat fi accesat i urmrit cu un software specializat utilizat pe scar larg n domeniul construciilor.

Antreprenorul va furniza cel puin cte o licen de utilizare a respectivului software Inginerului i Autoritatii Contractante, care s fie valabil pe ntreaga durat a Contractului.

Sub-clauza 8.4 Prelungirea Duratei de Execuie

Se modifica litera c) de la primul paragraf dup cum urmeaz:(c)conditii climaterice adverse speciale care au o influen direct asupra progresului Lucrrilor, i care survin n intervalul martie-noiembrie, inclusiv conditii de temperatur, precipitatii si/sau vnt definite drept condiii climaterice mai dificile dect media lunar pe ultimii 10 ani pentru lunile relevante plus sau minus variatia lunar standard pentru un interval de 10 ani pentru lunile relevante, valori msurate de ctre Institutul National de Meteorologie la staia meteorologic cea mai apropiat unde condiiile climaterice sunt comparabile cu cele prezente pe antier. Stabilirea perioadei de aplicabilitate nu va fi mai mare dect timpul de manifestare al acestor condiii climaterice, msurat n zile, derivat din analiza statistic si nu va include zile suplimentare considerate necesare pentru a remedia condiiile prezente pe santier care au fost afectate de variaiile climaterice adverse speciale. Cei trei factori climaterici: temperatur, precipitaii i/sau vnt, vor fi luati n considerare n combinaie sau separat i, pe baza celor de mai sus, Inginerul va aprecia dac ziua respectiv se calific drept o zi cu conditii climaterice adverse speciale sau nu. La sfritul acestei Sub-Clauze 8.4 se adaug urmtoarele:Prelungirea perioadei de Executie nu indreptateste implicit Antreprenorul la orice plati pe care acesta le poate considera aferente respectivei extinderi.

Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungiri ale Perioadei de Executie aferente fiecarui eveniment particular care poate produce o ntrziere. n vederea determinrii prelungirii Duratei de Execuie, Inginerul va lua n consideraie efectul cumulat al diferitelor evenimente de risc ale Autoritii Contractante care produc ntrzieri asupra Datei de Finalizare a Lucrrilor.

Sub-Clauza 8.7 Penaliti de Intrziere

n prima propoziie din aceast Sub-Clauz 8.7 se terg cuvintele Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor.

Sub-clauza 8.10 - Plata Echipamentelor i Materialelor n Eventualitatea Suspendrii Lucrrilor

Se terge sub-paragraful (b) al acestei Sub-clauze 8.10 i se nlocuiete cu urmtoarele:

n conformitate cu instruciunile Inginerului, Antreprenorul a prezentat dovezi satisfctoare c utilajele i/sau materialele sunt n deplina sa posesie i nu sunt subiect al vreunei reineri sau popriri i a marcat Echipamentele i/sau Materialele ca fiind proprietatea Autoritatii Contractante.

La sfarsitul acestei Sub-clauze 8.10 se adaug urmtoarele:

Daca i se solicit de catre Antreprenor, Autoritatea Contractant va prelua responsabilitatea pentru protejarea, depozitarea, sigurana i asigurarea a astfel de echipamente i/sau materiale; Riscul pierderii sau deteriorrii acestor echipamente i/sau materiale va reveni n acest caz Autoritii Contractante.

Clauza 9 - Testele la Terminare

Sub-Clauza 9.4 - Rezultate Necorespunztoare ale Testelor la Terminare

n subparagraful (c) din primul paragraf al acestei Sub-Clauze 9.4 se terg cuvintele Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor.n al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 9.4 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor

Clauza 10 Receptia Lucrarilor de catre Autoritatea Contractanta

Sub-Clauza 10.1 Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor de Lucrari

Se terge Sub-Clauza 10.1 i se nlocuiete cu urmtoarele:

Cu excepia celor prevzute n Sub-Clauza 9.4 [Rezultate Necorespunztoare ale Testelor la Terminare], Autoritatea Contractanta va recepiona Lucrrile n situaia n care (i) acestea au fost terminate n conformitate cu prevederile Contractului, incluznd condiionrile descrise n Sub-Clauza 8.2 [Durata de Execuie], i (ii) atunci cnd a fost emis un Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor, sau se consider c acesta a fost emis n conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.

Antreprenorul va notifica in scris Autoritatii Contractante si Inginerului data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in Contract. In cazul n care lucrarile sunt impartite in sectoare astfel definite in Anexa la oferta, receptia poate fi efectuata separat, pentru fiecare sector.

In maximum 7 zile de la primiea notificarii, Inginerul va verifica daca lucrarile / sectoarele de lucrari sunt terminate si sunt intrunite conditiile de receptie a acestora si va emite o recomandare in acest sens Autoritatii Contractante.

Pe baza recomandarii Inginerului, Autoritatea Contractanta va organiza inceperea receptiei in maximum 15 zile de la notificarea terminarii lucrarilor si va comunica Antreprenorului data stabilita precum si orice alte detalii necesare.

In cazul in care Autoritatea Contractanta nu organizeaza in termen de maximum 15 zile de la notificarea Antreprenorului receptia la terminarea lucrarilor sau nu se prezinta, prin comisia de receptie, la locul si la data stabilita, Antreprenorul va reinnoi cererea pentru fixarea unei noi date de receptie.

Daca nici pina la expirarea acestui termen Autoritatea Contractanta nu organizeaza receptia la terminarea lucrarilor sau nu se prezinta prin comisia de receptie la locul si la data stabilita, Antreprenorul va stabili un termen de receptie in intervalul de 12 zile calendaristice de la expirarea celui de-al doilea termen pe care il va notifica Autoritatii Contractante cu cel putin 48 de ore inainte.

Daca Autoritatea Contractanta, prin comisia de receptie, nu se prezinta la termenul si locul fixat si nici nu a convenit cu Antreprenorul, inainte de termenul fixat de acesta, asupra unui alt termen pentru receptie, Antreprenorul va notifica in scris ultimul termen de intrunire a comisiei de receptie.

In cazul in care organizarea receptiei la terminarea lucrarilor esueaza si la acest termen din culpa Autoritatii Contractante, se va considera recepia ca efectuat la data acestui din urm termen iar data finalizrii lucrrii va fi considerat data precizat n prima notificare transmisa de Antreprenor, n conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.

Pe baza recomandarilor din Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, redactat de Comisia de Receptie, Autoritatea Contractanta decide admiterea, amanarea sau respingerea receptiei si notifica hotarirea sa Antreprenorului, impreuna cu un exemplar din procesul verbal.

In cazul in care admiterea receptiei se face cu obiectii, in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor se vor indica in mod expres acele lipsuri care trebuie sa fie remediate precum si termenele de remediere a acestora.

Dupa acceptarea receptiei de catre Autoritatea Contractanta cu sau fara obiectii, acesta nu mai poate emite alte solicitari de remediere de lucrari, penalizari, diminuari de valori si alte asemenea, decit cele consemnate in Procesul Verbal de Receptie. Fac exceptie viciile ascunse descoperite in termenul stabilit conform legii.

Sub-Clauza 10.2 Receptia unor Parti de Lucrari


Autoritatea Contractanta nu va utiliza nicio parte a Lucrrilor (altfel dect ca msur temporar specificat n Contract, sau convenit de ctre ambele Pri) pn cnd pentru acea parte nu este emis un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor. Dac Autoritatea Contractanta doreste sa utilizeze o parte a Lucrrilor nainte de emiterea unui astfel de Proces Verbal:

(a)Se va incheia un proces-verbal de predare-primire intre Antreprenor si Autoritatea Contractanta, in care se va consemna starea partii de lucrare in cauza, masurile de conservare, precum si cele de protectie reciproca a desfasurarii activitatii celor doua parti. Procesul-verbal de predare-primire incheiat in aceste conditii nu este un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru partea de lucrare in cauza care se va receptiona de Autoritatea Contractanta in conditiile prevazute de sub-clauza 10.1, odata cu receptia intregii lucrari sau a sectorului sau sectoarelor de lucrari in care este inclusa partea respectiva.

(b)De la momentul incheierii procesului verbal de predare-primire a partii de lucrare toate riscurile si pericolele pentru partea preluata trec asupra Autoritatii Contractante, cu exceptia viciilor ascunse si a celor decurgind din executarea necorespunzatoare.

(c)Pentru partea de lucrare preluata de Autoritatea Contractanta perioada de garantie pentru viciile care nu tin de siguranta constructiei incepe de la terminarea remedierilor.

Sub-Clauza 10.3 - Receptia si Testele la Terminarea Lucrarilor

Se terge primul paragraf al acestei Sub-Clauze 10.3 i se nlocuiete cu urmtoarele:

Dac Antreprenorul este mpiedicat s efectueze Testele la Terminare datorit unei cauze din responsabilitatea Autoritatii Contractante, Antreprenorul va notifica Inginerul cu privire la acest aspect. ntiinarea va include detalii care s specifice motivul pentru care Testele la Terminare nu au putut fi efectuate precum i detalii referitoare la natura i durata ntrzierilor sau ntreruperilor care pot apare din aceast cauz.

Se terge al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 10.3

Sub-Clauza 10.4 - Restabilirea Suprafetelor de Teren

n aceast Sub-Clauz 10.4 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor

Clauza 11 Perioada de Garantie

Sub-Clauza 11.1 Finalizarea Lucrarilor Neefectuate si Remedierea Defectelor

n sub-paragraful (a) al acestei Sub-Clauze 11.1 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor

Se sterge sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.1 si se inlocuieste cu urmatorul sub-paragraf:

(b) va executa toate lucrarile necesare pentru remedierea oricaror defecte, fie ele aparente sau ascunse, sau degradarilor, conform notificarilor transmise de Autoritatea Contractanta (sau in numele acestuia), pana la sau inainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrari sau Sectoare de Lucrari (dupa caz).

Dup sub-paragraful (b) al Sub-clauzei 11.1 se introduc urmtoarele:

(c) remedierea fiecrei defeciuni se va realiza n termen de cel mult trei zile de la data la care Antreprenorul a fost notificat despre defeciune de ctre Autoritatea Contractanta sau n numele Autoritatii Contractante;

d) dac Antreprenorul nu va remedia defeciunea n termenul solicitat la paragraful (c), atunci Autoritatea Contractanta va avea dreptul s solicite altui constructor s remedieze defeciunea, pe cheltuiala Antreprenorului, cu condiia notificrii Antreprenorului despre aceast solicitare.

Sub-.clauza 11.2 Costul Remedierii Defeciunilor

La sfarsitul acestei Sub-Clauze 11.2 se adaug urmatoarele:

n cazul n care Sumele Reinute nu sunt suficiente s acopere aceste sume, Autoritatea Contractant va fi ndreptit s execute Garania de Bun Execuie.

Sub-clauza 11.3 Prelungirea perioadei de Notificare a defectelor

La sfritul acestei Sub-Clauze 11.3 se adaug urmtoarele:Cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 2.5, Autoritatea Contractant va fi ndreptit la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defeciunilor pentru Lucrri, un Sector sau o parte important a Lucrrilor, dac i n msura n care Lucrrile, un Sector, o component important a Echipamentelor sau o parte semnificativ a Lucrrilor (dupa caz, si dupa receptia Lucrarilor) nu pot fi utilizate n scopul pentru care au fost create din cauza unui defect sau deteriorare sau nu au fost ndeplinite condiiile de calitate i consumurile garantate.Fara a prejudicia cele de mai sus, Perioada de Notificare a Defectiunilor nu poate fi prelungit cu mai mult de 12 luni.

Sub-Clauza 11.7 - Dreptul de Acces

n aceast Sub-Clauz 11.7 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie Final i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Receptie Finala recomandand acceptarea receptiei

Sub-Clauza 11.9 Procesul Verbal de Receptie Finala

Se terge aceast Sub-Clauz 11.9 i se nlocuiete cu o nou Sub-Clauz avnd urmtorul coninut:

Autoritatea Contractanta va organiza Recepia finala dup ultima dat de expirare a Perioadei de Notificare a Defeciunilor, sau ct mai curnd posibil dup ce Antreprenorul a furnizat toate Documentele Antreprenorului, a terminat toate Lucrrile, a efectuat testele pentru toate Lucrrile i a remediat defeciunile.

In urma acceptarii de catre Autoritatea Contractanta a Recepiei Finale, aceasta va transmite Antreprenorului un exemplar al Procesului Verbal de Recepie Final recomandand acceptarea receptiei, preciznd data la care Antreprenorul i-a ncheiat obligaiile prevzute n Contract.

ndeplinirea obligaiilor Antreprenorului se va consider a fi ncheiat n momentul n care Autoritatea Contractanta a transmis Antreprenorului Procesul Verbal de Recepie Final recomandand acceptarea receptiei, acesta fiind singurul document considerat a certifica transferarea responsabilitatii asupra Lucrarilor catre Autoritatea Contractanta.

Sub-Clauza 11.10 Obligatii Neindeplinite

n aceast Sub-Clauz 11.10 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie Final i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Recepie Final recomandand acceptarea receptiei

Se adauga un nou paragraf:

Emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala recomandand acceptarea receptiei nu va aduce atingere raspunderii Antreprenorului pentru viciile ascunse ale Lucrarilor pe durata termenelor de garantie impuse de Legile in vigoare.

Sub-Clauza 11.11 - Eliberarea Santierului

n primul paragraf al acestei Sub-Clauze 11.11 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie Final i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Receptie Finala recomandand acceptarea receptiei"

n al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 11.1e se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie Final i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Receptie Finala recomandand acceptarea receptiei"

Clauza 13 Variatii si Modificari

Sub-Clauza 13.1 - Dreptul de a Modifica

n primul paragraf al acestei Sub-Clauze 13.1 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor

Sub-Clauza 13.2 Optimizarea proiectului


Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere fcut potrivit acestei Sub-Clauze, inclusiv n perioada necesar pentru revizuirea i aprobarea acesteia. Antreprenorul nu va fi ndreptit la nici o prelungire a Duratei de Execuie, Cost sau profit aferente unei asemenea perioade de revizuire i aprobare.

Clauza 14 Pretul Contractului si Platile

Sub-Clauza 14.1 - Preul Contractului


Inginerul va ntiina Autoritatea Contractanta si Antreprenorul ori de cte ori ia cunotin de faptul c Preul Contractului depete Valoarea de Contract Acceptat sau orice valoare de contract convenit ulterior de Autoritatea Contractante i Antreprenor n cadrul unor acte adiionale la Contract.

Sub-clauza 14.2 - Plata n avans


Autoritatea Contractant poate efectua pli n avans n condiiile legii ntr-un procent total de pn la 10% din Valoarea de Contract Acceptat, n vederea executrii Lucrrilor, dup ce Antreprenorul va transmite garanii n conformitate cu prevederile prezentei Sub-Clauze. Valoarea tranelor de avans, numrul i data plilor (dac sunt mai multe dect una), procentul de recuperare i monedele de plat i proporiile acestora, vor fi cele specificate n Anexa la Ofert iar valoarea nsumat a tuturor plilor in avans, dac sunt mai multe decat una, nu poate depi 10% din Valoarea de Contract Acceptata.

Pn cnd Autoritatea Contractanta primete, dac primete, garaniile adecvate, sau dac valoarea total a fiecrei pli n avans nu este specificat n Anexa la Ofert, prevederile prezentei Sub-Clauze nu se vor aplica.

Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plat pentru prima plata n avans dup primirea unei Situaii de Lucrri (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaiilor Interimare de Lucrri]) i dup primirea de ctre Autoritatea Contractanta a unei garanii n cuantumul stabilit de prevederile legale relevante. Aceast garanie va fi emis de o banc i dintr-o ar (sau alt jurisdicie) aprobate de ctre Autoritatea Contractanta, i va avea forma anexat Condiiilor Speciale sau alt form aprobat de ctre Autoritatea Contractanta.

Antreprenorul se va asigura c fiecare garanie va rmne valabil i n vigoare pn la recuperarea avansului, dar valoarea garaniei poate fi redus n mod progresiv cu sumele recuperate de la Antreprenor, aa cum acestea sunt indicate n Certificatele de Plat.

Fiecare plat n avans va fi recuperat prin deduceri din Certificatele de Plat in procentul specificat in Anexa la Oferta, procent care nu poate fi mai mic decat procentul n care se acord avansul.

Fiecare plat n avans se va recupera pana la termenul stabilit in Anexa la Oferta. n cazul n care avansul se acord n trane, acordarea unei noi trane de avans se face numai dup ce avansul acordat anterior a fost recuperat integral, n condiiile in care o plat n avans nu a fost recuperat pn la termenul stabilit dar nu mai trziu de data plii finale, diferena rmas nerambursat va deveni imediat datorat i pltibil de ctre Antreprenor Autoritii Contractante iar Autoritatea Contractant va avea dreptul, cu condiia respectrii sub-clauzei 2.5, s aplice penaliti la diferena nerambursat la nivelul penalitilor prevzute pentru datoriile bugetare n conformitate cu Legile n vigoare, i calculate pentru perioada cuprins ntre data primirii avansului de ctre Antreprenor i data la care avansul a fost recuperat n ntregime.

Sub-Clauza 14.4 Graficul de Pli

n ultima propoziie a celui de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 14.4 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor

Sub-Clauza 14.5- Echipamente si Materiale destinate Lucrarilor

Aceast sub-clauz se va aplica pentru echipamentele i utilajele specificate n Anexa la ofert numai n cazul n care utilajele au fost livrate n conformitate cu specificaiile tehnice aprobate odat cu proiectul tehnologic i conform graficului de livrare aprobat de Inginer i Autoritatea Contractant i nu cu mai mult de 60 zile nainte de a fi montat.

Se vor plti 70% din valoarea echipamentului/ utilajului indicat n Listele de cantiti dac restul condiiilor sunt ndeplinite.

Sub-Clauza 14.6 Emiterea Certificatelor Intermediare de Plata

Se terge prima propoziie a acestei Sub-clauze 14.6 i se nlocuiete cu urmtoarele:

Nici o sum nu va fi confirmat sau pltit n condiiile n care Garania de Bun Execuie nu este n vigoare sau nu are valoarea prevzut n contract.

n cel de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 14.6 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor

La sfarsitul Sub-Clauzei 14.6 se adauga un nou paragraf:

Fara a lua in considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Autoritatii Contractante], Autoritatea Contractanta este indreptatita sa corecteze erorile aritmetice din orice Certificat de Plata.

Se adauga un nou paragraf la sfarsitul Sub-Clauzei 14.6:

Fara a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau in alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Interimar de Plata care ar face ca valoarea cumulata aprobata pentru plata sa depaseasca Valoarea de Contract Acceptata sau orice valoare de contract convenita ulterior de Autoritatea Contractanta si Antreprenor in cadrul unor acte aditionale la Contract.

Sub-Clauza 14.7 - Plata

Inaintea primului paragraf al Sub-Clauzei 14.7 se adauga urmatoarele:

In termen de 7 zile de la data emiterii Certificatului de Plata de catre Inginer, Antreprenorul trebuie sa emita catre Autoritatea Contractanta factura pentru suma specificata in Certificatul de Plata corespunzator.

Se sterge sub-paragraful (a) al Sub-Clauzei 14.7.

Se sterge sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 14.7 si se inlocuieste cu urmatoarele:

(b)suma specificata in fiecare factura corespunzatoare fiecarui Certificat Interimar de Plata, in termen de 28 de zile de la data emiterii facturii de catre Antreprenor.

Se sterge sub-paragraful (c) al Sub-Clauzei 14.7 si se inlocuieste cu urmatoarele:

(c)valoarea specificata in factura corespunzatoare Certificatului Final de Plata, in termen de 56 de zile de la data emiterii facturii de catre Antreprenor.

Sub-Clauza 14.8 Intarzieri in efectuarea platilor

Se sterge ultimul paragraf al Sub-Clauzei 14.8 si se inlocuieste cu urmatoarele:

Antreprenorul va fi indreptatit la aceasta plata pe baza emiterii unei facturi, fara nicio alta instiintare sau aprobare formala, si fara a prejudicia orice alt drept sau remediu.

Sub-Clauza 14.9 Plata Sumelor Retinute

n prima propoziie a primului paragraf al acestei Sub-Clauze 14.9 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor

n a doua propoziie a primului paragraf al acestei Sub-Clauze 14.9 se terg cuvintele Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor

n cel de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 14.9 se terg cuvintele Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor


Antreprenorul poate cere plata Sumelor Reinute n schimbul transmiterii Autoritatii Contractante a unei garanii bancare. n astfel de cazuri, Inginerul va aproba i Autoritatea Contractanta va efectua plata ctre Antreprenor a sumelor asociate Sumelor Reinute, dup obinerea garaniei ce va fi n formatul i emis de o entitate aprobate de ctre Autoritatea Contractanta, n valoarea i n moneda egale cu cele ale plii ce trebuie efectuate. Antreprenorul poate crete gradual valoarea garaniei bancare n conformitate cu estimrile transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.4 [Graficul de pli]. Valoarea garaniei bancare va fi totui egal cu limita Sumelor Reinute specificat n Anexa la Ofert atunci cnd totalul tuturor plilor interimare aprobate (exclusiv plata n avans, deducerile i restituirile sumelor reinute) depete aptezeci de procente (70%) din Valoarea de Contract Acceptat.

Antreprenorul va asigura c garania este valid i n vigoare pn cnd Antreprenorul a executat i terminat Lucrrile i a remediat orice defecte, aa cum este specificat pentru Garania de Bun Execuie n Sub-Clauza 4.2. Returnarea garaniei se va face n locul eliberrii celei de-a doua jumti a Sumelor Reinute potrivit prevederilor paragrafului secund al Sub-Clauzei 14.9, n timp ce Antreprenorul va fi ndreptit, dup emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandnd recepionarea cu sau fr observaii a Lucrrilor, la o reducere a valorii garaniei bancare corespunztor primei jumti a Sumelor Reinute.

Sub-Clauza 14.10 - Situatia de lucrari la terminare

n primul paragraf al acestei sub-Clauze 14.10 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor

n sub-paragraful (a) al primului paragraf al acestei Sub-Clauze 14.10 se terg cuvintele Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor

Sub-Clauza 14.11 - Prezentarea Situatiilor Finale de Lucrari

n primul paragraf al acestei sub-Clauze 14.11 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie Final i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Receptie Finala recomandand acceptarea receptiei

Subclauza 14.13 - Emiterea Certificatului Final de Plata

La sfarsitul Sub-Clauzei 14.13 se adauga un nou paragraf:

Fara a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului, ce decurge din Contract sau in alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Final de Plata daca valoarea cumulata aprobata pentru plata depaseste Valoarea de Contract Acceptata sau orice alta valoare de contract convenita ulterior de Autoritatea Contractanta si Antreprenor in cadrul unor acte aditionale la Contract.

Sub-Clauza 14.14 - Incetarea responsabilitatii Autoritatii Contractante

n sub-paragraful (b) al primului paragraf al acestei Sub-Clauze 14.14 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor

Clauza 15 Rezilierea contractului de catre Autoritatea Contractanta

Sub-clauza 15.1 ntiinarea de Remediere

La sfritul primului paragraf al acestei Sub-clauze 15.1 se adaug urmtoarele:

n cazul n care aceast perioad depete Durata de Execuie a Lucrrilor, acest fapt nu va aduce prejudicii niciunui drept al Autoritatii Contractante

Sub-Clauza 15.2 Rezilierea de catre Autoritatea Contractanta

n primul paragraf al acestei Sub-clauze 15.2 se adaug doua sub-paragrafe (g) si (f) avnd urmtorul coninut:

(g) intarzie cu mai mult de 56 de zile lucrarile prevazute in graficul de executie inaintat conform subclauzei 8.3 si aflate pe drumul critic;

(f) nu ndeplinete condiiile impuse de Sub-Clauza 18 [Asigurri];Fr a aduce atingere celor de mai sus, n cazurile descrise de sub-paragrafele (e) sau (f), Autoritatea Contractanta va putea, printr-o ntiinare, s rezilieze Contractul imediat, acesta ncetnd de drept, fr o citaie oficial, aciune n instan sau sentin arbitrar sau oricare alte formaliti, dup primirea de ctre Antreprenor a notificrii de reziliere.

La sfarsitul celui de-al patrulea paragraf al Sub-clauzei 15.2 se introduc urmtoarele:

n sensul prezentei Clauze, antierul va cuprinde numai acele locuri n care vor fi executate Lucrarile Permanente i unde se vor livra Echipamentele i Materialele. Orice Materiale sau Echipamente aflate n proprietatea Autoritii Contractante n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 7.7 si care, la data rezilierii, nu s-ar afla pe antier conform definitiei de mai sus, vor fi transportate cu promptitudine de catre Antreprenor si depozitate pe Santier, ntr-un loc definit de catre Inginer si care va fi amenajat si mprejmuit de catre Antreprenor; toate acestea se vor realiza pe cheltuiala Antreprenorului.Se terge ultimul paragraf al Sub-clauzei 15.2 se nlocuieste cu urmtoarele:Autoritatea Contractanta va transmite o nstiintare prin care Utilajele Antreprenorului si Lucrarile Provizorii vor fi restituite Antreprenorului pe Santier sau n apropierea Santierului. Daca Antreprenorul nu va reusi sa isi retraga Utilajele si Lucrarile Provizorii in termen de 21 zile de la primirea instiintarii, Autoritatea Contractanta va fi indreptatita sa utilizeze acea parte din Utilajele si Lucrarile Provizorii ale Antreprenorului care se considera ca a fost rezervata exclusiv executarii Lucrarilor, potrivit prevederilor Contractului, dupa cum crede de cuviinta pana la terminarea lucrarilor respective, fr ca Antreprenorul s aib dreptul de a revendica ulterior nicio despgubire aferent utilizrii acestora de ctre Autoritatea Contractant (inclusiv uzur sau defectare)

Clauza 16 Suspendarea si rezilierea Contractului de catre Antreprenor

Sub-Clauza 16.2 Rezilierea Contractului de catre Antreprenor

Se sterge subparagraful (e) al Sub-Clauzei 16.2 si se inlocuieste cu urmatoarele:

(e)Autoritatea Contractanta nu reuseste sa respecte prevederile Sub-Clauzei 1.7 [Cesionarea].

Se sterge paragraful al doilea al Sub-clauzei 16.2 si se inlocuieste cu:

In oricare din aceste situatii sau imprejurari, Antreprenorul poate, dupa un preaviz in scris de 14 zile trimis Autoritatii Contractante, sa rezilieze Contractul.

Contractul se va termina de drept fara citare oficiala, sentinta judecatoreasca sau decizie arbitrara sau oricare alte formalitati, la expirarea celor 14 zile de notificare, mentionate mai sus.

Oricum, in situatia sub-paragrafului (f) sau (g), Antreprenorul poate prin notificare rezilia Contractul imediat si Contractul va fi terminat de drept, fara citari oficiale, judecata in tribunal sau decizie a arbitrilor sau oricare alte formalitati ulterioare dupa primirea de catre Autoritatea Contractanta a instiintarii de terminare transmisa de Antreprenor.

Sub-clauza 16.3 - ncetarea Execuiei Lucrrilor i Retragerea Utilajelor Antreprenorului


n sensul prezentei Clauze, Santierul va cuprinde numai acele locuri n care vor fi executate Lucrarile Permanente si unde se vor livra Echipamentele si Materialele. Orice Materiale sau Echipamente sub proprietatea Autoritatii Contractante n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 7.7 si care, la data rezilierii, nu s-ar afla pe Santier conform definitiei de mai sus, vor fi transportate cu promptitudine de catre Antreprenor si depozitate pe Santier, ntr-un loc definit de catre Inginer si care va fi amenajat si imprejmuit de catre Antreprenor.

Clauza 17 Riscuri si Responsabilitati

Sub-Clauza 17.2 - Responsabilitatea Antreprenorului fata de Lucrari

In prima propoziie din primul paragraf al acestei Sub-Clauze 17.2 se sterg cuvintele "Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor" si se inlocuiesc cu "Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor

In a doua propoziie a primului paragraf al acestei Sub-Clauze 17.2 se terg cuvintele Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor

n al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 17.2 se terg cuvintele Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor

n prima propoziie a ultimului paragraf al acestei Sub-Clauze 17.2 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor

n ultima propoziie a ultimului paragraf al acestei Sub-Clauze 17.2 se terg cuvintele Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor

Clauza 18 - Asigurari

Sub-Clauza 18.2 - Asigurarea Lucrarilor si a Utilajelor Antreprenorului

n primul paragraf al acestei Sub-Clauze 18.2 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor

n al doilea paragraf al acestei sub-Clauze 18.2 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie Final i Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Receptie Finala recomandand acceptarea receptiei respectiv Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor recomandand receptionarea cu sau fara observatii a Lucrarilor

La sfarsitul Sub-Clauzei 18.2 se adauga:

Va fi responsabilitatea Prii asigurtoare s informeze compania de asigurri despre orice schimbare n natura, volumul sau programul de execuie a Lucrrilor i s asigure caracterul adecvat al acoperirii asigurrii pe toat durata Contractului.

Sub-Clauza 18.3 - Asigurare mpotriva Vtmrii Persoanelor i a Daunelor Aduse Proprietii

n primul paragraf al acestei Sub-Clauze 18.3 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie Final i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Receptie Finala recomandand acceptarea receptiei.

Sub-clauza 19.2 Fora Major

La sfrsitul primului paragraf al Sub-Clauzei 19.2 se adaug urmtoarele::

"i va fi nsoit de documentaia corespunztoare evideniind existena evenimentului care constituie Fora Major"

Sub-Clauza 20.2 Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor

Prevederile Sub-Clauzei 20.2 nu se aplic

Sub-Clauza 20.3 Eecul numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor


Sub-Clauza 20.4 - Obinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor


Sub-Clauza 20.5 Soluionarea pe Cale Amiabil


Sub-clauza 20.6 Arbitrajul

Se terge prima fraz a primului paragraf al Sub-Clauzei 20.6 i se nlocuiete cu:

Orice disput decurgnd din sau n legtur cu Contractul care va aprea, incluznd fr rezerve orice disput privind nclcri ale angajamentului, reziliere sau invaliditate, va fi soluionat n final prin arbitrajul Curii de Arbitraj Comercial Internaional de pe lng Camera de Comer i Industrie a Romniei n conformitate cu Regulile de procedur arbitral ale acestei Curi.

Sub-Clauza 20.7 Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor


Sub-Clauza 20.8 Expirarea Perioadei de Funcionare a Comisiei de Adjudecare a Disputelor



Sectiunea 3Formulare

Cuprins

Formulare 1.3-1Acord Contractual

Formular 1.3-1Acord Contractual

Prezentul acord a fost incheiat in data de ..............................................

Intre

Autoritatea Contractanta (denumita in continuare Autoritatea Contractant) pe de o parte si.din.(denumit in continuare Antreprenorul) pe de alt parte.

Intrucat Autoritatea Contractanta dorete ca Lucrarile cunoscute drept Titlul Proiectului sa fie executate de catre Antreprenor si a acceptat Oferta Antreprenorului pentru executia si finalizarea respectivelor Lucrari, precum si pentru remedierea oricaror defecte ale acestora,

Autoritatea Contractanta si Antreprenorul convin dupa cum urmeaza:

1 In prezentul Acord, cuvintele si expresiile vor avea aceleasi inteles ca si in Conditiile de Contract la care se face referire in continuare.

2 Se va considera ca urmatoarele documente vor fi citite si interpretate si vor face parte din prezentu Acord:

(a) Acordul Contractual

(b) Formularul de Oferta

(c) Anexa la Oferta

(d) Procese verbale ale Intalnirilor si/sau Clarificari privind Documentele de Licitatie

(e) Conditiile Speciale

(f) Conditiile Generale

(g) Specificatii(h) Listele de cantitati completate si Preambulul(i) Planse

(j) Programe /Calendare de realizare activitati(k) Clarificarile privind oferta Antreprenorului(l) Oferta Antreprenorului, si

(m) Orice alte documente care fac parte din Contract

Actele aditionale si protocoalele vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.

3 Luand in considerare platile ce urmeaza sa fie efectuate de catre Autoritatea Contractanta Antreprenorului asa cum se mentioneaza in continuare, Antreprenorul convine prin prezentul Acord cu Autoritatea Contractanta sa execute si sa finalizeze Lucrarile, precum si sa remedieze orice defecte ale acestor Lucrari in conformitate cu prevederile Contractului.

4 Prin prezentul Acord, Autoritatea Contractanta convine sa achite Antreprenorului, luand in considerare executia si finalizarea Lucrarilor, precum si remedierea defectelor acestor Lucrari, pretul Contractului sau orice alta suma ce poate deveni exigibila in baza prevederilor Contractului, la datele si in modul care se precizeaza in Contract.

Valoare de Contract Acceptat

Valoare de Contract Acceptat (exclusiv TVA) RON

(in litere): RON

TVA.RON

(in litere): RON

Total Valoare de Contract Acceptata (inclusiv TVA) RON

(in litere): RON

Platile urmeaza sa fie efectuate in RON in contul Antreprenorului cu numarul:

Banca:

Numele detinatorului contului bancar:

Numarul contului bancar

Facturile aferente platii vor fi expediate pe adresa

Adresa

Localitate

Judet

Cod postalDrept marturie a celor de mai sus, partile contractuale au semnat prezentul Acord, in 2 originale, cate unul pentru fiecare parte semnatara in data mentionata mai sus in conformitate cu legile aplicabile.

Semnat de catre

Numele semnatarului

pentru i n numele Autoritii Contractante

Data

Semnat de catre

Numele semnatarului

pentru i n numele Antreprenorului

Data

Formulare 1.3-3Garanie Pentru Plile n Avans

Scurta descriere a Contractului:Scurta descriere a Contractului

Numele i adresa Beneficiarului:Autoritatea ContractantaAdresa

Localitate

Judet

Cod postal

(definit in Contract drept Autoritate Contractanta).

Am fost informai c(numit n continuare Principal) este Antreprenorul dumneavoastr pentru acest Contract i c dorete s primeasc o plat n avans, pentru care n Contract se prevede s obin o garanie.

La cererea Principalului, noi (numele bncii)ne angajm n mod irevocabil prin prezenta s v pltim dumneavoastr, Beneficiarul, orice sum sau sume care nu depesc n total valoarea de (Valoarea garantat, adic:) la primirea de ctre noi a cererii dumneavoastr scrise i a declaraiei dumneavoastr scrise care s menioneze urmtoarele:5 Principalul nu a restituit avansul pltit potrivit prevederilor Condiiilor de Contract, i

6 suma pe care Principalul nu a restituit-o

Acesta garanie va deveni efectiv la primirea de ctre Principal a plii n avans. Valoarea garantat va fi redus cu sumele restituite ctre dumneavoastr din avansul pltit, dup cum este evideniat n Certificatele de Plat emise de ctre dumneavoastr potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.6 a Condiiilor de Contract. Ca urmare a primirii (de la Principal) unei copii din fiecare Certificat de Plat, noi v vom transmite cu promptitudine o notificare referitoare la suma garantat revizuit n consecin.

Orice cerere de plat trebuie s conin semntura dumneavoastr, care trebuie s fie autentificat de ctre bancherii dumneavoastr sau de ctre un notar public. Cererea i declaraia autentificate trebuie s fie primite de ctre noi, la adresa noastr, la data sau naintea datei de (70 de zile dup data estimat de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrri) (data de expirare), moment n care aceast garanie va expira i ne va fi restituit.

Am fost informai c Beneficiarul poate cere Principalului s prelungeasc valabilitatea acestei garanii dac plata n avans nu a fost restituit cu 28 de zile nainte de data de expirare a garaniei. Ne angajm s v pltim Valoarea garantat la primirea de ctre noi, n termenul de 28 de zile, a cererii sau a declaraiei dumneavoastr scrise menionnd faptul c avansul pltit nu a fost restituit, i c valabilitatea acestei garanii nu a fost prelungit.

Aceast garanie este transferabil n ntregime n favoarea (instituia finanatoare), succesorilor si i mputerniciilor.

Aceast garanie este guvernat de legile din Romnia i va respecta Regulile Uniforme privind Garaniile la Cerere, publicate cu numrul 458 de ctre Camera Internaional de Comer, cu excepia celor menionate mai sus.

Data:Semnatura:

Formulare 1.3-4Garanie Pentru Sumele ReinuteScurta descriere a Contractului:Scurta descriere a Contractului

Numele i adresa Beneficiarului:Autoritatea ContractantaAdresa

Localitate

Judet

Cod postal

(definit in Contract drept Autoritate Contractanta).

Am fost informai c...(numit n continuare Principal) este Antreprenorul dumneavoastr pentru acest Contract i c dorete s primeasc plata pentru [parte din] Sumele Reinute, situaie pentru care n Contract este prevzut s obin o garanie.

La cererea Principalului, noi (numele bncii)...ne angajm n mod irevocabil prin prezenta s v pltim dumneavoastr, Beneficiarul, orice sum sau sume care nu depesc n total valoarea de... (Valoarea garantat, adic:...) la primirea de ctre noi a cererii dumneavoastr scrise i a declaraiei dumneavoastr scrise care s menioneze urmtoarele:

7 Principalul a euat n ndeplinirea obligaiei (obligaiilor) de a remedia un defect (defecte) pentru care este rspunztor potrivit prevederilor Condiiilor de Contract, i

8 natura acestei (acestor) defecte.

n orice moment, responsabilitatea noastr potrivit acestei garanii nu va depi valoarea total a Sumelor Reinute, pltit Principalului de ctre dumneavoastr, aa cum este evideniat n copiile transmise nou ale Certificatelor de Plat emise de dumneavoastr potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.6 din Condiiile de Contract.

Orice cerere de plat trebuie s conin semntura dumneavoastr, care trebuie s fie autentificat de ctre bancherii dumneavoastr sau de ctre un notar public. Cererea i declaraia autentificate trebuie s fie primite de ctre noi, la adresa noastr, la data sau naintea datei de (70 de zile dup data estimat de expirare a Perioadei de Notificare a Defectelor pentru Lucrri)... (data de expirare), moment n care aceast garanie va expira i ne va fi restituit.

Am fost informai c Beneficiarul poate cere Principalului s prelungeasc valabilitatea acestei garanii dac Certificatul de Plat nu a fost emis potrivit prevederilor Contractului cu 28 de zile nainte de data de expirare a garaniei. Ne angajm s v pltim Valoarea garantat la primirea de ctre noi, n termenul de 28 de zile, a cererii sau a declaraiei dumneavoastr scrise menionnd faptul c Certificatul de Recepie Final nu a fost emis din motive imputabile Principalului, i c valabilitatea acestei garanii nu a fost prelungit.

Aceast garanie este transferabil n ntregime n favoarea (instituia finanatoare), succesorilor si i mputerniciilor

Aceast garanie este guvernat de legile din Romnia i va respecta Regulile Uniforme privind Garaniile la Cerere, publicate cu numrul 458 de ctre Camera Internaional de Comer, cu excepia celor menionate mai sus.Data:Semnatura:

R-1 - Date referitoare la Contract42Format R-1

42_r-1- date referitoare la contract

Documents